construction d'un atelier de chaudronnerie et réhabilitation d'un bâtiment existant à usage de salles d'enseignement au LPOR La Briquerie à THIONVILLE (57100) - lot 09 - menuiseries interieures

Région Grand Est

le projet consiste en la démolition de l'ancienne demi-pension, restructuration du bâtiment Externat (Ex2), construction d'un Atelier de Chaudronnerie et aménagement d'une infirmerie en rez-de-chaussée du bâtiment Internat (In1). Le bâtiment " Externat " existant est un bâtiment en R+1. Il accueillera les salles d'enseignement, vestiaires et sanitaires des professeurs et élèves. Le bâtiment neuf de l'atelier de chaudronnerie est un bâtiment de plain-pied, accueillera l'ensemble des machines dédiées à l'enseignement. Le traitement architectural de l'atelier reprend le registre des existants : soubassement de l'atelier revêtu de briques claires, bardage métallique vertical blanc mat en partie haute, couverture revêtue d'une membrane d'étanchéité sombre. L'Infirmerie du bâtiment Internat consiste en l'aménagement de salles de repos, sanitaires, salle d'attente, salle de consultation et bureaux. La présente consultation concerne uniquement la relance du lot 09 Menuiseries Intérieures

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-05-05. L'appel d'offres a été publié le 2023-04-04.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Menuiserie Keller

Qui ?

• Région Grand Est

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de menuiserie et de charpenterie › Travaux de menuiserie

Où ?

• Lorraine › Moselle

Historique des marchés publics

Date	Document
2023-04-04	Avis de marché
2023-08-18	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2023-04-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 23S0153
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de menuiserie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Moselle 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: region grand est
Adresse postale: place Gabriel Hocquard - cS 81004
Code postal: 57036
Commune postale: Metz Cedex 1
Contact
Adresse Internet: https://www.grandest.fr 🌏
Courrier électronique: marchestravauxinvestissementmetz@grandest.fr 📧
Téléphone: +33 387616656 📞
URL des documents: https://marchespublics.grandest.fr 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics.grandest.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-04-04 📅
Date limite de soumission: 2023-05-05 📅
Date de publication: 2023-04-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 070-210967
Numéro JO-S: 70
Informations complémentaires

niveaux minimaux cumulatifs de qualifications : selon nomenclature QUALIBAT: 4312 / 4322 / Eff2 / Ca3

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

portes intérieures (bloc porte Pf1/2h, bloc porte Cf1/2h, parties vitrées, bloc porte PF 1/4h), châssis vitrés, plinthes, tablettes, plan de travail, cloisons stratifiées, protection d'angles, trappes de visite Cf1/2h, signalétiques, tableaux blancs, travaux divers

Durée de l'accord: 18 mois
Informations complémentaires:

niveaux minimaux cumulatifs de qualifications : selon nomenclature QUALIBAT: 4312 / 4322 / Eff2 / Ca3

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: thionville

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

le candidat devra produire une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

niveaux minimaux cumulatifs de capacités (selon référentiels QUALIBAT - détail des référentiels disponible sur www.qualibat.com, ou auprès de la Région - renseignements d'ordre technique) sont spécifiés dans le présent avis pour chaque lot. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen de preuve équivalent tels que ceux prévus à l'article 3 de l'annexe 9 du Code de la commande publique (arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics NOR : Ecom1830221a; JORF no0077 du 31 mars 2019), de nature à démontrer ses capacités

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

le marché intègre des conditions d'exécution avec des éléments à caractère social, en application de l'article L2112-2 du Code de la commande publique français, dont le détail est indiqué dans le cahier des charges

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-05-05 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Informations complémentaires: la séance d'ouverture des plis n'est pas publique
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Direction de lAchat Public Service Achats Publics (site de Metz)
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics.grandest.fr 🌏
URL des documents: https://marchespublics.grandest.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

renseignements complémentaires d'ordre administratif : Mme Laurence BELLIURE (Tél. : +33 3 87 61 65 15)

renseignements complémentaires d'ordre technique : M. Michaël BATTELLINO (Tél. : +33 3 87 31 81 43).

