réhabilitation du bâtiment ex-caf_relance des lots no16 et 17
Saint-Brieuc Agglomération
le projet de réhabilitation du bâtiment Ex-Caf consiste en la réalisation d'un hôtel
d'entreprises qui abritera également un totem de l'innovation. Des consultations ont été lancées précédemment pour l'attribution des autres lots de la procédure. La présente consultation concerne les lots no16 "Revêtements de sols / faïence" et no17 "Peinture". Ces lots font l'objet d'une clause d'insertion sociale comme condition d'exécution du marché
Le délai de réception des offres était de 2023-08-07. L'appel d'offres a été publié le 2023-07-05.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Carrelages › Carrelage mural
- • Revêtement de sols et de murs › Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints
- • Travaux d'application de revêtements de protection › Travaux de peinture
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2023-07-05 | Avis de marché |
| 2023-08-02 | Informations complémentaires |
Avis de marché (2023-07-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Revêtement de sols et de murs
Numéro de référence: 2022015_16_17
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Revêtement de sols et de murs 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints 📦
Travaux de peinture 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Côtes-d’Armor 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: saint-Brieuc Agglomération
Adresse postale: 5 rue de 71ème Régiment d'infanterie
Code postal: 22044
Commune postale: Saint-Brieuc Cedex 2
Contact
Adresse Internet: http://www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/ 🌏
Courrier électronique: marchespublics@sbaa.fr 📧
Téléphone: +33 296585764 📞
URL des documents: https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=177464&orgAcronyme=f9t 🌏
URL pour la participation: https://marches.megalis.bretagne.bzh 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-07-05 📅
Date limite de soumission: 2023-08-07 📅
Date de publication: 2023-07-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 130-416064
Numéro JO-S: 130
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Intitulé du lot: revêtements de sols / faïence
Numéro du lot: 16
Brève description: revêtements de sols / faïence
Durée de l'accord: 18 mois
Description des options:
Nom du projet ou programme financé par l’UE: réhabilitation du bâtiment ex-caf à Saint-Brieuc - rEACT-EU
Informations complémentaires:
Intitulé du lot: peinture
Numéro du lot: 17
Brève description: peinture
Description des options:
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 53 boulevard Clémenceau à Saint-Brieuc (22000)
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-08-07 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Antoine Le Garzic
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches.megalis.bretagne.bzh 🌏
URL des documents: https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=177464&orgAcronyme=f9t 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: hôtel de Bizien 3 Contour de la Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 223212828 📞
Courrier électronique: greffe.ta-rennes@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://www.rennes.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 130-416064 (2023-07-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Revêtement de sols et de murs
Numéro de référence: 2022015_16_17
Brève description:
le projet de réhabilitation du bâtiment Ex-Caf consiste en la réalisation d'un hôtel
d'entreprises qui abritera également un totem de l'innovation. Des consultations ont été lancées précédemment pour l'attribution des autres lots de la procédure. La présente consultation concerne les lots no16 "Revêtements de sols / faïence" et no17 "Peinture". Ces lots font l'objet d'une clause d'insertion sociale comme condition d'exécution du marché
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Revêtement de sols et de murs 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints 📦
Travaux de peinture 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Côtes-d’Armor 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: saint-Brieuc Agglomération
Adresse postale: 5 rue de 71ème Régiment d'infanterie
Code postal: 22044
Commune postale: Saint-Brieuc Cedex 2
Contact
Adresse Internet: http://www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/ 🌏
Courrier électronique: marchespublics@sbaa.fr 📧
Téléphone: +33 296585764 📞
URL des documents: https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=177464&orgAcronyme=f9t 🌏
URL pour la participation: https://marches.megalis.bretagne.bzh 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-07-05 📅
Date limite de soumission: 2023-08-07 📅
Date de publication: 2023-07-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 130-416064
Numéro JO-S: 130
Informations complémentaires
le délai de 18 mois concerne l'ensemble de l'opération.
Le délai d'exécution de chaque lot sera défini pendant la période de préparation du chantier par l'établissement du planning détaillé d'exécution qui revêtira caractère contractuel
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
le projet de réhabilitation du bâtiment Ex-Caf consiste en la réalisation d'un hôtel
d'entreprises qui abritera également un totem de l'innovation. Des consultations ont été lancées précédemment pour l'attribution des autres lots de la procédure. La présente consultation concerne les lots no16 "Revêtements de sols / faïence" et no17 "Peinture". Ces lots font l'objet d'une clause d'insertion sociale comme condition d'exécution du marché
Afficher plus
Numéro du lot: 16
Brève description: revêtements de sols / faïence
Durée de l'accord: 18 mois
Description des options:
les options sont décrites dans les pièces de marché selon les locaux identifiés :
1) Démolition " Carrelage + Chape "
2) Démolition Chape Existante et Coulage Nouvelle Chape Liquide
Informations complémentaires:
le délai de 18 mois concerne l'ensemble de l'opération.
Le délai d'exécution de chaque lot sera défini pendant la période de préparation du chantier par l'établissement du planning détaillé d'exécution qui revêtira caractère contractuel
Numéro du lot: 17
Brève description: peinture
Description des options:
1)Travaux de rattrapage des cadres de baies
2) Reprise d'éclats, fissures au mortier de ciment
3) Lavage de la façade Ouest
Site principal ou lieu d'exécution: 53 boulevard Clémenceau à Saint-Brieuc (22000)
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
les marchés comportent une clause d'insertion professionnelle par le travail comme condition d'exécution
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-08-07 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Antoine Le Garzic
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches.megalis.bretagne.bzh 🌏
URL des documents: https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=177464&orgAcronyme=f9t 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: hôtel de Bizien 3 Contour de la Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 223212828 📞
Courrier électronique: greffe.ta-rennes@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://www.rennes.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 130-416064 (2023-07-05)
Informations complémentaires (2023-08-02)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints 📦
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-08-02 📅
Date limite de soumission: 2023-08-31 📅
Date de publication: 2023-08-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 150-479355
Se réfère à l'avis: 2023/S 130-416064
Numéro JO-S: 150
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
le projet de réhabilitation du bâtiment Ex-Caf consiste en la réalisation d'un hôtel d'entreprises qui abritera également un totem de l'innovation. Des consultations ont été lancées précédemment pour l'attribution des autres lots de la procédure. La présente consultation concerne les lots no16 "Revêtements de sols / faïence" et no17 "Peinture". Ces lots font l'objet d'une clause d'insertion sociale comme condition d'exécution du marché
Afficher plus
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints 📦
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-08-02 📅
Date limite de soumission: 2023-08-31 📅
Date de publication: 2023-08-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 150-479355
Se réfère à l'avis: 2023/S 130-416064
Numéro JO-S: 150
Informations complémentaires
suite à une panne majeure de la plateforme de dématérialisation, la date limite de remise des offres est prolongée
Source: OJS 2023/S 150-479355 (2023-08-02)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)