travaux relatifs à l'opération " Rénovation et Extension du Théâtre des Variétés à Béziers "

Communauté d aggl beziers mediterranee

travaux relatifs à l'opération " Rénovation et Extension du Théâtre des Variétés à Béziers ".Il s'agit des travaux de rénovation du théâtre des Variétés (inscrit aux Monuments Historiques) et de l'immeuble de logement attenant ainsi que la construction de locaux d'enseignement de danse et de musique.L'opération est divisée en 20 lots techniques. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.La durée du marché s'étend de l'ordre de service prescrivant de commencer les prestations jusqu'à la décision d'admission prononcée par le pouvoir adjudicateur sans réserve ou à la levée de l'ensemble des réserves + 1 an de garantie de parfait achèvement.Le délai d'exécution de l'ensemble des prestations est de 22 mois y compris 2 mois de préparation. L'Exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-12-22. L'appel d'offres a été publié le 2023-11-21.

Qui ?

• Communauté d aggl beziers mediterranee

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Languedoc-Roussillon › Gard
• Languedoc-Roussillon › Hérault

Historique des marchés publics

Date	Document
2023-11-21	Avis de marché
2023-11-28	Informations complémentaires
2024-01-09	Informations complémentaires

Avis de marché (2023-11-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'extension de bâtiments
Numéro de référence: 2023071
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'extension de bâtiments 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Maçonnerie de pierres de taille 📦
Travaux de charpente 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de menuiserie 📦
Installation de structures en métal 📦
Ferronnerie 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Pose de parquets 📦
Revêtements de sol rigides 📦
Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Travaux de peinture 📦
Éléments décoratifs divers 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Ascenseurs 📦
Serrurerie 📦
Systèmes de sonorisation 📦
Sièges de théâtre 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hérault 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: communaute d aggl beziers mediterranee
Adresse postale: 39 Boulevard de Verdun
Code postal: 34536
Commune postale: Béziers
Contact
Adresse Internet: http://www.beziers-mediterranee.fr/ 🌏
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
URL des documents: http://agglobeziers.marches-publics.info 🌏
URL pour la participation: http://agglobeziers.marches-publics.info 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-11-21 📅
Date limite de soumission: 2023-12-22 📅
Date de publication: 2023-11-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 227-713910
Numéro JO-S: 227
Informations complémentaires

les candidats ont l'obligation de faire une proposition pour la prestation supplémentaire éventuelle suivante : Mise en place d'un échafaudage parapluie.L'absence de cette prestation dans l'offre du candidat rendra cette dernière irrégulière et imposera son rejet

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: gros-Oeuvre - charpente métallique - reprise de structure
Numéro du lot: 01
Brève description: gros-Oeuvre - charpente métallique - reprise de structure
Durée de l'accord: 22 mois
Description des options:

le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

Intitulé du lot: maçonnerie - echafaudage - pierre de taille - enduit - sculpture - plâtre
Numéro du lot: 02
Brève description: maçonnerie - echafaudage - pierre de taille - enduit - sculpture - plâtre
Intitulé du lot: charpente bois - couverture tuiles - zinguerie - ardoise
Numéro du lot: 03
Brève description: charpente bois - couverture tuiles - zinguerie - ardoise
Informations complémentaires:

Intitulé du lot: étanchéité
Numéro du lot: 04
Brève description: etanchéité
Intitulé du lot: menuiseries extérieures aluminium - verrières
Numéro du lot: 05
Brève description: menuiseries extérieures aluminium - verrières
Intitulé du lot: menuiseries extérieures bois patrimoine - menuiseries intérieures bois patrimoine
Numéro du lot: 06
Brève description:

menuiseries extérieures bois patrimoine - menuiseries intérieures bois patrimoine