Visite facultative du site. Les candidats sont invités à se reporter aux dispositions du règlement de la consultation.

Les modalités de dépôt des offres sont précisées dans le règlement de la consultation.

Sous-critères de la valeur technique : note d'organisation du chantier (30%), sécurité du chantier (9%), matériels et matériaux (15%), Mesures en faveur du développement durable et de la qualité environnementale (6%).

Période de préparation du chantier (incluse dans le délai d'exécution du marché) : 2 mois.

En cas de cotraitance, la constitution en groupement solidaire sera exigée après l'attribution du marché. Modalités essentielles de financement et de paiement : délai de paiement : 30 jours. Pour les seuls marchés dont le montant initial est supérieur à 50.000 euros HT et dont le délai d'exécution est supérieur à 2 mois : avance de 20 % pour les seules PME et de 10% pour les autres. Prix forfaitaires. Pour les seuls marchés dont le montant initial est supérieur à 50 000 euros HT et dont le délai d'exécution est supérieur à 3 mois, les prix sont révisables.

Unité monétaire : euro.

Nature des ressources affectées à la réalisation des prestations : ressources propres de la collectivité.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 Avenue de la Paix - bP 51038
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67070
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 388212323 📞
Courrier électronique: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://strasbourg.tribunal-administratif.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

le candidat peut, s'il le souhaite, exercer devant le tribunal administratif compétent :

I) Un référé précontractuel, depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat (article L 551-1 et suivants et R 551-1 du code de justice administrative) ;

Ii) Un référé contractuel dans un délai de 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution, ou à défaut de la publication, 6 mois à compter de la signature du contrat (articles L551-13 et suivants et R551-7 et suivants) ;

Iii) Un recours en annulation contre le marché dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat a été rendue publique ;

Iv) Un recours pour excès de pouvoir contre la décision de rejet de l'offre dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet et jusqu'à la signature du marché (articles R 421-1 à R421-7 du code de justice administrative).

Source: OJS 2023/S 070-210967 (2023-04-04)

Avis d'attribution de marché (2023-08-18)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

la présente consultation concerne uniquement la relance du lot 09 Menuiseries Intérieures

Valeur totale du marché: 121241.35 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-08-18 📅
Date de publication: 2023-08-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 161-508567
Se réfère à l'avis: 2023/S 070-210967
Numéro JO-S: 161
Informations complémentaires

le marché a été signé le 24/07/2023. La date de conclusion du marché doit être entendue comme la date de sa notification. Les pièces des marchés sont consultables dans les conditions du droit commun (notamment sous réserve de la préservation des intérêts commerciaux de l'entreprise titulaire) sur demande écrite adressée à : Région Grand Est - direction de l'achat public - place gabriel Hocquard - cs 81004 - 57 036 Metz Cedex 1

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2023-07-24 📅
Nom: menuiserie keller
Commune postale: Houdemont
Code postal: 54180
Pays: France 🇫🇷
Meurthe-et-Moselle 🏙️
Valeur totale du marché: 121241.35 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6

Référence
Informations complémentaires

le marché a été signé le 24/07/2023. La date de conclusion du marché doit être

entendue comme la date de sa notification. Les pièces des marchés sont consultables dans les conditions du droit commun (notamment sous réserve de la préservation des intérêts commerciaux de l'entreprise titulaire) sur demande écrite adressée à : Région Grand Est - direction de l'achat public - place

gabriel Hocquard - cs 81004 - 57 036 Metz Cedex 1

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:

le candidat peut, s'il le souhaite, exercer devant le tribunal administratif compétent : - un référé contractuel dans un délai de 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution, ou à défaut de la publication, 6 mois à

compter de la signature du contrat (articles L551-13 et suivants et R551-7 et suivants) ; - un recours en annulation contre le marché dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat a été rendue publique ;

Source: OJS 2023/S 161-508567 (2023-08-18)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)