Travaux de construction d'ombrières photovoltaïques au Rectorat de Guyane - Site de Troubiran
Rectorat de Guyane
Marché ayant pour objet les travaux de construction d'ombrières photovoltatiques au Rectorat de Guyane - Site de Troubiran : Travaux de couverture du parking Travaux de remplacement de l'éclairage du parking par éclairage photovoltaique travaux d'installation de bornes de recharge photovoltaique pour véhicule éléctrique
Date limiteDeadline 2026-06-17
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?- • Guyane › Guyane
- • Ile-de-France › Paris
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2026-05-18 | Avis de marché |
Avis de marché (2026-05-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'ombrières photovoltaïques au Rectorat de Guyane - Site de Troubiran
Numéro de référence:
Brève description:
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction 📦
Valeur estimée hors TVA: 1 200 000 EUR 💰
Description
Identifiant interne:
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) ✅
Description du marché:
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre
Critères marchés publics écologiques: Critères applicables aux marchés publics écologiques nationaux
Adresse postale: Route de BADUEL- Site de TROUBIRAN
Code postal: 97300
Ville: Cayenne
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Guyane 🏙️
Durée de l'accord: 12 mois
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Titre
Numéro d'identification du lot:
Description
Adresse postale: Rectorat de Guyane
Route de Baduel - Site de Troubiran
Site de Troubiran
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure:
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-06-17 17:30:00.000 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 120 jours
Conditions de passation du marché
Une garantie est requise ✅
Forme juridique soumissionnaire ✅
Date limite de demande d’informations complémentaires: 2026-06-09 17:30:00.000 📅
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Droit transnational applicable: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Rectorat de guyane
Numéro d'enregistrement national:
Département: Guyane
Adresse postale: Route de Baduel BP 6011
Code postal: 97300
Commune postale: Cayenne
Région: Guyane 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Service Régional des Achats (DBAP)
Courrier électronique: sraa@acguyane.fr 📧
Téléphone: 0594272075 📞
URL: https://www.ac-guyane.fr/ 🌏
Adresse URL pour l'échange d'informations: https://www.ac-guyane.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marchespublics.gouv.fr 🌏
URL de participation: https://www.marchespublics.gouv.fr 🌏
Adresse web de la législation fiscale: https://www.impots.gouv.fr 🌏
ID du document de législation fiscale:
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Le marché ne comporte pas de tranches.
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de Paris pour le règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics,
Numéro d'enregistrement national:
Département: Paris
Adresse postale: 7 rue Miollis
Code postal: 75015
Commune postale: Paris
Région: Paris 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cayenne
Numéro d'enregistrement national:
Département: Guyane francaise
Adresse postale: 7, rue Schoelcher
Code postal: 97300
Commune postale: Cayenne
Région: Guyane 🏙️
URL: https://guyane.tribunal.administratif.fr 🌏
Adresse URL pour l'échange d'informations: https://guyane.tribunal.administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Nom et adresse
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'ombrières photovoltaïques au Rectorat de Guyane - Site de Troubiran
Numéro de référence:
26-MEMI-RECT-05-973
Brève description:
Marché ayant pour objet les travaux de construction d'ombrières photovoltatiques au Rectorat de Guyane - Site de Troubiran : Travaux de couverture du parking Travaux de remplacement de l'éclairage du parking par éclairage photovoltaique travaux d'installation de bornes de recharge photovoltaique pour véhicule éléctrique
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction 📦
Valeur estimée hors TVA: 1 200 000 EUR 💰
Description
Identifiant interne:
26-MEMI-RECT-05-973
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) ✅
Description du marché:
Marché ayant pour objet les travaux de construction d'ombrière photovoltaïque su Rectorat de Guyane - Site de Troubiran : Travaux de couverture du parking Travaux de remplacement de l'éclairage du parking par éclairage photovoltaïque travaux d'installation de bornes de recharge photovoltaïque pour véhicule éléctrique
Afficher plus
Le projet consiste en la construction de 4 ombrières photovoltaïques d’une puissance totale d’environ 370 kWc, destinées à une autoconsommation totale via raccordement au TGBT du site. Objectif de production d’énergie renouvelable localeObjectif de production d’énergie renouvelable locale Réduction de l’empreinte carbone du Rectorat Intégration de bornes IRVE
Afficher plus
Objectif social promu: Autre
Critères marchés publics écologiques: Critères applicables aux marchés publics écologiques nationaux
Adresse postale: Route de BADUEL- Site de TROUBIRAN
Code postal: 97300
Ville: Cayenne
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Guyane 🏙️
Durée de l'accord: 12 mois
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0001
Description
Adresse postale: Rectorat de Guyane
Route de Baduel - Site de Troubiran
Site de Troubiran
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure:
MAPA >= 90 000 EUR HTL’opération porte sur la réalisation d’ombrières photovoltaïques dans le cadre d’un marché global et forfaitaire de type contractant général (EPC) intégrant de manière indissociable les prestations de gros œuvre, VRD, structures, équipements photovoltaïques et génie électrique.Obligations sociales et environnementales. Pénalités prévues.
Afficher plus
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-06-17 17:30:00.000 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 120 jours
Conditions de passation du marché
Une garantie est requise ✅
Forme juridique soumissionnaire ✅
Date limite de demande d’informations complémentaires: 2026-06-09 17:30:00.000 📅
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
La forme du groupement n'est pas imposée au stade de la procédure de passation mais le groupement attributaire devra adopter la forme du groupement SOLIDAIRE
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement sur crédits budgétaires de l’État (programme ministère Éducation / Rectorat).
Procédure
Droit transnational applicable: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Rectorat de guyane
Numéro d'enregistrement national:
11000201100044
Département: Guyane
Adresse postale: Route de Baduel BP 6011
Code postal: 97300
Commune postale: Cayenne
Région: Guyane 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Service Régional des Achats (DBAP)
Courrier électronique: sraa@acguyane.fr 📧
Téléphone: 0594272075 📞
URL: https://www.ac-guyane.fr/ 🌏
Adresse URL pour l'échange d'informations: https://www.ac-guyane.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marchespublics.gouv.fr 🌏
URL de participation: https://www.marchespublics.gouv.fr 🌏
Adresse web de la législation fiscale: https://www.impots.gouv.fr 🌏
ID du document de législation fiscale:
https://www.impots.gouv.fr
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Le marché ne comporte pas de tranches.
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de Paris pour le règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics,
Numéro d'enregistrement national:
17750000600024
Département: Paris
Adresse postale: 7 rue Miollis
Code postal: 75015
Commune postale: Paris
Région: Paris 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cayenne
Numéro d'enregistrement national:
11000201100044
Département: Guyane francaise
Adresse postale: 7, rue Schoelcher
Code postal: 97300
Commune postale: Cayenne
Région: Guyane 🏙️
URL: https://guyane.tribunal.administratif.fr 🌏
Adresse URL pour l'échange d'informations: https://guyane.tribunal.administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Nom et adresse
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
Les recours peuvent être exercés conformément au Code de justice administrative. Les informations relatives aux délais de recours sont précisées au RC.
Source: OJS 2026/S 096-346699 (2026-05-18)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)