Ouvrages maritimes

CCI du Var

Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Marché de travaux pour le confortement du quai de la Marine et divers autres travaux portuaires sur le Port de La Seyne-sur-Mer. — Fourniture et mise en place d'un rideau de palplanches de 47 ml en ouvrage d'élargissement et de confortement du quai, tiranté sur un contre rideau, — Mise en place d'une protection cathodique, — Remblaiement de la fouille, — Fourniture et pose d'une poutre de couronnement béton, assise des pierres de taille existantes replacées en couronnement principal du quai, — Rallongement et création d'un exutoire du réseau pluvial existant, — Création d'un deuxième exutoire pluvial, — Aménagement du terre-plein arrière avec 2 marches de rattrapage des altimétries, — Création d'une cunette et d'un avaloir de récupération avant évacuation des eaux pluviales (2ème exutoire), — Réfection des chaussées bitumineuses, — Confortement des quais du Môle de la Paix, — Ragréage des épaufrures de l'arrête du quai Saturnin Fabre, — Pose d'échelles de quai, — Enlèvement d'éléments existants en béton et métalliques sur le plan incliné.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2009-09-14. L'appel d'offres a été publié le 2009-08-04.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? OĂą ?
Historique des marchés publics
Date Document
2009-07-30 Avis de marché
Avis de marché (2009-07-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Ouvrages maritimes
Texte intégral:
Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Marché de travaux pour le confortement du quai de la Marine et divers autres travaux portuaires sur le Port de La Seyne-sur-Mer. — Fourniture et mise en place d'un rideau de palplanches de 47 ml en ouvrage d'élargissement et de confortement du quai, tiranté sur un contre rideau, — Mise en place d'une protection cathodique, — Remblaiement de la fouille, — Fourniture et pose d'une poutre de couronnement béton, assise des pierres de taille existantes replacées en couronnement principal du quai, — Rallongement et création d'un exutoire du réseau pluvial existant, — Création d'un deuxième exutoire pluvial, — Aménagement du terre-plein arrière avec 2 marches de rattrapage des altimétries, — Création d'une cunette et d'un avaloir de récupération avant évacuation des eaux pluviales (2ème exutoire), — Réfection des chaussées bitumineuses, — Confortement des quais du Môle de la Paix, — Ragréage des épaufrures de l'arrête du quai Saturnin Fabre, — Pose d'échelles de quai, — Enlèvement d'éléments existants en béton et métalliques sur le plan incliné.
Afficher plus
Lieu d'exécution
Var 🏙️
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Communautés européennes, avec participation pays AMP
Langue originale: français 🗣️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Critères d'attribution
Offre la plus Ă©conomique
Type de soumission: Soumission globale
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Activité principale: Services généraux des administrations publiques F - Affaires économiques et financières

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: CCI du Var
Pays: France 🇫🇷
Contact
Adresse Internet: http://www.var.marches.cci.fr 🌏

Référence
Dates
Date de publication: 2009-08-04 đź“…
Date de réception: 2009-07-30 📅
Date d'envoi: 2009-07-30 đź“…
Date limite de soumission: 2009-09-14 đź“…
Date d'envoi des documents contractuels: 2009-09-14 đź“…
Identifiants
Numéro d'avis (ancien): 215036-2009
Numéro JO-S: 147/2009

Objet
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Rideaux de palplanches 📦
Travaux de construction de murs de quai 📦
Ouvrages maritimes 📦
Ragréages 📦
Source: OJS 2009/S 147-215036 (2009-07-30)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Rideaux de palplanches Travaux de construction de murs de quai Ouvrages maritimes Ragréages