marché public de travaux Construction de 4 bâtiments d'hébergement à Bricy (45) Base aérienne 123

Crescendo HG

marché alloti à prix global et forfaitaire
délai d'exécution de 34 mois à compter de l'ordre de service prévu en avril 2024

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-02-08. L'appel d'offres a été publié le 2023-12-29.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2023-12-29 Avis de marché
Avis de marché (2023-12-29)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Brève description:
marché alloti à prix global et forfaitaire délai d'exécution de 34 mois à compter de l'ordre de service prévu en avril 2024
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés 📦
Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de plâtrerie 📦
Revêtement de sols et de murs 📦
Travaux de peinture 📦
Éléments et composants préfabriqués 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Loiret 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: crescendo hg
Adresse postale: 17 Place Sainte Hélène
Code postal: 36000
Commune postale: Châteauroux
Contact
Adresse Internet: http://www.marches.publics.gouv.fr 🌏
Courrier électronique: achats@crescendo-conseil.org 📧
Téléphone: +33 218477252 📞
URL des documents: http://www.marches.publics.gouv.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.marches.publics.gouv.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-12-29 📅
Date limite de soumission: 2024-02-08 📅
Date de publication: 2024-01-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2024/S 002-003251
Numéro JO-S: 2
Informations complémentaires
le maître d'ouvrage est l'esid de Rennes, représenté régionalement par le Pôle CO de Tours. Il s'est entouré d'un maître d'ouvrage mandaté : Crescendo conseil agissant au nom et pour le compte de l'esid de Rennes. La présente consultation concerne la relance pour la construction de 4 bâtiments d'hébergement à Bricy - base aérienne 123. Une première consultation a été réalisée et la présente relance concerne uniquement les lots déclarés sans suite pour divers motifs d'intérêt général à savoir les lots : Lot no4 Installation de chantier - gros-OEUvre ; Lot no6 Couverture ; Lot no8 Métallerie - serrurerie ; Lot no9 Menuiseries intérieures ; Lot no10 Plâtrerie ; Lot no11 Revêtement de sols et faïence ; Lot no12 Peinture ; Lot no13 Cabines préfabriquées ; Lot no14 Plomberie - chauffage - ventilation ; Lot no16 Ascenseurs. Parmi ces lots, seuls les lots 6 et 11 sont relancés à l'identique sans modification des caractéristiques techniques. Les autres lots ont subi des modifications qui sont indiquées de manière expresse dans les CCTP. Critères de jugement pour tous les lots : Prix 60 % Valeur technique 40 %
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
marché alloti à prix global et forfaitaire
délai d'exécution de 34 mois à compter de l'ordre de service prévu en avril 2024
Valeur totale estimée: 24 000 000 EUR 💰
Intitulé du lot: installation de chantier - gros oeuvre
Numéro du lot: 4
Brève description: installation de chantier - gros oeuvre
Durée de l'accord: 34 mois
Description des options:
pse no 01 : Matrice sur dalles béton armé préfabriquées - décor plafond chambres - lot 04
Intitulé du lot: couverture
Numéro du lot: 6
Brève description: couverture
Intitulé du lot: métallerie - serrurerie
Numéro du lot: 8
Brève description: métallerie - serrurerie
Intitulé du lot: menuiseries intérieures
Numéro du lot: 9
Brève description: menuiseries intérieures
Intitulé du lot: platrerie
Numéro du lot: 10
Brève description: platrerie
Intitulé du lot: revêtements de sols et faïence
Numéro du lot: 11
Brève description: revêtements de sols et faïence
Intitulé du lot: peinture
Numéro du lot: 12
Brève description: peinture
Intitulé du lot: cabines préfabriquées
Numéro du lot: 13
Brève description: cabines préfabriquées
Intitulé du lot: plomberie - chauffage - ventilation
Numéro du lot: 14
Brève description: plomberie - chauffage - ventilation
Intitulé du lot: ascenseurs
Numéro du lot: 16
Brève description: ascenseurs
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
base Aérienne 123, 45140 Saint Jean de la Ruelle
45223820

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: se référer au règlement de consultation

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2024-02-08 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches.publics.gouv.fr 🌏
URL des documents: http://www.marches.publics.gouv.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
le maître d'ouvrage est l'esid de Rennes, représenté régionalement par le Pôle CO de Tours.
Il s'est entouré d'un maître d'ouvrage mandaté : Crescendo conseil agissant au nom et pour le compte de l'esid de Rennes.
La présente consultation concerne la relance pour la construction de 4 bâtiments d'hébergement à Bricy - base aérienne 123.
Une première consultation a été réalisée et la présente relance concerne uniquement les lots déclarés sans suite pour divers motifs d'intérêt général à savoir les lots :
Lot no4 Installation de chantier - gros-OEUvre ;
Lot no6 Couverture ;
Lot no8 Métallerie - serrurerie ;
Lot no9 Menuiseries intérieures ;
Lot no10 Plâtrerie ;
Lot no11 Revêtement de sols et faïence ;
Lot no12 Peinture ;
Lot no13 Cabines préfabriquées ;
Lot no14 Plomberie - chauffage - ventilation ;
Lot no16 Ascenseurs.
Parmi ces lots, seuls les lots 6 et 11 sont relancés à l'identique sans modification des caractéristiques techniques. Les autres lots ont subi des modifications qui sont indiquées de manière expresse dans les CCTP.
Critères de jugement pour tous les lots :
Prix 60 %
Valeur technique 40 %

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif d'orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans Cedex 1
Code postal: 45057
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 238775900 📞
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://orleans.tribunal-administratif.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:
référé précontractuel : avant la signature du marché (article L551-1 et suivants du code de justice administrative) Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet (article R421-1 et suivants du code de justice administrative) Recours de plein contentieux : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché
Afficher plus
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité consultatif national de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics
Adresse postale: bâtiment Condorcet - télédoc 353 6 rue Louise Weiss
Commune postale: Paris Cedex 1
Code postal: 75703
Téléphone: +33 144972506 📞
Courrier électronique: ccra.daj@finances.gouv.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2024/S 002-003251 (2023-12-29)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Centre — Val de Loire Centre — Val de Loire Loiret
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Ouvrages d'art et de génie civil Travaux de construction d'ouvrages Ossatures Travaux de gros œuvre Assemblage et montage de structures préfabriquées Éléments et composants préfabriqués Travaux de couverture et travaux... Travaux de corps de métier spécialisés...