travaux de restructuration du groupe scolaire Michelet à Asnières sur Seine - bâtiment A
Ville d'Asnières-sur-Seine
le présent marché a pour objet de désigner une entreprise générale qui aura pour objet de réaliser les travaux afférents au bâtiment A qui constituaient la seconde partie de l'opération de restructuration du Groupe Scolaire MICHELET
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2024-01-08. L'appel d'offres a été publié le 2023-11-09.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2023-11-09 | Avis de marché |
| 2024-03-11 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2023-11-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: AO23_WPhase2_Michelet
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hauts-de-Seine 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: ville d'asnières-sur-seine
Adresse postale: 1, place de l'hôtel de Ville
Code postal: 92600
Commune postale: Asnières-sur-Seine
Contact
Adresse Internet: https://asnieres.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Courrier électronique: marches@mairieasnieres.fr 📧
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_jTZDeR_-AA&v=1&selected=0 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-11-09 📅
Date limite de soumission: 2024-01-08 📅
Date de publication: 2023-11-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 219-689324
Numéro JO-S: 219
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Durée de l'accord: 18 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: asnieres sur Seine
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2024-01-09 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Lieu: asnieres sur seine
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://asnieres.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_jTZDeR_-AA&v=1&selected=0 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2 à 4 boulevard de l'hautil
Commune postale: Cergy Pontoise
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Adresse Internet: http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité consultatif interdépartemental de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics
Adresse postale: 5 rue Leblanc
Commune postale: Paris
Code postal: 75911
Courrier électronique: pref-ccira-versailles@paris-idf.gouv.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 219-689324 (2023-11-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: AO23_WPhase2_Michelet
Brève description:
le présent marché a pour objet de désigner une entreprise générale qui aura pour objet de réaliser les travaux afférents au bâtiment A qui constituaient la seconde partie de l'opération de restructuration du Groupe Scolaire MICHELET
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hauts-de-Seine 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: ville d'asnières-sur-seine
Adresse postale: 1, place de l'hôtel de Ville
Code postal: 92600
Commune postale: Asnières-sur-Seine
Contact
Adresse Internet: https://asnieres.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Courrier électronique: marches@mairieasnieres.fr 📧
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_jTZDeR_-AA&v=1&selected=0 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-11-09 📅
Date limite de soumission: 2024-01-08 📅
Date de publication: 2023-11-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 219-689324
Numéro JO-S: 219
Informations complémentaires
le présent avis est rédigé et publié en français. Les motifs relatifs à la situation personnelle des soumissionnaires susceptibles d'entrainer leur exclusion sont définis dans le règlement de la consultation.le délai dont dispose la personne publique ou l'organisme compétent pour procéder au règlement est fixé à 30 jours calendaires à compter de la réception de la facture conforme. Les demandes de paiement ne seront adressées qu'après livraison et acceptation de la prestation par la Commune.En cas de retard de paiement (avances, règlements partiels définitifs ou solde), le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euro(s). Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au coursduquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.Les dépenses affectées au marché seront imputées sur le budget de la Ville d'asnières-sur-seine
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Durée de l'accord: 18 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: asnieres sur Seine
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
l'Acheteur se réserve la possibilité de confier au titulaire, en application de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence. La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront être conclus ne peut dépasser trois ans à compter de la notification du présent marché
Afficher plus
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2024-01-09 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Lieu: asnieres sur seine
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://asnieres.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2023_jTZDeR_-AA&v=1&selected=0 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2 à 4 boulevard de l'hautil
Commune postale: Cergy Pontoise
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Adresse Internet: http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité consultatif interdépartemental de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics
