Travaux relatifs à des circuits pneumatiques de distribution de courrier
CHU Nancy
Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Travaux de construction bâtiment de cardiologie: Réseau pneumatique complémentaire (lot n°27-a). Le présent appel d'offres a pour objet les travaux relevant du corps d'état "Réseau pneumatique complémentaire" (lot n°27-a), dans le cadre de l'opération de construction du pôle de cardiologie sur le site des Hôpitaux de Brabois. Ces travaux interviennent en complément des travaux déjà réalisées au titre du corps d'état "Pneumatiques", qui ont fait l'objet d'un marché conclu à l'issue d'un premier appel d'offres (voir les avis d'appel public à la concurrence parus le 27.7.2006 au BOAMP et le 28.7.2006 au Joue). Le marché sera exécutoire à la date de sa notification, et jusqu'à la date de réception des travaux. Le délai d'exécution des travaux court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencement des travaux. Le délai contractuel ressort de l'offre du titulaire. Le délai d'exécution prévisionnel des travaux est de 3 mois.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2009-04-02. L'appel d'offres a été publié le 2009-02-14.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Travaux de canalisations d'air comprimé › Travaux relatifs à des circuits pneumatiques de distribution de courrier
| Date | Document |
|---|---|
| 2009-02-12 | Avis de marché |
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux relatifs à des circuits pneumatiques de distribution de courrier
Texte intégral:
“Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Travaux de construction bâtiment de cardiologie: Réseau pneumatique complémentaire (lot n°27-a). Le...”
Lieu d'exécution
fr411 🏙️
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Communautés européennes, avec participation pays AMP
Langue originale: français 🗣️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Type de soumission: Soumission globale
Type de pouvoir adjudicateur: Autres
Activité principale: Santé
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: CHU Nancy
Pays: France 🇫🇷
Contact
Adresse Internet: http://www.chu-nancy.fr 🌏
Référence
Dates
Date de publication: 2009-02-14 📅
Date de réception: 2009-02-12 📅
Date d'envoi: 2009-02-12 📅
Date limite de soumission: 2009-04-02 📅
Date d'envoi des documents contractuels: 2009-04-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis (ancien): 45119-2009
Numéro JO-S: 31/2009
Objet
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux relatifs à des circuits pneumatiques de distribution de courrier 📦
Source: OJS 2009/S 031-045119 (2009-02-12)