Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains

SNCF - CAI Paris Travaux Projets

Intitulé attribué au marché par l’entité adjudicatrice: Projet RER B Nord+ - Rehaussement des quais sur la branche Mitry. Le projet du RER B Nord + consiste à améliorer cette ligne de transport en commun. Les travaux prévus permettent de répondre aux problèmes d'exploitation posés par les contraintes liées à la structure actuelle de la ligne et de mettre en place une desserte renforcée, grâce à deux voies dédiées au RER B. Ce projet est découpé en plusieurs sous-dossiers et un de ces sous-dossiers porte sur le rehaussement des quais des gares pour en faciliter leur accès, notamment l'accès voyageur depuis le quai jusqu'au train. Ce sous-dossier est partagé en 4 tronçons de ligne et à chaque tronçon correspond un marchéq qui fait l'objet d'une publication au JOUE. Le marché 1 concerne la branche Sevran-Livry à Villeparisis. Sevran-Livry, Vert Galant, Villeparisis et partiellement Mitry. 1) Travaux de quais : — Fourniture et pose de bordures et de nez de quai avec bandes podotactiles, — Rehaussement des chambres de tirages câbles, — Dépose d'abris de quai et de mobilier, — Remblaiement et enrobés. — Reprise des dalles au-dessus des passages souterrains, — Allongement et rehaussement des trémies d'escaliers fixes, — Reprise des fosses d'escaliers mécaniques. Travaux d'énergie électrique et de télécommunications : — Dépose et repose de tous les mobiliers et équipements sur les quais, — Tirage de tous les câbles électriques (courants forts et faibles) pour la desserte de tous les mobiliers et équipements sur quais. — Pose des nouveaux abris de quais. — Dépose des clôtures existantes sur les quais côté ville et Repose de nouvelles clôtures.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2009-07-16. L'appel d'offres a été publié le 2009-06-25.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2009-06-23 Avis de marché
2010-05-28 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2009-06-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains
Texte intégral:
Intitulé attribué au marché par l’entité adjudicatrice: Projet RER B Nord+ - Rehaussement des quais sur la branche Mitry. Le projet du RER B Nord + consiste à améliorer cette ligne de transport en commun. Les travaux prévus permettent de répondre aux problèmes d'exploitation posés par les contraintes liées à la structure actuelle de la ligne et de mettre en place une desserte renforcée, grâce à deux voies dédiées au RER B. Ce projet est découpé en plusieurs sous-dossiers et un de ces sous-dossiers porte sur le rehaussement des quais des gares pour en faciliter leur accès, notamment l'accès voyageur depuis le quai jusqu'au train. Ce sous-dossier est partagé en 4 tronçons de ligne et à chaque tronçon correspond un marchéq qui fait l'objet d'une publication au JOUE. Le marché 1 concerne la branche Sevran-Livry à Villeparisis. Sevran-Livry, Vert Galant, Villeparisis et partiellement Mitry. 1) Travaux de quais : — Fourniture et pose de bordures et de nez de quai avec bandes podotactiles, — Rehaussement des chambres de tirages câbles, — Dépose d'abris de quai et de mobilier, — Remblaiement et enrobés. — Reprise des dalles au-dessus des passages souterrains, — Allongement et rehaussement des trémies d'escaliers fixes, — Reprise des fosses d'escaliers mécaniques. Travaux d'énergie électrique et de télécommunications : — Dépose et repose de tous les mobiliers et équipements sur les quais, — Tirage de tous les câbles électriques (courants forts et faibles) pour la desserte de tous les mobiliers et équipements sur quais. — Pose des nouveaux abris de quais. — Dépose des clôtures existantes sur les quais côté ville et Repose de nouvelles clôtures.
Afficher plus
Lieu d'exécution
Ile-de-France 🏙️
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Communautés européennes, avec participation pays AMP
Langue originale: français 🗣️

Procédure
Type de procédure: Procédure restreinte
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Type de soumission: Soumission globale ou partielle
Type de pouvoir adjudicateur: Secteurs spéciaux
Activité principale: Services de chemin de fer

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: SNCF - CAI Paris Travaux Projets
Pays: France 🇫🇷
Contact
Adresse Internet: http://www.sncf.com 🌏

Référence
Dates
Date de publication: 2009-06-25 📅
Date de réception: 2009-06-23 📅
Date d'envoi: 2009-06-23 📅
Date limite de soumission: 2009-07-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis (ancien): 173889-2009
Numéro JO-S: 119/2009

Objet
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains 📦
Travaux d'équipement électrique 📦
Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 📦
Source: OJS 2009/S 119-173889 (2009-06-23)
Avis d'attribution de marché (2010-05-28)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse Internet: http://www.sncf.com/#/CH0012/BR0213 🌏

Référence
Dates
Date de publication: 2010-06-01 📅
Date d'envoi: 2010-05-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis (ancien): 157682-2010
Numéro JO-S: 104/2010
Se réfère à l'avis: 173889-2009

Objet
Détails de l'attribution
Marché attribué: Nom et adresse de l’opérateur économique en faveur duquel une décision d’attribution du marché a été prise
Source: OJS 2010/S 104-157682 (2010-05-28)