réhabilitation et extension du centre d'incendie et de secours de Rezé. Les prestations sont réparties en 19 lots distincts. Les lots 1, 2a, 3 et 4 sont des marchés mixtes tandis que les autres lots sont des marchés ordinaires. Il est prévu une prestation supplémentaire facultative pour le lot 18 : électricité / courant fort et faible relative à la vidéosurveillance du site. Une visite sur site est obligatoire selon les dates suivantes (modalités organisationnelles renseignées dans le règlement de la consultation) à 9h00 : mardi 12 décembre 2023, mardi 19 décembre 2023, mardi 09 janvier 2024 et en fonction des demandes, d'autres dates pourront être fixées, notamment en semaine 03/2024. Aucune visite n'est susceptible d'être effectuée à partir du 24 janvier 2024. Le délai d'exécution du marché pour l'ensemble des travaux est de 24 mois. Les variantes ne sont pas autorisées.L4attributaire
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2024-01-31.
L'appel d'offres a été publié le 2023-11-30.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“réhabilitation et extension du centre d'incendie et de secours de Rezé
SDIS44 - AOO TRAVAUX REZE”
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“réhabilitation et extension du centre d'incendie et de secours de Rezé. Les prestations sont réparties en 19 lots distincts. Les lots 1, 2a, 3 et 4 sont des...”
Brève description
réhabilitation et extension du centre d'incendie et de secours de Rezé. Les prestations sont réparties en 19 lots distincts. Les lots 1, 2a, 3 et 4 sont des marchés mixtes tandis que les autres lots sont des marchés ordinaires. Il est prévu une prestation supplémentaire facultative pour le lot 18 : électricité / courant fort et faible relative à la vidéosurveillance du site. Une visite sur site est obligatoire selon les dates suivantes (modalités organisationnelles renseignées dans le règlement de la consultation) à 9h00 : mardi 12 décembre 2023, mardi 19 décembre 2023, mardi 09 janvier 2024 et en fonction des demandes, d'autres dates pourront être fixées, notamment en semaine 03/2024. Aucune visite n'est susceptible d'être effectuée à partir du 24 janvier 2024. Le délai d'exécution du marché pour l'ensemble des travaux est de 24 mois. Les variantes ne sont pas autorisées.L4attributaire
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 5 800 481 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: néant
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 1 DESAMIANTAGE
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction📦
Lieu d'exécution: Loire-Atlantique🏙️
Description du marché:
“lot 1 DesamiantageMarché mixte (avec une partie à prix forfaitaire : marché ordinaire et une partie à prix unitaires : Ac)” Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 24
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“marché similairele SDIS 44 pourra éventuellement, pour chacun des lots, conclure un marché négocié sans publicité préalable et sans mise en concurrence pour...”
Description des options
marché similairele SDIS 44 pourra éventuellement, pour chacun des lots, conclure un marché négocié sans publicité préalable et sans mise en concurrence pour la réalisation de prestations similaires, en application de l'article R2122-7 du Code de la Commande Publique (Ccp)
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 2a terrassement vrd
Titre
Numéro d'identification du lot: 2a
Description
Lieu d'exécution: Pays de la Loire🏙️
Description du marché:
“lot 2a TERRASSEMENT VrdMarché mixte (avec une partie à prix forfaitaire : marché ordinaire et une partie à prix unitaires : Ac)”
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 2b clôture et portail
Titre
Numéro d'identification du lot: 2b
Description
Description du marché: lot 2b clôture et PortailMarché ordinaire
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 3 hebergement modulaire
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Description du marché:
“lot 3 HEBERGEMENT ModulaireMarché mixte (avec une partie à prix forfaitaire : marché ordinaire et une partie à prix unitaires : Ac)”
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 4 GROS-OEUVRE
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Description du marché:
“lot 4 Gros-OeuvreMarché mixte (avec une partie à prix forfaitaire : marché ordinaire et une partie à prix unitaires : Ac)”
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 5 charpente metallique
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Description du marché: lot 5 CHARPENTE MetalliqueMarché ordinaire
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 6 ETANCHEITE
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Description du marché: lot 6 EtancheiteMarché ordinaire
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 7 ravalement enduit ite
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Description du marché: lot 7 ravalement enduit IteMarché ordinaire
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 8 bardage metallique
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Description du marché: lot 8 BARDAGE MetalliqueMarché ordinaire
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 9 menuiseries exterieures
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Description du marché: lot 9 MENUISERIES ExterieuresMarché ordinaire
