Marché de travaux pour la reprise du chauffage eau-chaude sanitaire et des Vmc du 24 au 44, 54-56 et du 58 au 77 au rue du saule saint jacques à Mennecy (91540)

Logial-Coop

La présente consultation a pour objet l'exécution de travaux pour la reprise du Chauffage, Eau Chaude Sanitaire et des Vmc du 24 au 44, 54-56 et du 58 au 77- Rue du Saule Saint Jacques à Mennecy 91540.
le marché fait suite à la résiliation du précédent marché de travaux. L'exécution des travaux est soumise à une obligation de résultat dans les conditions décrites à l'article 1.16 du Cctp.
les conditions d'exécution des travaux sont davantage décrites dans le Cctp. Le marché n'est ni alloti, ni décomposé en tranches. Le marché est traité à prix global et forfaitaire. Les variantes facultatives ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. La visite du site est obligatoire dans les conditions décrites au règlement de consultation.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-07-11. L'appel d'offres a été publié le 2023-06-19.

Qui ?

• Logial-Coop

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de plomberie › Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation

Où ?

• Ile-de-France › Val-de-Marne

Historique des marchés publics

Date	Document
2023-06-19	Avis de marché
2023-07-04	Informations complémentaires
2023-07-17	Informations complémentaires

Avis de marché (2023-06-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Numéro de référence: T/2023/09/Dev
Brève description:

La présente consultation a pour objet l'exécution de travaux pour la reprise du Chauffage, Eau Chaude Sanitaire et des Vmc du 24 au 44, 54-56 et du 58 au 77- Rue du Saule Saint Jacques à Mennecy 91540. le marché fait suite à la résiliation du précédent marché de travaux. L'exécution des travaux est soumise à une obligation de résultat dans les conditions décrites à l'article 1.16 du Cctp. les conditions d'exécution des travaux sont davantage décrites dans le Cctp. Le marché n'est ni alloti, ni décomposé en tranches. Le marché est traité à prix global et forfaitaire. Les variantes facultatives ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. La visite du site est obligatoire dans les conditions décrites au règlement de consultation.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Val-de-Marne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Logial-COOP
Adresse postale: 86 bis Quai Blanqui
Code postal: 94146
Commune postale: Alfortville
Contact
Adresse Internet: https://www.logial-coop.fr/ 🌏
Courrier électronique: service.marche@logial-coop.fr 📧
Téléphone: +33 145182084 📞
Fax: +33 145182072 📠
URL des documents: http://www.marches-publics.info/acheteur/Logial-Coop/ 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-COOP/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-06-19 📅
Date limite de soumission: 2023-07-11 📅
Date de publication: 2023-06-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 119-376703
Numéro JO-S: 119
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur URL : http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-COOP/ Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les 3 candidats les mieux classés (sous réserve d'un nombre suffisant de candidats). Il s'agira soit d'une négociation en une fois ou en plusieurs phases successives. La négociation portera sur tout ou partie des critères de sélection des offres, à savoir, le prix, la valeur technique, ou encore les délais. Il convient de préciser que le pouvoir adjudicateur peut décider d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

le marché fait suite à la résiliation du précédent marché de travaux. L'exécution des travaux est soumise à une obligation de résultat dans les conditions décrites à l'article 1.16 du Cctp.

les conditions d'exécution des travaux sont davantage décrites dans le Cctp. Le marché n'est ni alloti, ni décomposé en tranches. Le marché est traité à prix global et forfaitaire. Les variantes facultatives ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. La visite du site est obligatoire dans les conditions décrites au règlement de consultation.

Durée de l'accord: 18 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 24 Au 44, 54-56 Et Du 58 Au 77 Au Rue Du Saule Saint Jacques 91540 - Mennecy

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique ou est membre d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans son pays d'origine le service concerné.

- Conformément aux dispositions de l'article R2143-3-1°, le candidat produit à l'appui de sa candidature une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail

Situation économique et financière:

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

- Une attestation d'assurance responsabilité civile décennale, une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle

Capacité technique et professionnelle:

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.

- Indication des titres d'études et professionnels…

… de l'opérateur économique

… des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.

- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

- La présentation de certificats de qualification professionnels ou équivalents. Il est précisé que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

- Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature : chacun de ces opérateurs produira les mêmes documents que ceux qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités ainsi qu'un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Niveau(x) spécifique(s) minimal (aux) exigé(s) pour ce marché :

qualibat n°5112-5312-5322-5432, Pg (Professionnel du Gaz), Rge et Ss4 (amiante).

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-07-11 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 50

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 51840030400011
Contact
URL des documents: http://www.marches-publics.info/acheteur/Logial-Coop/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur URL : http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-COOP/

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les 3 candidats les mieux classés (sous réserve d'un nombre suffisant de candidats). Il s'agira soit d'une négociation en une fois ou en plusieurs phases successives.

La négociation portera sur tout ou partie des critères de sélection des offres, à savoir, le prix, la valeur technique, ou encore les délais.

Il convient de préciser que le pouvoir adjudicateur peut décider d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire de Creteil
Adresse postale: Place du Palais
Commune postale: Creteil
Code postal: 94011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149811600 📞
Courrier électronique: tgi-creteil@justice.fr 📧
Fax: +33 149811903 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 119-376703 (2023-06-19)

Informations complémentaires (2023-07-04)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-07-04 📅
Date limite de soumission: 2023-07-18 📅
Date de publication: 2023-07-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 129-412642
Se réfère à l'avis: 2023/S 119-376703
Numéro JO-S: 129
Source: OJS 2023/S 129-412642 (2023-07-04)

Informations complémentaires (2023-07-17)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-07-17 📅
Date limite de soumission: 2023-07-21 📅
Date de publication: 2023-07-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 139-442367
Numéro JO-S: 139
Source: OJS 2023/S 139-442367 (2023-07-17)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux d'équipement du bâtiment (>20)

Travaux de plomberie (>20)

Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation (>20)