A titre principal, la présente consultation concerne: axe Est Ouest - section Lenoir-Beaulieu - aménagements VRD et paysager. A titre accessoire, la consultation comporte une prestation d'insertion de public en difficulté
Rennes métropole
Aménagements VRD et paysager de la section Lenoir-Beaulieu dans le cadre de l'axe Est Ouest scindés en 3 lots:
— Lot 1: infrastructures - voirie - assainissement - mobilier urbain,
— Lot 2: éclairage public - signalisation tricolore - équipements électriques,
— Lot 3: espaces verts.
Le délai de réception des offres était de 2011-04-18. L'appel d'offres a été publié le 2011-02-22.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Installation de matériel de signalisation › Installation de matériel de contrôle du trafic routier › Installation de feux de circulation
- • Lampes électriques à incandescence › Feux de signalisation
- • Travaux d'aménagement paysager › Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
- • Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux de construction de routes › Travaux de construction d'intersections de routes
- • Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux routiers
- • Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes › Travaux de revêtement divers
- • Travaux de fouille et de terrassement › Travaux de creusement de tranchées
- • Travaux de fouille et de terrassement › Travaux de terrassement
- • Équipement de contrôle, de sécurité, de signalisation et d'éclairage › Éclairage public
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2011-02-22 | Avis de marché |
| 2011-04-13 | Informations complémentaires |
| 2012-01-31 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2011-02-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: M. le président de Rennes Métropole, 4 avenue Henri Fréville - CS 20723
Code postal: 35207
Commune postale: Rennes Cedex 2
Contact
Courrier électronique: c.blanchard@agglo-rennesmetropole.fr 📧
Téléphone: +33 299866324 📞
Fax: +33 223622369 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-02-22 📅
Date limite de soumission: 2011-04-18 📅
Date de publication: 2011-02-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 38-062095
Numéro JO-S: 38
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: infrastructures - voirie- assainissement - mobilier urbain
Brève description: 2,4 km de linéaire à aménager.
Quantité ou étendue: Terrassements généraux: 27 500 m³ en déblais - mise en oeuvre de béton bitumineux: 90 000 m² - fourniture et mise en oeuvre de bordures et caniveaux: 42 000 ml.
Informations complémentaires sur les lots: Délai d'exécution des travaux: 18,5 mois. Les variantes sont autorisées.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: éclairage public - signalisation tricolore - équipements électriques
Brève description: Éclairage public - signalisation tricolore - équipements électriques.
Quantité ou étendue: Fourniture et mise en oeuvre de 600 points lumineux à installer - fourniture et mise en oeuvre de 55 feux tricolores avec leurs contrôleurs.
Informations complémentaires sur les lots: Délai d'exécution des travaux: 18,5 mois.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: espaces verts
Brève description: Espaces verts.
Quantité ou étendue: Fourniture et mise en oeuvre de 22 000 m³ de substrats terreux - fourniture et plantations de 470 arbres de grand développement - fourniture et plantations de graminées, vivaces et couvre-sols de surface à planter: 90 000 m².
Informations complémentaires sur les lots: Délai d'exécution des plantations: 18 mois.