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 10 SERRURERIE
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Description du marché: lot 10 SerrurerieMarché ordinaire
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 11 portes industrielles
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Description du marché: lot 11 PORTES IndustriellesMarché ordinaire
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 12 menuiseries interieures
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Description du marché: lot 12 MENUISERIES InterieuresMarché ordinaire
1️⃣4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 13 doublage / cloison
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Description du marché: lot 13 doublage / CloisonMarché ordinaire
1️⃣5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 14 PLAFOND
Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Description du marché: lot 14 PlafondMarché ordinaire
1️⃣6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 15 revetements de sol / faience
Titre
Numéro d'identification du lot: 15
Description
Description du marché: lot 15 revetements de sol / FaienceMarché ordinaire
1️⃣7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 16 peinture / revetements muraux
Titre
Numéro d'identification du lot: 16
Description
Description du marché: lot 16 peinture / revetements MurauxMarché ordinaire
1️⃣8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 17 chauffage ventilation / plomberie sanitaires
Titre
Numéro d'identification du lot: 17
Description
Description du marché: lot 17 chauffage ventilation / plomberie SanitairesMarché ordinaire
1️⃣9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: lot 18 electricite courant fort - courant faible
Titre
Numéro d'identification du lot: 18
Description
Description du marché: lot 18 electricite courant fort - cOURANT FaibleMarché ordinaire
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-01-31
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 5
Conditions d'ouverture des offres: 2024-01-31
14:00 📅
“s'Il ne les a pas remis au moment du dépôt de son offre, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché devra obligatoirement produire les...”
s'Il ne les a pas remis au moment du dépôt de son offre, le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché devra obligatoirement produire les documents suivants : -une attestation d'assurance pour le montant total de l'opération de travaux (T.T.C.) - y compris les honoraires et frais divers nécessaires - de RC professionnelle permettant de garantir tout fait dommageable, notamment en matière d'incendie, de dégât des eaux, d'effondrement et de périls non dénommés, à l'égard du Maître de l'ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers, causé lors de l'exécution de ses travaux jusqu'à la réception de l'ouvrage sans réserve et réserves levées. L'Attestation d'assurance mentionnera le nom de l'opération de travaux concernée. Il est ici rappelé que le montant total des travaux de cette opération est fixé à 5 800 481 euro(s) (T.T.C.) -Le candidat répondant au lot 1 désamiantage devra produire en outre une attestation d'assurance responsabilité civile avec mention explicite " traitement de l'amiante ou retrait ou encapsulage " ainsi que " atteintes à l'environnement ". -une attestation d'assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-3 et 1792-4-1 du Code Civil, dont le plafond de garantie ne peut être inférieur au montant total (T.T.C.) du ou des lots pour le(s)quel(s) il répond - hors sous traitance - y compris les honoraires et frais divers nécessaires - s'agissant de la garantie décennale. L'Attestation d'assurance mentionnera le nom de l'opération de travaux concernée. - un Certificat attestant le respect des obligations relatives aux congés payés et chômage intempéries : www.cnetp.fr (espace sécurisé adhérents/rubrique documents téléchargeables/attestation de marché) Pour information : Le maître d'ouvrage contractera une assurance " Tous risques chantiers ".Conditions d'obtention gratuite des documents contractuels, de renseignements complémentaires ou de remise des offres, uniquement par voie dématérialisée : www.achatpublic.com accessible via le site du SDIS 44 : www.sdis44.frHotlineachatpublic.com : 0892232120 OU service_marces_publics@sdis44.fr
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 Allée de l'ile Gloriette B.P. 24111
Commune postale: Nantes
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.tanantes@juradm.fr📧
URL: http://nantes.tribunal-administratif.fr/🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“- référé précontractuel (CJA, art. L. 551-1 et s. Pourles pouvoirs adjudicateurs) ;- référé contractuel (CJA, art. L. 551-13 et s.).- recours en...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
- référé précontractuel (CJA, art. L. 551-1 et s. Pourles pouvoirs adjudicateurs) ;- référé contractuel (CJA, art. L. 551-13 et s.).- recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence " Tarn-Et-Garonne ", qui peut êtreexercé par les tiers au contrat, sans considération de leur qualité, dans un délai de 2 mois à compter desmesures de publicité appropriées
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'ile gloriette B.P. 24111
Commune postale: Nantes
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2023/S 234-736187 (2023-11-30)