Adresse postale: 5 rue Leblanc
Commune postale: Paris
Code postal: 75911
Courrier électronique: pref-ccira-versailles@paris-idf.gouv.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 219-689324 (2023-11-09)
Avis d'attribution de marché (2024-03-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de restructuration du Groupe Scolaire Michelet à Asnières-sur-Seine - Bâtiment A
Brève description: Appel d'offres ouvert
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de restructuration 📦
Valeur totale du marché (hors TVA): 4 890 969 EUR 💰
Description
Identifiant interne:
Titre: Travaux de restructuration du groupe scolaire Michelet à Asnières-sur-Seine - Bâtiment A
Description du marché:
Critère de qualité (nom): sous critère 1
Critère de qualité (pondération): 20
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Critère de qualité (nom): sous-critère 4
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): sous-critère 3
sous critère 2
Titre
Numéro d'identification du lot:
Description
Lieu d'exécution: Hauts-de-Seine 🏙️
Adresse postale: 19 rue Mozart
Code postal: 92587
Ville: Clichy
Pays: France 🇫🇷
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/23/UE
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (points, valeur exacte)
Attribution du marché
Un contrat/lot est attribué ✅
Numéro d'identification du lot:
Numéro de contrat:
Date de conclusion du contrat: 2024-03-01 📅
Titre: Travaux de restructuration du groupe scolaire Michelet à Asnières-sur-Seine - Bâtiment A
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Identifiant de l’offre:
Identifiant du lot ou groupe de lots:
Nom et adresse du contractant
Nom: Eiffage Construction Equipements, Etablissement EC Equipements Réhabilités
Numéro d'enregistrement national:
Code postal: 92587
Commune postale: Clichy
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: fernanda.goncalves@eiffage.com 📧
Téléphone: 0155904500 📞
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Ville d'Asnières-sur-Seine
Numéro d'enregistrement national:
Code postal: 92600
Commune postale: Ville d'Asnières-sur-Seine
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: marches@mairieasnieres.fr 📧
Téléphone: 0141111620 📞
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 2-4 boulevard de l'Hautil
Commune postale: Cergy-pontoise
Courrier électronique: greffe.ta-gergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: 0130173400 📞
Source: OJS 2024/S 051-149745 (2024-03-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de restructuration du Groupe Scolaire Michelet à Asnières-sur-Seine - Bâtiment A
Brève description: Appel d'offres ouvert
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de restructuration 📦
Valeur totale du marché (hors TVA): 4 890 969 EUR 💰
Description
Identifiant interne:
AO23 travaux_Michelet
Titre: Travaux de restructuration du groupe scolaire Michelet à Asnières-sur-Seine - Bâtiment A
Description du marché:
Le présent marché a pour objet de désigner une entreprise générale pour réaliser les travaux afférents au bâtiment A qui constituait la seconde partie de l'opération de restructuration du Groupe Scolaire Michelet.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): sous critère 1
Critère de qualité (pondération): 20
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Critère de qualité (nom): sous-critère 4
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): sous-critère 3
sous critère 2
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0001
Description
Lieu d'exécution: Hauts-de-Seine 🏙️
Adresse postale: 19 rue Mozart
Code postal: 92587
Ville: Clichy
Pays: France 🇫🇷
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/23/UE
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (points, valeur exacte)
Attribution du marché
Un contrat/lot est attribué ✅
Numéro d'identification du lot:
LOT-0001
Numéro de contrat:
Travaux de restructuration du groupe scolaire Michelet à ASnières-sur-Seine
Date de conclusion du contrat: 2024-03-01 📅
Titre: Travaux de restructuration du groupe scolaire Michelet à Asnières-sur-Seine - Bâtiment A
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Identifiant de l’offre:
Travaux de restructuration du groupe scolaire Michelet à Asnières-sur-Seine - Bâtiment A
Identifiant du lot ou groupe de lots:
LOT-0001
Nom et adresse du contractant
Nom: Eiffage Construction Equipements, Etablissement EC Equipements Réhabilités
Numéro d'enregistrement national:
40329158600143
Code postal: 92587
Commune postale: Clichy
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: fernanda.goncalves@eiffage.com 📧
Téléphone: 0155904500 📞
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Ville d'Asnières-sur-Seine
Numéro d'enregistrement national:
21920004500017
Code postal: 92600
Commune postale: Ville d'Asnières-sur-Seine
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: marches@mairieasnieres.fr 📧
Téléphone: 0141111620 📞
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro d'enregistrement national:
17950702500015
Adresse postale: 2-4 boulevard de l'Hautil
Commune postale: Cergy-pontoise
Courrier électronique: greffe.ta-gergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: 0130173400 📞
Source: OJS 2024/S 051-149745 (2024-03-11)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)