le présent accord-cadre a pour objet les travaux d'entretien tous corps d'états, répartie en plusieurs lots, dans les ensembles immobiliers communaux situés sur le territoire de la Ville d' Ivry-Sur-Seine
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-06-30.
L'appel d'offres a été publié le 2023-05-30.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“marché de travaux d'entretien tous corps d'états dans les ensembles immobiliers de la Ville d'ivry-sur-seine”
Produits/services: Travaux de maçonnerie📦
Brève description:
“le présent accord-cadre a pour objet les travaux d'entretien tous corps d'états, répartie en plusieurs lots, dans les ensembles immobiliers communaux situés...”
Brève description
le présent accord-cadre a pour objet les travaux d'entretien tous corps d'états, répartie en plusieurs lots, dans les ensembles immobiliers communaux situés sur le territoire de la Ville d' Ivry-Sur-Seine
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: maçonnerie / Carrelage / Plâtrerie / faux plafond
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de maçonnerie📦
Produits/services supplémentaires: Carrelages📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de plâtrerie📦
Produits/services supplémentaires: Faux planchers📦
Lieu d'exécution: Val-de-Marne🏙️
Description du marché: maçonnerie / Carrelage / Plâtrerie / faux plafond
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 12
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Description
Description des renouvellements:
“l'Accord-Cadre est reconductible trois fois, pour une durée d'un an. La durée totale, reconductions comprises, n'excédera pas quatre ans”
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: étanchéité / couverture - zinguerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Couvertures📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification📦
Description du marché: travaux d'étanchéité, de couverture et de zinguerie
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: serrurerie - métallerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦
Description du marché: serrurerie et métallerie
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: plomberie - sanitaire
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Description du marché: travaux de plomberie - sanitaire
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: électricité courants forts
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques📦
Description du marché: électricité courants forts
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: peinture - revêtements sols souples
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Peintures📦
Description du marché: travaux de peinture et de revêtements sols souples
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: menuiserie intérieure et extérieure
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie et de charpenterie📦
Description du marché: travaux de menuiserie intérieure et extérieure
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: vitrerie et miroiterie
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de vitrerie📦
Produits/services supplémentaires: Miroirs📦
Description du marché: vitrerie et miroiterie
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“tous les renseignements relatifs à la capacité des candidats sont dans le règlement de consultation”
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec un seul opérateur
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-06-30
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2023-06-30
14:00 📅
“conformément au Code, une avance est accordée au titulaire de l'accord-cadre, s'il n'y renonce pas, dès lors que le montant initial du marché (lot) est...”
conformément au Code, une avance est accordée au titulaire de l'accord-cadre, s'il n'y renonce pas, dès lors que le montant initial du marché (lot) est supérieur au seuil de 50.000 euro(s) (H.T.). Les références du compte bancaire ou postal (compte commun en cas de groupement solidaire, un compte pour chaque membre en cas de groupement conjoint) où les paiements devront être effectués, seront indiqués dans l'acte d'engagement ; un RIB ou un RIP sera joint.le délai global de paiement ne peut excéder trente jours à compter de la date de réception de la facture par les services municipaux et le dépassement de ce délai ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le titulaire du marché, ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration de ce délai. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.la mise en oeuvre de ce délai interviendra dans les conditions fixées par les articles susmentionnés.le retard de paiement donnera lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euro(s). Ces frais sont payés dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant la mise en paiement du principal.les factures seront obligatoirement transmises électroniquement.le dépôt, la réception et la transmission des factures devra obligatoirement être effectuée via le portail https://www.chorus-portail-pro.finances.gouv.fr. Tout autre mode de transmission électronique sera refusé.les dépenses relatives au Marché seront payées sur les fonds propres de la Ville. Critères de jugement des offres : La valeur technique,coefficient de pondération 60%.organisation envisagée pour réaliser la prestation : organigramme, effectif, encadrement, le niveau de qualification et l'expérience des intervenants chargés de conduire les prestations 10 points; Moyens matériels de chantier affectés l'exécution du marché. 10 points.qualité des matériaux, au regard des fiches techniques ou description des principales fournitures, les références des fournisseurs correspondants ; disponibilité des matériels et matériaux ,10 points.la méthodologie de réalisation des travaux garantissant au maître d'ouvrage un parfait, 14 points ; la méthodologie pour la mise en oeuvre des délais par l'opérateur économique pour répondre aux demandes du pouvoir adjudicateur 6 points, La procédure sur la sécurité et l'hygiène, les mesures mises en place par l'opérateur économique dans le cadre de l'exécution du présent marché, en lien avec le développement durable dont 10 points. Le prix pondération 40%.les montants minimum et maxi affectés à la réalisation de la prestation sont : Lot 1: montant mini annuel : 50 000 euro(s) Ht/ 60 000 euro(s) (T.T.C.), montant maxi annuel 700 000 euro(s) HT /840 000 euro(s) (T.T.C.), Lot 2 montant mini annuel 50 000 Ht/ 60 000 (T.T.C.), montant maxi annuel 500 000 Ht/ 600 000 (T.T.C.), Lot 3 montant mini annuel 50 000 Ht/ 60 000 (T.T.C.), montant maxi annuel 250 000euro(s) Ht/ 300 000euro(s) (T.T.C.), Lot 4 montant mini annuel 50 000 Ht/60 000 (T.T.C.), montant maxi annuel 250 000euro(s) ht / 300 000euro(s) (T.T.C.), Lot 5 montant mini annuel 50 000 Ht/60 000 (T.T.C.), montant maxi annuel 250 000euro(s) Ht/ 300 000euro(s) (T.T.C.), Lot 6 montant mini annuel 50 000 Ht/ 60 000 (T.T.C.),Montant maxi annuel 250 000euro(s) Ht/ 300 000euro(s) (T.T.C.), Lot 7 montant miniannuel 50 000 H /60 000 (T.T.C.), montant maxi annuel 250 000euro(s)/ soit 300 000euro(s) (T.T.C.), Lot 8 montant mini annuel 40 000 Ht/48 000 (T.T.C.),Montant maxi annuel 160 000euro(s) Ht/192 000euro(s) (T.T.C.)
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630📞
URL: http://Melun.tribunal-administratif.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal Administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630📞
URL: http://melun.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2023/S 105-327470 (2023-05-30)