Fabrication, fourniture, livraison et mise en service de grands mobiliers roulants et de mobiliers modulaires

Ville de Paris, direction du patrimoine et de l'architecture

Avis d'appel public à la concurrence Marché de travaux d'exécution Identification de l'organisme qui passe le marché: Commune. Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur: Ville de Paris, direction du patrimoine et de l'architecture, à l'attention de Martial Braconnier, chef de l'agence des grands projets, 98, quai de la Râpée, F-75570 Paris Cedex 12. Tél. Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur: Bâtiment. Marchés relatifs aux lots n° 10A «Éclaireuses» et n° 10B «Mobiliers du ruban numérique et équipements associés» des travaux de l'opération de création d'un centre dédié aux musiques actuelles et aux arts numériques dans l'ancien théâtre de la Gaîté Lyrique, sis 3 rue Papin, F-75003 Paris. Lieu d'exécution ou de livraison: 3 rue Papin, F-75003 Paris. Un marché public. La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC. Objet principal: 45000000. Les prestations à réaliser ont pour objet la fabrication, la fourniture, la livraison et la mise en service de grands mobiliers roulants dédiés aux artistes ou au public, à la création ou à la diffusion dénommés «Éclaireuses» et de mobiliers modulaires du ruban numérique assemblés pour former des banques d'accueils, les mobiliers des cafés, les rayonnages de librairie. Les candidats doivent obligatoirement répondre et chiffrer les options suivantes sous peine de rejet de l'ensemble de leur offre. Pour le lot 10A «Éclaireuses», 4 options sont prévues: — option n° 1: compléments au plateau accompagnateur du R+6, — option n° 2: compléments au pôle administration du R+5, — option n° 3: éclaireuses consultation de la médiathèque, — option n° 4: éclaireuses basiques. Pour le lot 10B «Mobiliers du ruban numérique et équipements associés», 1 option est prévue: option n° 1: mobiliers des foyers R+2 et R+4. Les travaux pourront faire l'objet de marchés de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires, en application de l'article 35-II.6 du Code des marchés publics. Date prévisionnelle de début des travaux: 2.2.2009. Conditions relatives au marché Cautionnement et garanties exigés: Avance dans les conditions de l'article 87 du code des marchés publics en contrepartie d'une garantie à première demande. Financement par emprunt sur le budget d'investissement de la Ville de Paris. Prix global et forfaitaire, révisable. Le règlement du marché sera effectué par virement au compte du titulaire. 45 jours maximum. Acomptes mensuels. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature en complément de celles faites en français: Français. Les candidatures, offres et documents de présentation seront rédigés en français ou accompagnés d'une traduction française certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. Le titulaire de chaque lot s'engagera à promouvoir l'emploi des personnes rencontrant des difficultés d'insertion dans les conditions décrites aux articles 8.3.2 et suivants du CCAP. Conditions de participation Forme juridique: En conformité avec l'article 52 du Code des marchés publics, le candidat qui n'a pas qualité pour présenter une offre, en application des dispositions de l'article 43 ou qui, le cas échéant, n'a pas complété son dossier de candidature dans le délai imparti ou dont les capacités professionnelles, techniques et financières ne satisfont pas aux niveaux minimaux, tels qu'éventuellement fixés dans l'avis d'appel public à la concurrence, sera éliminé. Capacité économique et financière: 1) Une lettre de candidature (imprimé DC4 dans sa dernière version mise à jour - ou document équivalent), 2) des documents attestant les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat, 3) une déclaration du candidat (imprimé DC5 dans sa dernière version mise à jour) comportant obligatoirement les renseignements relatifs: — à l'identification du candidat: nom et coordonnées du candidat ou du siège social, nom de l'établissement qui exécutera la prestation et ses coordonnées, forme juridique du candidat et personne(s) ayant le pouvoir d'engager la société, — à la situation financière du candidat: chiffre d'affaires HT des 3 dernières années ou des 3 derniers exercices clos, — à la preuve d'une assurance pour risques professionnels et copie du jugement en cas de procédure de redressement judiciaire ou équivalent, — aux moyens et références du candidat. Un dossier de présentation comportant: — une liste détaillée des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années, — les qualifications, certifications (OPQIBI, Qualibat, etc. ou équivalent) de l'équipe, titre d'études, expériences professionnelles, — les moyens logistiques et financiers du candidat. En cas de prestataires groupés, chaque membre du groupement doit remettre les pièces demandées. Pour les entreprises nouvellement créées, les candidats doivent fournir les éléments équivalents susceptibles de permettre d'apprécier leurs moyens et la liste éventuelle des chantiers en cours, précisant le montant et la nature des prestations exécutées. Référence professionnelle et capacité technique: Le candidat devra fournir les renseignements relatifs à ses moyens et références. Le candidat pourra produire également ses certificats et qualifications professionnelles. Marché non réservé Critères d'attribution: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation). Aucune enchère électronique ne sera effectuée. Procédure adaptée. Conditions de délai Date limite de réception des offres: 3.12.2008 (12:00). Délai minimum de validité des offres: 180 jours. Autres renseignements Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice: DPA20080778. 