marché de travaux d'entretien tous corps d'états dans les ensembles immobiliers de la Ville d'ivry-sur-seine

Commune d ivry sur seine

le présent accord-cadre a pour objet les travaux d'entretien tous corps d'états, répartie en plusieurs lots, dans les ensembles immobiliers communaux situés sur le territoire de la Ville d' Ivry-Sur-Seine

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-06-30. L'appel d'offres a été publié le 2023-05-30.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2023-05-30 Avis de marché
Avis de marché (2023-05-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de maçonnerie
Brève description:
le présent accord-cadre a pour objet les travaux d'entretien tous corps d'états, répartie en plusieurs lots, dans les ensembles immobiliers communaux situés sur le territoire de la Ville d' Ivry-Sur-Seine
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de maçonnerie 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de maçonnerie 📦
Couvertures 📦
Serrurerie 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Peintures 📦
Travaux de menuiserie et de charpenterie 📦
Travaux de vitrerie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Val-de-Marne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: commune d ivry sur seine
Adresse postale: esplanande Geroges Marrane
Code postal: 94200
Commune postale: Ivry-sur-Seine
Contact
Adresse Internet: https://marches.maximilien.fr/?page=frame.ConsultationsOrganisme&org=j4z 🌏
Courrier électronique: smp@ivry94.fr 📧
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/index.php?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=843328&orgAcronyme=j4z 🌏
URL pour la participation: https://marches.maximilien.fr/index.php?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=843328&orgAcronyme=j4z 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-05-30 📅
Date limite de soumission: 2023-06-30 📅
Date de publication: 2023-06-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 105-327470
Numéro JO-S: 105
Informations complémentaires
conformément au Code, une avance est accordée au titulaire de l'accord-cadre, s'il n'y renonce pas, dès lors que le montant initial du marché (lot) est supérieur au seuil de 50.000 euro(s) (H.T.). Les références du compte bancaire ou postal (compte commun en cas de groupement solidaire, un compte pour chaque membre en cas de groupement conjoint) où les paiements devront être effectués, seront indiqués dans l'acte d'engagement ; un RIB ou un RIP sera joint.le délai global de paiement ne peut excéder trente jours à compter de la date de réception de la facture par les services municipaux et le dépassement de ce délai ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le titulaire du marché, ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration de ce délai. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.la mise en oeuvre de ce délai interviendra dans les conditions fixées par les articles susmentionnés.le retard de paiement donnera lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euro(s). Ces frais sont payés dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant la mise en paiement du principal.les factures seront obligatoirement transmises électroniquement.le dépôt, la réception et la transmission des factures devra obligatoirement être effectuée via le portail https://www.chorus-portail-pro.finances.gouv.fr. Tout autre mode de transmission électronique sera refusé.les dépenses relatives au Marché seront payées sur les fonds propres de la Ville. Critères de jugement des offres : La valeur technique,coefficient de pondération 60%.organisation envisagée pour réaliser la prestation : organigramme, effectif, encadrement, le niveau de qualification et l'expérience des intervenants chargés de conduire les prestations 10 points; Moyens matériels de chantier affectés l'exécution du marché. 10 points.qualité des matériaux, au regard des fiches techniques ou description des principales fournitures, les références des fournisseurs correspondants ; disponibilité des matériels et matériaux ,10 points.la méthodologie de réalisation des travaux garantissant au maître d'ouvrage un parfait, 14 points ; la méthodologie pour la mise en oeuvre des délais par l'opérateur économique pour répondre aux demandes du pouvoir adjudicateur 6 points, La procédure sur la sécurité et l'hygiène, les mesures mises en place par l'opérateur économique dans le cadre de l'exécution du présent marché, en lien avec le développement durable dont 10 points. Le prix pondération 40%.les montants minimum et maxi affectés à la réalisation de la prestation sont : Lot 1: montant mini annuel : 50 000 euro(s) Ht/ 60 000 euro(s) (T.T.C.), montant maxi annuel 700 000 euro(s) HT /840 000 euro(s) (T.T.C.), Lot 2 montant mini annuel 50 000 Ht/ 60 000 (T.T.C.), montant maxi annuel 500 000 Ht/ 600 000 (T.T.C.), Lot 3 montant mini annuel 50 000 Ht/ 60 000 (T.T.C.), montant maxi annuel 250 000euro(s) Ht/ 300 000euro(s) (T.T.C.), Lot 4 montant mini annuel 50 000 Ht/60 000 (T.T.C.), montant maxi annuel 250 000euro(s) ht / 300 000euro(s) (T.T.C.), Lot 5 montant mini annuel 50 000 Ht/60 000 (T.T.C.), montant maxi annuel 250 000euro(s) Ht/ 300 000euro(s) (T.T.C.), Lot 6 montant mini annuel 50 000 Ht/ 60 000 (T.T.C.),Montant maxi annuel 250 000euro(s) Ht/ 300 000euro(s) (T.T.C.), Lot 7 montant miniannuel 50 000 H /60 000 (T.T.C.), montant maxi annuel 250 000euro(s)/ soit 300 000euro(s) (T.T.C.), Lot 8 montant mini annuel 40 000 Ht/48 000 (T.T.C.),Montant maxi annuel 160 000euro(s) Ht/192 000euro(s) (T.T.C.)
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: maçonnerie / Carrelage / Plâtrerie / faux plafond
Numéro du lot: 1
Brève description: maçonnerie / Carrelage / Plâtrerie / faux plafond
Durée de l'accord: 12 mois
Description des renouvellements:
l'Accord-Cadre est reconductible trois fois, pour une durée d'un an. La durée totale, reconductions comprises, n'excédera pas quatre ans
Intitulé du lot: étanchéité / couverture - zinguerie
Numéro du lot: 2
Brève description: travaux d'étanchéité, de couverture et de zinguerie
Intitulé du lot: serrurerie - métallerie
Numéro du lot: 3
Brève description: serrurerie et métallerie
Intitulé du lot: plomberie - sanitaire
Numéro du lot: 4
Brève description: travaux de plomberie - sanitaire
Intitulé du lot: électricité courants forts
Numéro du lot: 5
Brève description: électricité courants forts
Intitulé du lot: peinture - revêtements sols souples
Numéro du lot: 6
Brève description: travaux de peinture et de revêtements sols souples
Intitulé du lot: menuiserie intérieure et extérieure
Numéro du lot: 7
Brève description: travaux de menuiserie intérieure et extérieure
Intitulé du lot: vitrerie et miroiterie
Numéro du lot: 8
Brève description: vitrerie et miroiterie

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
tous les renseignements relatifs à la capacité des candidats sont dans le règlement de consultation

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-06-30 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Contact
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/index.php?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=843328&orgAcronyme=j4z 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630 📞
Adresse Internet: http://Melun.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 105-327470 (2023-05-30)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Val-de-Marne
Produits/services:
Équipements de laboratoire, d'optique... Instruments d'optique Matériel de polarisation Miroirs Meubles (y compris les meubles de... Articles textiles Articles textiles ménagers Couvertures et plaids Couvertures Matériaux et structures de construction;...