travaux de mise en place de guérites, de toiture de caisses et autres travaux divers de menuiseries extérieures et verrerie

Sté d'exploitation de la Tour Eiffel

travaux de mise en place de guérites, de toiture de caisses et autres travaux divers de menuiseries extérieures et verrerie

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-11-29. L'appel d'offres a été publié le 2023-11-14.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2023-11-14 Avis de marché
Avis de marché (2023-11-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de menuiserie
Numéro de référence: M54/2023
Brève description:
travaux de mise en place de guérites, de toiture de caisses et autres travaux divers de menuiseries extérieures et verrerie
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de menuiserie 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de menuiserie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: sté d'exploitation de la Tour Eiffel
Adresse postale: 1 quai de Grenelle
Code postal: 75015
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: https://sete.toureiffel.paris/fr/marches-publics/tous-marches 🌏
Courrier électronique: marches@toureiffel.paris 📧
Téléphone: +33 144112346 📞
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2023_Ia_x7rFrgZ 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2023_Ia_x7rFrgZ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-11-14 📅
Date limite de soumission: 2023-11-29 📅
Date de publication: 2023-11-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 222-698807
Numéro JO-S: 222
Informations complémentaires
l'Accord-Cadre est mixte à marchés subséquents et à bons de commandes. L'Accord-Cadre est sans montant minimum et avec montant maximum. Montant maximum de l'accord-cadre 1 350 000 euro(s) HT sur 8 mois. Une visite est obligatoire.Marché de travaux similaires possible
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 1 350 000 EUR 💰
Valeur estimée hors TVA: 1 350 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 8 mois
Description des options: travaux similaires
Informations complémentaires:
l'Accord-Cadre est mixte à marchés subséquents et à bons de commandes. L'Accord-Cadre est sans montant minimum et avec montant maximum. Montant maximum de l'accord-cadre 1 350 000 euro(s) HT sur 8 mois. Une visite est obligatoire.Marché de travaux similaires possible
Afficher plus
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 75007

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: cf RC
Situation économique et financière: cf RC
Capacité technique et professionnelle: cf RC
Niveau(x) minimal/minimaux de normes: cf RC
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
le présent accord-cadre est conclu pour une durée de 8 mois à compter de sa notification. Les délais d'exécution propres à chaque marché subséquent seront précisés dans les documents spécifiques à chaque marché subséquent. Le 1er marché subséquent porte sur les éléments suivants : - gUERITES D'Accueil pour le pilier nord - refection totale de la toiture situee au-dessus de la future entree publique. Les travaux du 1er marché subséquent se dérouleront suivant planning prévisionnel joint au DCE : - le délai d'exécution maximum incluant la période de préparation est de 80 jours ouvrés maximum. La période de préparation est de 55 jours ouvrés au maximum (10 jours ouvrés pour les guérites et 45 jours ouvrés pour la toiture)
Afficher plus

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Procédure accélérée:
l'Appel d'offres est passé en urgence simple en application de l'article R2161-3 3° du Code de la Commande publique. Cette urgence simple est justifiée par le retard d'un opérateur économique dans les études d'exécution, le contexte de la proximité de la tenue des JO et l'accessibilité retardée de certains locaux immobilisés par le chantier de modernisation de l'ascenseur nord
Afficher plus
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 2023-12-19 📅
Date d'ouverture des offres: 2023-11-29 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 48262252900030
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société d'Exploitation de la Tour Eiffel
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2023_Ia_x7rFrgZ 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2023_Ia_x7rFrgZ 🌏
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2023_Ia_x7rFrgZ 🌏

Référence
Informations complémentaires
visite obligatoire suivant conditions du RC

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal judiciaire de paris
Adresse postale: parvis du Tribunal de Paris
Commune postale: Paris Cedex 17
Code postal: 75859
Pays: France 🇫🇷
Adresse Internet: https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/nous-contacter-0 🌏
Source: OJS 2023/S 222-698807 (2023-11-14)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Paris
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de parachèvement de bâtiment Travaux de menuiserie et de charpenterie Travaux de menuiserie