Travaux de réfection

Région Nord - Pas-de-Calais

Lycée Malraux à Bethune. Rénovation de la demi-pension - Création d'une maison des lycéens - Misé en sécurité de l'internat. Marché de travaux fractionné à tranches conditionnelles: article 72-11 du code des marchés publics. Consultation comprenant 3 tranches conditionnelles et 7 lots. objet du présent appel d'offres, délai d'exécution: 15 mois. Tranche cond. Internat rénovation des WC douches 3 ème étage, délai d'exécution: 5 mois. Tranche cond. Internat rénovation des WC douches 4 ème étage partie droite, délai d'exécution: 5 mois. Tranche cond. Internat rénovation des WC douches 4 ème étage partie gauche, délai d'exécution: 5 mois. Lot 1) Gros oeuvre étendu. Lot 2) Menuiseries extérieures aluminium, serrurerie. Lot 3) Peintures, sols souples. Lot 4) Électricité. Lot 5) Plomberie chauffage, sanitaires, ventilation. Lot 6) Équipements de cuisine. Lot 7) Ascenseurs.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2004-02-13. L'appel d'offres a été publié le 2004-01-13.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2004-01-07 Avis de marché
2004-08-26 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2004-01-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réfection
Texte intégral:
“Lycée Malraux à Bethune. Rénovation de la demi-pension - Création d'une maison des lycéens - Misé en sécurité de l'internat. Marché de travaux fractionné à...”    Afficher plus
Lieu d'exécution
fr302 🏙️
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marchés publics de travaux
Réglementation: Communauté européenne
Langue originale: français 🗣️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Type de soumission: Soumission partielle
Type de pouvoir adjudicateur: Collectivité

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Région Nord - Pas-de-Calais
Pays: France 🇫🇷

Référence
Dates
Date de publication: 2004-01-13 📅
Date de réception: 2004-01-07 📅
Date d'envoi: 2004-01-07 📅
Date limite de soumission: 2004-02-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis (ancien): 6530-2004
Numéro JO-S: 8/2004

Objet
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de réfection 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux d'équipement du bâtiment 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Source: OJS 2004/S 008-006530 (2004-01-07)
Avis d'attribution de marché (2004-08-26)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Marché passé

Procédure
Type de procédure: Marché passé
Type de soumission: Non défini

Référence
Dates
Date de publication: 2004-08-31 📅
Date de réception: 2004-08-26 📅
Date d'envoi: 2004-08-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis (ancien): 145330-2004
Numéro JO-S: 169/2004
Se réfère à l'avis: 6530-2004

Objet
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments scolaires 📦
Détails de l'attribution
Marché attribué: Nom et adresse du fournisseur, de l'entrepreneur ou du prestataire de services auquel le marché a été attribué: VATP, F-62120 Lambres-les-Aire. EPM - Groupe Paralu, F-62000 Arras. Decaux, F-62411 Béthune Cedex. Satelec, F-59331 Tourcoing Cedex. Ducrocq-Catoire, F-62402 Béthune Cedex. Nagot Busignies Sochar (NBS), F-59320 Hallennes-les-Haubourdin. Thyssenkrupp Ascenseurs, F-62230 Outreau.
Source: OJS 2004/S 169-145330 (2004-08-26)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de gros œuvre Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'installations électriques Travaux d'installation d'ascenseurs Travaux d'installation de matériel de... Travaux de plomberie et de pose de... Travaux de menuiserie Travaux de pose de revêtements de sols souples Travaux de peinture Travaux de réfection