1) Conditions d'obtention des documents: les candidats peuvent obtenir les documents à l'adresse visée ci-après et également en les téléchargeant via la plateforme FORSUP accessible par l'adresse suivante: dematparis.forsup.net. Conditions de remise des offres et des candidatures: les candidats peuvent déposer leur candidature et leur offre par voie électronique sur la plateforme de réponse aux consultations dématérialisées de la Mairie de Paris, accessible à partir de l'adresse: www.marchespublics.paris.fr, en cliquant sur le lien de la rubrique «Consultations dématérialisées» de la page «Marchés publics», puis sur le lien «Répondre aux consultations dématérialisées». Ils devront disposer pour cela d'un certificat de signature électronique référencé dans la liste publiée à l'adresse: www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/. Le délai d'exécution du marché court à compter de la date de l'ordre de service de démarrage des prestations. Les candidats pourront présenter des variantes s'ils le jugent opportun, tout en répondant aux prescriptions de la solution de base. Le nombre de variantes est limité à 2. Ces variantes devront impérativement être proposées dans les conditions suivantes: toute variante proposée doit être indiquée de manière distincte à l'acte d'engagement; toute variante doit faire l'objet d'un descriptif technique détaillé, de niveau de détail équivalent à la description des prescriptions des pièces graphiques qu'elle se propose de remplacer; toute variante ne devra en aucune manière porter atteinte et générer d'incidence technique et financière dans d'autres lots. En cas de non-respect de ces conditions, les variantes proposées ne seront pas prises en considération. tout internaute qui le souhaite peut s'abonner à une lettre d'information régulière et automatique sur les consultations lancées par la collectivité parisienne, consultez: www.marchespublics@paris.fr. Date d'envoi du présent avis au JOUE: 31.10.2008. 98.01/maîtrise d'ouvrage des travaux de construction et rénovation des équipements publics. Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires: Date limite d'obtention: 3.12.2008 (12:00). Documents non payants. Possibilité de présenter une offre pour 1 seul lot. Possibilité de présenter une offre pour 1 ou plusieurs lots. Possibilité de présenter une offre pour tous les lots. - Lot n° 10A «Éclaireuses». fabrication, fourniture, livraison et mise en service de grands mobiliers roulants dénommés «Éclaireuses». le présent lot porte sur la fabrication, la fourniture, la livraison et la mise en service de 53 éclaireuses. le délai d'exécution du présent lot est de 12 mois et s'inscrit dans le délai global des travaux tous lots confondus, tel que défini dans le calendrier opérationnel des travaux tout corps d'état fourni dans le dossier de consultation. La durée du lot est réputée être la période s'étendant de la date d'effet de l'ordre de service d'exécution du lot, jusqu'à la date de réception des travaux prévue pour l'achèvement de l'ouvrage dans son ensemble. - Lot n° 10B «Mobiliers du ruban numérique et des équipements associés». fabrication, fourniture, livraison et mise en service de mobiliers modulaires du ruban numérique et des équipements associés. le présent lot porte sur le fabrication, la fourniture, la livraison et la mise en service de 434 unités de mobiliers modulaires du ruban numérique et de leurs équipements associés. le délai d'exécution du présent lot est de 12 mois et s'inscrit dans le délai global des travaux tous lots confondus, tel que défini dans le calendrier opérationnel des travaux tout corps d'état fourni dans le dossier de consultation. La durée du lot est réputée être la période s'étendant de la date d'effet de l'ordre de service d'exécution du lot jusqu'à la date de réception des travaux prévue pour l'achèvement de l'ouvrage dans son ensemble. Adresses complémentaires Renseignement d'ordre administratif: Bureau des affaires juridiques et des marchés/bureau du rez-de-chaussée - de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 16:00 - Ville de Paris, direction du patrimoine et de l'architecture, 98 quai de la Râpée, F-75570 Paris Cedex 12. Tél. (33) 143 47 82 28, poste: Laurent Le Sergent. laurent.lesergent@paris.fr. Renseignement d'ordre technique: Agence des grands projets - Ville de Paris, direction du patrimoine et de l'architecture, 98 quai de la Râpée, F-75570 Paris Cedex 12. Tél. (33) 143 47 80 12, poste: Mme Annie Cohen. annie.cohen@paris.fr. Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus: Bureau des affaires juridiques et des marchés/bureau du rez-de-chaussée - de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 16:00. Ville de Paris, direction du patrimoine et de l'architecture, 98, quai de la Râpée, F-75570 Paris Cedex 12. Tél. (33) 143 47 82 28, poste: Laurent Le Sergent. laurent.lesergent@paris.fr. Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes peuvent être envoyées: Bureau des affaires juridiques et des marchés/bureau du rez-de-chaussée - de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 16:00. Ville de Paris, direction du patrimoine et de l'architecture, 98 quai de la Râpée, F-75570 Paris Cedex 12. Tél. laurent.lesergent@paris.fr. Instance chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, F-75181 Paris Cedex 04. Tél. greffe.ta-paris@juradm.fr. Service d'introduction des recours: Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, F-75181 Paris Cedex 04. Tél. greffe.ta-paris@juradm.fr.

Le délai de réception des offres était de 2008-12-03. L'appel d'offres a été publié le 2008-11-12.

• • Ville de Paris, direction du patrimoine et de l'architecture

• • Mobilier › Mobilier et équipements divers
• • Travaux de construction

• • Ile-de-France › Paris