Marché de travaux relatif à la construction d'un immeuble accueillant un Centre Paris Anim' (Cpa) et une résidence étudiante de 42 logements (Re) 4 rue Mercoeur - 75011 Paris - Appel à candidatures
Marché de travaux relatif à la construction d'un immeuble accueillant un Centre Paris Anim' (Cpa) et une résidence étudiante (Re) au 4 rue Mercoeur - 75011 Paris pour le compte d'Elogie-Siemp ci-après dénommé, Maitre d'ouvrage (Moa), Acheteur ou Pouvoir adjudicateur.
il est prévu que les travaux commencent au premier semestre 2025.
la description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les programmes et le Cahier des Clauses Techniques Particulières (Cctp).
le projet dans sa globalité répond aux exigences du Plan Climat Air Energie de
paris.
la résidence étudiante s'inscrit dans la Re 2020 avec les objectifs suivants :
- Re 2020 -20% sur les indicateurs Bbio et Cep.nr
- Ic énergie 2028
- Ic construction 2028
le présent marché comprendra une clause d'insertion professionnelle dont les modalités de mise en oeuvre sont précisées au Ccap
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2024-01-25.
L'appel d'offres a été publié le 2023-12-20.
Avis de marché (2023-12-20) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Elogie-siemp
Numéro d'enregistrement national: 55203820000069
Adresse postale: 8 boulevard d'Indochine
Commune postale: Paris cedex 19
Code postal: 75924
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: appel.offres@elogie-siemp.paris📧
Région: Paris🏙️
URL: http://www.elogie-siemp.paris🌏 Communication
URL des documents: http://marches-publics.info🌏
URL de participation: http://marches-publics.info🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autre
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux relatif à la construction d'un immeuble accueillant un Centre Paris Anim' (Cpa) et une résidence étudiante de 42 logements (Re) 4 rue...”
Titre
Marché de travaux relatif à la construction d'un immeuble accueillant un Centre Paris Anim' (Cpa) et une résidence étudiante de 42 logements (Re) 4 rue Mercoeur - 75011 Paris - Appel à candidatures
2023-033
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction de logements-foyers📦
Brève description:
“Marché de travaux relatif à la construction d'un immeuble accueillant un Centre Paris Anim' (Cpa) et une résidence étudiante (Re) au 4 rue Mercoeur - 75011...”
Brève description
Marché de travaux relatif à la construction d'un immeuble accueillant un Centre Paris Anim' (Cpa) et une résidence étudiante (Re) au 4 rue Mercoeur - 75011 Paris pour le compte d'Elogie-Siemp ci-après dénommé, Maitre d'ouvrage (Moa), Acheteur ou Pouvoir adjudicateur.
il est prévu que les travaux commencent au premier semestre 2025.
la description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les programmes et le Cahier des Clauses Techniques Particulières (Cctp).
le projet dans sa globalité répond aux exigences du Plan Climat Air Energie de
paris.
la résidence étudiante s'inscrit dans la Re 2020 avec les objectifs suivants :
- Re 2020 -20% sur les indicateurs Bbio et Cep.nr
- Ic énergie 2028
- Ic construction 2028
le présent marché comprendra une clause d'insertion professionnelle dont les modalités de mise en oeuvre sont précisées au Ccap
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de logements-foyers📦
Lieu d'exécution: Paris🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Adresse du chantier : 4 rue Mercoeur 75011 - Paris
Description du marché:
“Marché de travaux relatif à la construction d'un immeuble accueillant un Centre Paris Anim' (Cpa) et une résidence étudiante (Re) au 4 rue Mercoeur - 75011...”
Description du marché
Marché de travaux relatif à la construction d'un immeuble accueillant un Centre Paris Anim' (Cpa) et une résidence étudiante (Re) au 4 rue Mercoeur - 75011 Paris pour le compte d'Elogie-Siemp ci-après dénommé, Maitre d'ouvrage (Moa), Acheteur ou Pouvoir adjudicateur.
il est prévu que les travaux commencent au premier semestre 2025.
la description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les programmes et le Cahier des Clauses Techniques Particulières (Cctp).
le projet dans sa globalité répond aux exigences du Plan Climat Air Energie de
paris.
la résidence étudiante s'inscrit dans la Re 2020 avec les objectifs suivants :
- Re 2020 -20% sur les indicateurs Bbio et Cep.nr
- Ic énergie 2028
- Ic construction 2028
le présent marché comprendra une clause d'insertion professionnelle dont les modalités de mise en oeuvre sont précisées au Ccap
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 21
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Qualité et adéquation des références sur des opérations similaires - 60.0%
pertinence des moyens humains appréciés au regard de la déclaration indiquant les...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Qualité et adéquation des références sur des opérations similaires - 60.0%
pertinence des moyens humains appréciés au regard de la déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat, les expériences des collaborateurs, la répartition des tâches - 40.0%
Afficher plus Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations...”
Description des options
Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
des Pse sont prévues, elles seront détaillées en phase "offres"
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire...”
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Certificats de qualifications professionnelles.
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Certificats de qualifications professionnelles.
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-01-25
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.info
Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.
En phase offres, l'intégralité des documents se trouvera sur le profil d'acheteur
Les acomptes mensuels sont réglés sur présentation de la demande de paiement conforme dans un délai de 45 jours
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire de Paris
Adresse postale: Parvis du Tribunal de Paris
Commune postale: Paris
Code postal: 75859
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151📞 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal Judiciaire de Paris
Adresse postale: Parvis du Tribunal de Paris
Commune postale: Paris
Code postal: 75859
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2023/S 247-777633 (2023-12-20)