Marché de travaux pour la reprise du chauffage eau-chaude sanitaire et des Vmc du 24 au 44, 54-56 et du 58 au 77 au rue du saule saint jacques à Mennecy (91540)
La présente consultation a pour objet l'exécution de travaux pour la reprise du Chauffage, Eau Chaude Sanitaire et des Vmc du 24 au 44, 54-56 et du 58 au 77- Rue du Saule Saint Jacques à Mennecy 91540.
le marché fait suite à la résiliation du précédent marché de travaux. L'exécution des travaux est soumise à une obligation de résultat dans les conditions décrites à l'article 1.16 du Cctp.
les conditions d'exécution des travaux sont davantage décrites dans le Cctp. Le marché n'est ni alloti, ni décomposé en tranches. Le marché est traité à prix global et forfaitaire. Les variantes facultatives ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. La visite du site est obligatoire dans les conditions décrites au règlement de consultation.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-07-11.
L'appel d'offres a été publié le 2023-06-19.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux pour la reprise du chauffage eau-chaude sanitaire et des Vmc du 24 au 44, 54-56 et du 58 au 77 au rue du saule saint jacques à Mennecy...”
Titre
Marché de travaux pour la reprise du chauffage eau-chaude sanitaire et des Vmc du 24 au 44, 54-56 et du 58 au 77 au rue du saule saint jacques à Mennecy (91540)
T/2023/09/Dev
La présente consultation a pour objet l'exécution de travaux pour la reprise du Chauffage, Eau Chaude Sanitaire et des Vmc du 24 au 44, 54-56 et du 58 au 77- Rue du Saule Saint Jacques à Mennecy 91540.
le marché fait suite à la résiliation du précédent marché de travaux. L'exécution des travaux est soumise à une obligation de résultat dans les conditions décrites à l'article 1.16 du Cctp.
les conditions d'exécution des travaux sont davantage décrites dans le Cctp. Le marché n'est ni alloti, ni décomposé en tranches. Le marché est traité à prix global et forfaitaire. Les variantes facultatives ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. La visite du site est obligatoire dans les conditions décrites au règlement de consultation.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Lieu d'exécution: Val-de-Marne🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 24 Au 44, 54-56 Et Du 58 Au 77 Au Rue Du Saule Saint Jacques 91540 - Mennecy
Description du marché:
“La présente consultation a pour objet l'exécution de travaux pour la reprise du Chauffage, Eau Chaude Sanitaire et des Vmc du 24 au 44, 54-56 et du 58 au...”
Description du marché
La présente consultation a pour objet l'exécution de travaux pour la reprise du Chauffage, Eau Chaude Sanitaire et des Vmc du 24 au 44, 54-56 et du 58 au 77- Rue du Saule Saint Jacques à Mennecy 91540.
le marché fait suite à la résiliation du précédent marché de travaux. L'exécution des travaux est soumise à une obligation de résultat dans les conditions décrites à l'article 1.16 du Cctp.
les conditions d'exécution des travaux sont davantage décrites dans le Cctp. Le marché n'est ni alloti, ni décomposé en tranches. Le marché est traité à prix global et forfaitaire. Les variantes facultatives ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. La visite du site est obligatoire dans les conditions décrites au règlement de consultation.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 50
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 18
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation...”
Liste et brève description des conditions
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique ou est membre d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans son pays d'origine le service concerné.
- Conformément aux dispositions de l'article R2143-3-1°, le candidat produit à l'appui de sa candidature une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Une attestation d'assurance responsabilité civile décennale, une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
-...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- La présentation de certificats de qualification professionnels ou équivalents. Il est précisé que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
- Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature : chacun de ces opérateurs produira les mêmes documents que ceux qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités ainsi qu'un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Niveau(x) spécifique(s) minimal (aux) exigé(s) pour ce marché :
qualibat n°5112-5312-5322-5432, Pg (Professionnel du Gaz), Rge et Ss4 (amiante).” Informations sur le personnel chargé de l'exécution du contrat
Obligation d'indiquer les noms et les qualifications professionnelles du personnel affecté à l'exécution du contrat
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-07-11
12:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2023-07-11
14:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur URL : http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-COOP/
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec les 3 candidats les mieux classés (sous réserve d'un nombre suffisant de candidats). Il s'agira soit d'une négociation en une fois ou en plusieurs phases successives.
La négociation portera sur tout ou partie des critères de sélection des offres, à savoir, le prix, la valeur technique, ou encore les délais.
Il convient de préciser que le pouvoir adjudicateur peut décider d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire de Creteil
Adresse postale: Place du Palais
Commune postale: Creteil
Code postal: 94011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149811600📞
Courrier électronique: tgi-creteil@justice.fr📧
Fax: +33 149811903 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal Judiciaire de Creteil
Adresse postale: Place du Palais
Commune postale: Creteil
Code postal: 94011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149811600📞
Courrier électronique: tgi-creteil@justice.fr📧
Fax: +33 149811903 📠
Source: OJS 2023/S 119-376703 (2023-06-19)
Informations complémentaires (2023-07-04)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2023/S 119-376703
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Ancienne valeur
Date: 2023-07-11 📅
L'heure: 12:30
Nouvelle valeur
Date: 2023-07-18 📅
L'heure: 12:30
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7
Ancienne valeur
Texte: Date: 11.07.2023 14:00
Nouvelle valeur
Texte: Date: 18.07.2023 à 14:00
Source: OJS 2023/S 129-412642 (2023-07-04)
Informations complémentaires (2023-07-17)
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Ancienne valeur
Date: 2023-07-18 📅
L'heure: 12:30
Nouvelle valeur
Date: 2023-07-21 📅
L'heure: 12:30
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7
Ancienne valeur
Texte: Date: 11.07.2023 14:00
Nouvelle valeur
Texte: Date: 21.07.2023 à 14:00
Source: OJS 2023/S 139-442367 (2023-07-17)