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: 10190034_AO
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Rennes (35000) et Cesson Sevigné (35510), FRANCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Autres conditions particulières:
Procédure
Période de validité de l'offre: 240 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre (50)
2. Prix des prestations (40)
3. Performances en matière de protection de l'environnement (5)
4. Performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté (5)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Rennes Métropole
Contact
Point de contact: Mme Catherine Blanchard
Adresse du profil d'acheteur: http://marches.e-megalisbretagne.org/ 🌏
Nom: Communauté d'agglomération de Rennes Métropole
Adresse postale: 16 bd Laennec - CS 20723
Point de contact: direction générale de l'aménagement urbain - direction des infrastructures - service conduite d'opération
direction générale de l'aménagement urbain - direction des infrastructures - secrétariat du service conduite d'opération
Melle Valérie Rondouin
Téléphone: +33 223622310 📞
Courrier électronique: v.rondouin@agglo-rennesmetropole.fr 📧
Adresse postale: 75 rue Dupont des Loges - CS 20723
Commune postale: Rennes Cedex 02
Point de contact: direction générale de l'aménagement urbain - service marchés - 1er étage modulaires -
Mme Véronique Ploteau
Téléphone: +33 223622323 📞
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 10190034_AO
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte - CS 44416
Commune postale: Rennes
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-rennes@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 223212828 📞
Fax: +33 299635689 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal adminstratif de Rennes
Fax: +33 299635684 📠
Source: OJS 2011/S 038-062095 (2011-02-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: M. le président de Rennes Métropole, 4 avenue Henri Fréville - CS 20723
Code postal: 35207
Commune postale: Rennes Cedex 2
Contact
Courrier électronique: c.blanchard@agglo-rennesmetropole.fr 📧
Téléphone: +33 299866324 📞
Fax: +33 223622369 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-02-22 📅
Date limite de soumission: 2011-04-18 📅
Date de publication: 2011-02-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 38-062095
Numéro JO-S: 38
Informations complémentaires
Les critères de sélection des candidatures sont les capacités techniques, professionnelles et financières.
Modalités d'obtention du dossier de consultation des entreprises:
Le DCE est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante: htpps://marches.e-megalisbretagne.org/ sous le numéro de référence: 10190034_ao.
Le DCE est remis gratuitement sous format papier à chaque candidat qui en fait la demande écrite (courrier, fax, courriel) auprès de:
Communauté d'agglomération de Rennes Métropole.
Direction générale de l'aménagement urbain.
Direction des infrastructures - secrétariat du service conduite d'opération.
16 bd Laënnec - CS 20723.
35207 Rennes Cedex 2, FRANCE.
Fax: +33 223622369 - e-mail: v.rondouin@agglo-rennesmetropole.fr.
Cependant, certaines pièces n'étant pas dématérialisables sur la plate-forme Mégalis, compte tenu de leur caractère volumineux, elles seront mises à disposition des candidats sur un site de téléchargement. L'Adresse de ce site et les codes d'accès doivent être demandés par les candidats par courrier, par fax ou par courriel, à la même adresse citée ci-dessus.
Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des 3 lots est de 18,5 mois non comptée la période de préparation de chantier de 90 jours.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 22.2.2011.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Aménagements VRD et paysager de la section Lenoir-Beaulieu dans le cadre de l'axe Est Ouest scindés en 3 lots:
— Lot 1: infrastructures - voirie - assainissement - mobilier urbain,
— Lot 2: éclairage public - signalisation tricolore - équipements électriques,
— Lot 3: espaces verts.
Intitulé du lot: infrastructures - voirie- assainissement - mobilier urbain
Brève description: 2,4 km de linéaire à aménager.
Quantité ou étendue: Terrassements généraux: 27 500 m³ en déblais - mise en oeuvre de béton bitumineux: 90 000 m² - fourniture et mise en oeuvre de bordures et caniveaux: 42 000 ml.
Informations complémentaires sur les lots: Délai d'exécution des travaux: 18,5 mois. Les variantes sont autorisées.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: éclairage public - signalisation tricolore - équipements électriques
Brève description: Éclairage public - signalisation tricolore - équipements électriques.
Quantité ou étendue: Fourniture et mise en oeuvre de 600 points lumineux à installer - fourniture et mise en oeuvre de 55 feux tricolores avec leurs contrôleurs.
Informations complémentaires sur les lots: Délai d'exécution des travaux: 18,5 mois.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: espaces verts
Brève description: Espaces verts.
Quantité ou étendue: Fourniture et mise en oeuvre de 22 000 m³ de substrats terreux - fourniture et plantations de 470 arbres de grand développement - fourniture et plantations de graminées, vivaces et couvre-sols de surface à planter: 90 000 m².
Informations complémentaires sur les lots: Délai d'exécution des plantations: 18 mois.
