construction de 290 logements au sein de la CU de Voie Domitienne à Montpellier RELANCE du lot Gros oeuvre
c.r.o.u.s. De Montpellier
construction de 290 logements au sein de la cité universitaire de Voie Domitienne à Montpellier Relance du lot Gros oeuvre
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2024-02-09. L'appel d'offres a été publié le 2024-01-09.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2024-01-09 | Avis de marché |
Avis de marché (2024-01-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Numéro de référence: 24 003
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hérault 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: c.r.o.u.s. De Montpellier
Adresse postale: 2, rue Monteil CS 85053
Code postal: 34093
Commune postale: Montpellier
Contact
Adresse Internet: https://www.crous-montpellier.fr/ 🌏
Courrier électronique: service.marches@crous-montpellier.fr 📧
Téléphone: +33 467415019 📞
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_O4fh0AcFSS 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2024-01-09 📅
Date limite de soumission: 2024-02-09 📅
Date de publication: 2024-01-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2024/S 009-020029
Numéro JO-S: 9
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: gros oeuvre
Durée de l'accord: 19 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: montpellier
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2024-02-09 📅
Heure d'ouverture des offres: 13:00
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Royon Séverine
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_O4fh0AcFSS 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier
Code postal: 34063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 467548100 📞
Fax: +33 467548156 📠
Adresse Internet: http://montpellier.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2024/S 009-020029 (2024-01-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Numéro de référence: 24 003
Brève description:
construction de 290 logements au sein de la cité universitaire de Voie Domitienne à Montpellier Relance du lot Gros oeuvre
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hérault 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: c.r.o.u.s. De Montpellier
Adresse postale: 2, rue Monteil CS 85053
Code postal: 34093
Commune postale: Montpellier
Contact
Adresse Internet: https://www.crous-montpellier.fr/ 🌏
Courrier électronique: service.marches@crous-montpellier.fr 📧
Téléphone: +33 467415019 📞
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_O4fh0AcFSS 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2024-01-09 📅
Date limite de soumission: 2024-02-09 📅
Date de publication: 2024-01-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2024/S 009-020029
Numéro JO-S: 9
Informations complémentaires
le présent appel d'offres ouvert soumis aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.Délai de validité de offres de 120 jours.Les variantes à l'initiative du candidat ne sont pas autorisées.Le début d'exécution du marché part de sa date de notification. Une visite du site est obligatoire et les candidats devront joindre à leur offre l'attestation de visite correspondante.Le délai d'exécution des travaux part de la date fixée par l'ordre de service no1 prescrivant de commencer les travaux.Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux (y compris le forfait des jours d'intempéries) est de 19 mois.La date prévisionnelle de début de la période de préparation est fixée au 18 mars 2024. Réception du chantier : septembre 2025
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: gros oeuvre
Durée de l'accord: 19 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: montpellier
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
délai global de paiement de 30 jours, paiement par virement bancaire. Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro. Une retenue de garantie de 5% du montant initial du marché sera constituée. Prix global forfaitaire. Une avance de 10% sera accordée dans les conditions prévues au contrat
Afficher plus
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2024-02-09 📅
Heure d'ouverture des offres: 13:00
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Royon Séverine
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2024_O4fh0AcFSS 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier
Code postal: 34063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 467548100 📞
Fax: +33 467548156 📠
Adresse Internet: http://montpellier.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2024/S 009-020029 (2024-01-09)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)