Marché de travaux pour le remplacement des émetteurs de chaleur dans tous les logements de la résidence située au 18.20.22/24.26.28/30.32.34/36 rue de Grenoble à Alfortville (94140)
La présente consultation vise à confier à une entreprise spécialisée l'exécution de travaux de remplacement des émetteurs de chaleur dans tous les logements de la résidence située au 18.20.22/24.26.28/30.32.34/36 rue de Grenoble à Alfortville (94140). L'exécution du marché est soumise à une obligation de résultat. Le Titulaire devra donc mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour répondre à son obligation de résultat. Le présent marché de travaux est établi en application du code de la commande publique. Le marché n'est ni alloti, ni décomposé en tranches. Les variantes facultatives sont interdites. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. Le marché ne comprend pas de prestations supplémentaires éventuelles. L'offre est remise en parfaite connaissance des sites. La visite des installations est obligatoire dans les conditions décrites au règlement de consultation. La visite des lieux devra avoir lieu au plus tard 7 jours avant la date limite.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-05-12.
L'appel d'offres a été publié le 2023-04-19.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux pour le remplacement des émetteurs de chaleur dans tous les logements de la résidence située au 18.20.22/24.26.28/30.32.34/36 rue de...”
Titre
Marché de travaux pour le remplacement des émetteurs de chaleur dans tous les logements de la résidence située au 18.20.22/24.26.28/30.32.34/36 rue de Grenoble à Alfortville (94140)
T/2023/02/Dcp
La présente consultation vise à confier à une entreprise spécialisée l'exécution de travaux de remplacement des émetteurs de chaleur dans tous les logements de la résidence située au 18.20.22/24.26.28/30.32.34/36 rue de Grenoble à Alfortville (94140). L'exécution du marché est soumise à une obligation de résultat. Le Titulaire devra donc mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour répondre à son obligation de résultat. Le présent marché de travaux est établi en application du code de la commande publique. Le marché n'est ni alloti, ni décomposé en tranches. Les variantes facultatives sont interdites. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. Le marché ne comprend pas de prestations supplémentaires éventuelles. L'offre est remise en parfaite connaissance des sites. La visite des installations est obligatoire dans les conditions décrites au règlement de consultation. La visite des lieux devra avoir lieu au plus tard 7 jours avant la date limite.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Lieu d'exécution: Val-de-Marne🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 18.20.22/24.26.28/30.32.34/36 Rue De Grenoble 94140 - Alfortville
Description du marché:
“La présente consultation vise à confier à une entreprise spécialisée l'exécution de travaux de remplacement des émetteurs de chaleur dans tous les logements...”
Description du marché
La présente consultation vise à confier à une entreprise spécialisée l'exécution de travaux de remplacement des émetteurs de chaleur dans tous les logements de la résidence située au 18.20.22/24.26.28/30.32.34/36 rue de Grenoble à Alfortville (94140). L'exécution du marché est soumise à une obligation de résultat. Le Titulaire devra donc mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour répondre à son obligation de résultat. Le présent marché de travaux est établi en application du code de la commande publique. Le marché n'est ni alloti, ni décomposé en tranches. Les variantes facultatives sont interdites. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. Le marché ne comprend pas de prestations supplémentaires éventuelles. L'offre est remise en parfaite connaissance des sites. La visite des installations est obligatoire dans les conditions décrites au règlement de consultation. La visite des lieux devra avoir lieu au plus tard 7 jours avant la date limite.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 45
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 5
Prix (pondération): 50
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 18
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation...”
Liste et brève description des conditions
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique ou est membre d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans son pays d'origine le service concerné.
- Conformément aux dispositions de l'article R2143-3-1° du Code de la Commande publique, le candidat produit à l'appui de sa candidature une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle et une attestation d'assurance de responsabilité civile décennale
“Le chiffre d'affaires de la société devra être supérieur de 2 fois le montant des travaux pour le marché, et ce conformément à l'article R. 2142-7 du Code...”
Le chiffre d'affaires de la société devra être supérieur de 2 fois le montant des travaux pour le marché, et ce conformément à l'article R. 2142-7 du Code de la Commande publique
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
-...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- La présentation de certificats de qualification professionnels. Il est précisé que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
- Le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques quelle que soit la nature juridique des liens existants entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et du fait qu'il en disposera pour l'exécution du marché.
pour ce faire, le candidat doit présenter chaque opérateur économique dont il souhaite que les capacités soient prises en compte, et indiquer la nature des prestations qu'il envisage de lui confier. Il doit également remettre, pour chacun de ces opérateurs économiques, un dossier de présentation comprenant :
- les mêmes documents que ceux exigés des candidats au présent article ;
- Une lettre signée par chaque opérateur économique par laquelle celui-ci s'engage à mettre à la disposition du candidat, si ce dernier est attributaire, ses moyens pour l'exécution du marché.
Afficher plus Informations sur le personnel chargé de l'exécution du contrat
Obligation d'indiquer les noms et les qualifications professionnelles du personnel affecté à l'exécution du contrat
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-05-12
12:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 5
Conditions d'ouverture des offres: 2023-05-12
14:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur URL : http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-COOP/
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire de Creteil
Adresse postale: Place du Palais
Commune postale: Creteil
Code postal: 94011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149811600📞
Courrier électronique: tgi-creteil@justice.fr📧
Fax: +33 149811903 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal Judiciaire de Creteil
Adresse postale: Place du Palais
Commune postale: Creteil
Code postal: 94011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149811600📞
Courrier électronique: tgi-creteil@justice.fr📧
Fax: +33 149811903 📠
Source: OJS 2023/S 080-240264 (2023-04-19)