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: 10190034_AO
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Rennes (35000) et Cesson Sevigné (35510), FRANCE.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les déclarations, les certificats et attestations prévus aux articles 44 et 45 du code des marchés publics:
— si le candidat est en redressement judiciaire, il est tenu de fournir la copie du ou des jugements prononcés à cet effet, et d'apporter la preuve que l'autorisation de poursuite de son activité couvre la période correspondant à la durée du présent marché,
Afficher plus
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP,
— documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société.
Avec utilisation des formulaires DC1 et DC2 tels que précisés dans le reglement de la consultation.
— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
— présentation d'une liste des travaux similaires à ceux du lot concerné exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
Afficher plus
— indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché,
— certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Afficher plus
Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier:
Lot 1 infrastructures - voirie - assainissement - mobilier urbain:Habilitation ERDF - qualifications délivrées par.
La FNTP: 2321, 234, 341, 342, 343, 344; 346, 347, 3712, 372, 5113, 514, 733 ou références équivalentes.
Lot 2 éclairage public - signalisation tricolore - équipements électriques: habilitation ERDF- qualifications délivrées par la FNTP: 651 et 662, qualifications délivrées par Qualifelec TN4 mention RT, CF3 DTC DST DGT mention MA FAO ou références équivalentes.
Afficher plus
Lot 3 espaces verts: qualifications délivrées par Qualipaysage classe 7, P120, E131, E141, E151, E160, G710, H125 ou références équivalentes.
Dépôts et garanties exigés:
Avance possible si constitution d'une garantie à première demande. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée. Les marchés prévoient une retenue de garantie qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire.
Afficher plus
Les marchés faisant l'objet de la consultation seront financés par Rennes Métropole au moyen de ses ressources propres, abondées par des ressources externes, soit dans le cadre d'emprunt, soit par le biais de subventions spécifiques en cas d'éligibilité ou de participations publiques ou privées.
Afficher plus
Paiements des prestations par mandats administratifs dans un délai global de 30 jours, avec acomptes et / ou avance.
Les marchés seront traités à prix unitaires.
En cas de groupement, le maître d'ouvrage exigera la forme d'un groupement solidaire après l'attribution des marchés.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:
— en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements,
— en qualité de membres de plusieurs groupements.
Les marchés faisant l'objet de la consultation comprennent des dispositions visant à favoriser l'insertion.
Procédure
Période de validité de l'offre: 240 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre (50)
2. Prix des prestations (40)
3. Performances en matière de protection de l'environnement (5)
4. Performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté (5)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Rennes Métropole
Contact
Point de contact: Mme Catherine Blanchard
Adresse du profil d'acheteur: http://marches.e-megalisbretagne.org/ 🌏
Nom: Communauté d'agglomération de Rennes Métropole
Adresse postale: 16 bd Laennec - CS 20723
Point de contact: direction générale de l'aménagement urbain - direction des infrastructures - service conduite d'opération
direction générale de l'aménagement urbain - direction des infrastructures - secrétariat du service conduite d'opération
Melle Valérie Rondouin
Téléphone: +33 223622310 📞
Courrier électronique: v.rondouin@agglo-rennesmetropole.fr 📧
Adresse postale: 75 rue Dupont des Loges - CS 20723
Commune postale: Rennes Cedex 02
Point de contact: direction générale de l'aménagement urbain - service marchés - 1er étage modulaires -
Mme Véronique Ploteau
Téléphone: +33 223622323 📞
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 10190034_AO
Informations complémentaires
Les critères de sélection des candidatures sont les capacités techniques, professionnelles et financières.
Modalités d'obtention du dossier de consultation des entreprises:
Le DCE est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante: htpps://marches.e-megalisbretagne.org/ sous le numéro de référence: 10190034_ao.
Le DCE est remis gratuitement sous format papier à chaque candidat qui en fait la demande écrite (courrier, fax, courriel) auprès de:
Communauté d'agglomération de Rennes Métropole.