Intitulé du lot: serrurerie - métallerie
Numéro du lot: 07
Brève description: serrurerie - métallerie
Intitulé du lot: serrurerie - ferronnerie
Numéro du lot: 08
Brève description: serrurerie - ferronnerie
Intitulé du lot: cloisons - doublages - plafonds
Numéro du lot: 09
Brève description: cloisons - doublages - plafonds
Intitulé du lot: menuiseries intérieures bois - parquet de danse et du théâtre
Numéro du lot: 10
Brève description: menuiseries intérieures bois - parquet de danse et du théâtre
Intitulé du lot: revêtements sols Durs - faïences
Numéro du lot: 11
Brève description: revêtements sols Durs - faïences
Intitulé du lot: revêtements sols Souples
Numéro du lot: 12
Brève description: revêtements sols Souples
Intitulé du lot: peintures
Numéro du lot: 13
Brève description: peintures
Intitulé du lot: restauration décors peints et décors staff - traitement du plomb
Numéro du lot: 14
Brève description: restauration décors peints et décors staff - traitement du plomb
Intitulé du lot: electricité courants forts et faibles
Numéro du lot: 15
Brève description: electricité courants forts et faibles
Intitulé du lot: chauffage - ventilation - climatisation - plomberie Sanitaire
Numéro du lot: 16
Brève description: chauffage - ventilation - climatisation - plomberie Sanitaire
Intitulé du lot: ascenseur - monte charge
Numéro du lot: 17
Brève description: ascenseur - monte charge
Intitulé du lot: serrurerie mécanique - tentures - parquet de scène
Numéro du lot: 18
Brève description: serrurerie mécanique - tentures - parquet de scène
Informations complémentaires:

les candidats ont l'obligation de faire une proposition pour la prestation supplémentaire éventuelle suivante : Porteuses motorisées numérotées 6-8-10-12.L'absence de cette prestation dans l'offre du candidat rendra cette dernière irrégulière et imposera son rejet

Intitulé du lot: eclairage scénique - sonorisations - audiovisuel
Numéro du lot: 19
Brève description: eclairage scénique - sonorisations - audiovisuel
Intitulé du lot: fauteuils de spectacle
Numéro du lot: 20
Brève description: fauteuils de spectacle
Informations complémentaires:

les candidats ont l'obligation de faire une proposition pour la prestation supplémentaire éventuelle suivante : Fauteuils sur roulettes.L'absence de cette prestation dans l'offre rendra cette dernière irrégulière.Les candidats devront fournir un échantillon. Le descriptif et les modalités de remise sont indiqués dans le règlement de consultation

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: théâtre des variétes 9 Rue Victor Hugo 34500 - béziers

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

déclaration sur l'honneur fournie au dossier de consultation pour justifier notamment que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner

Situation économique et financière:

déclaration concernant le chiffre d'affaires liés aux prestations objet du contrat, réalisés au cours des trois dernières années

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

l'Exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service.Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande.Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie.Les prix sont révisables.Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges.Les prestations seront financées au moyen de ressources propres prélevées sur le budget principal en cours de la Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et/ou de subventions et/ou d'un emprunt

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-12-22 📅
Heure d'ouverture des offres: 13:30

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 24340076900093
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://agglobeziers.marches-publics.info 🌏
URL des documents: http://agglobeziers.marches-publics.info 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: communauté d'agglomération Béziers Méditerranée
Code postal: 30567
Téléphone: +33 467016868 📞
Courrier électronique: marchespublics@beziers-mediterranee.fr 📧
Pays: Gard 🏙️
Adresse Internet: http://agglobeziers.marches-publics.info 🌏

Référence
Informations complémentaires

les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://agglobeziers.marches-publics.info -Une visite sur site est obligatoire pour certains lots dont la liste est indiquée dans le règlement de consultation. L'Offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les modalités d'organisation de la visite sont disponibles dans le règlement de la consultation.Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.L'intégralité des documents se trouve sur le profil d'acheteur.Le mémoire technique sera contractuel.Le maître d'ouvrage, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé d'inclure dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Les candidats ne sont pas autorisés à formuler dans leur offre des réserves sur la clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :- pour les lots no01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 : Prix des prestations (60 %) / Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique (40 %)- pour les lots no02, 06, 14 : Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique (60 %) / Prix des prestations (40 %)le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 Rue Pitot
Commune postale: Montpellier
Code postal: 34063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 467548100 📞
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Fax: +33 467547410 📠
Source: OJS 2023/S 227-713910 (2023-11-21)

Informations complémentaires (2023-11-28)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Revêtements de sol rigides 📦

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-11-28 📅
Date limite de soumission: 2024-01-12 📅
Date de publication: 2023-12-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 232-729016
Se réfère à l'avis: 2023/S 227-713910
Numéro JO-S: 232
Source: OJS 2023/S 232-729016 (2023-11-28)

Informations complémentaires (2024-01-09)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2024-01-09 📅
Date limite de soumission: 2024-01-16 📅
Date de publication: 2024-01-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2024/S 009-019860
Numéro JO-S: 9
Source: OJS 2024/S 009-019860 (2024-01-09)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés (>20)

Travaux de corps de métier spécialisés autres que travaux de couverture (>20)