Direction générale de l'aménagement urbain.
Direction des infrastructures - secrétariat du service conduite d'opération.
16 bd Laënnec - CS 20723.
35207 Rennes Cedex 2, FRANCE.
Fax: +33 223622369 - e-mail: v.rondouin@agglo-rennesmetropole.fr.
Cependant, certaines pièces n'étant pas dématérialisables sur la plate-forme Mégalis, compte tenu de leur caractère volumineux, elles seront mises à disposition des candidats sur un site de téléchargement. L'Adresse de ce site et les codes d'accès doivent être demandés par les candidats par courrier, par fax ou par courriel, à la même adresse citée ci-dessus.
Afficher plus
Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des 3 lots est de 18,5 mois non comptée la période de préparation de chantier de 90 jours.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 22.2.2011.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte - CS 44416
Commune postale: Rennes
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-rennes@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 223212828 📞
Fax: +33 299635689 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal adminstratif de Rennes
Fax: +33 299635684 📠
Source: OJS 2011/S 038-062095 (2011-02-22)
Informations complémentaires (2011-04-13)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-04-13 📅
Date limite de soumission: 2011-04-28 📅
Date de publication: 2011-04-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 74-120374
Se réfère à l'avis: 2011/S 38-062095
Numéro JO-S: 74
Source: OJS 2011/S 074-120374 (2011-04-13)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-04-13 📅
Date limite de soumission: 2011-04-28 📅
Date de publication: 2011-04-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 74-120374
Se réfère à l'avis: 2011/S 38-062095
Numéro JO-S: 74
Source: OJS 2011/S 074-120374 (2011-04-13)
Avis d'attribution de marché (2012-01-31)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 18 158 941 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: M. le président de Rennes Métropole, 4 avenue Henri Fréville, CS 20723
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-01-31 📅
Date de publication: 2012-02-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 23-036244
Numéro JO-S: 23
Informations complémentaires
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Rennes (35000) et Cesson-Sevigné (35510), FRANCE.
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-10-03 📅
Nom: Eiffage travaux publics
Adresse postale: ZI de la Haie des Cognets, BP 39111
Commune postale: Rennes Cedex 9
Code postal: 35091
Pays: France 🇫🇷
2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-09-30 📅
Nom: Forclum Bretagne / Forclum Basse-Normandie
Adresse postale: 4 rue des Charmilles, BP 91458
Commune postale: Cesson-Sévigné
Code postal: 35510
3️⃣
Nom: ISS espaces verts
Adresse postale: agence Nantes Ouest, ZAC Les Hauts de Couëron, rue des Imprimeurs, BP 35
Commune postale: Couëron
Code postal: 44220
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
7
Source: OJS 2012/S 023-036244 (2012-01-31)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 18 158 941 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: M. le président de Rennes Métropole, 4 avenue Henri Fréville, CS 20723
Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-01-31 📅
Date de publication: 2012-02-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 23-036244
Numéro JO-S: 23
Informations complémentaires
Annonce n° 162, BOAMP 40 A. Annonce n° 210, BOAMP 40 B du 25.2.2011.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 31.1.2012.
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Rennes (35000) et Cesson-Sevigné (35510), FRANCE.
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-10-03 📅
Nom: Eiffage travaux publics
Adresse postale: ZI de la Haie des Cognets, BP 39111
Commune postale: Rennes Cedex 9
Code postal: 35091
Pays: France 🇫🇷
2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2011-09-30 📅
Nom: Forclum Bretagne / Forclum Basse-Normandie
Adresse postale: 4 rue des Charmilles, BP 91458
Commune postale: Cesson-Sévigné
Code postal: 35510
3️⃣
Nom: ISS espaces verts
Adresse postale: agence Nantes Ouest, ZAC Les Hauts de Couëron, rue des Imprimeurs, BP 35
Commune postale: Couëron
Code postal: 44220
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
7
Source: OJS 2012/S 023-036244 (2012-01-31)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