Carrefour giratoire
Conseil général du Nord
Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Opération Cai501 (n° État 23e59g)) - Plan spécial routes nationales transférées - RD 643 Contournement Sud de Cambrai - communes de Raillencourt-Sainte-Olle, Fontaine-Notre-Dame, Cantaing-sur-Escaut, Proville, Marcoing, Rumilly, Cambrai, Niergnies et Awoingt - section RD 644 - RD 643. Création d'un carrefour giratoire sur la RD 960, et construction d'une piste de chantier entre le giratoire projeté et l'oa9 - lot n° 2 : Création d'un carrefour giratoire sur la RD 643, construction d'une piste de chantier entre le giratoire projeté et l'oa9, et traitement d'une décharge sauvage - lot n° 3 : Éclairage public du giratoire RD 643. Création d'un carrefour giratoire sur la RD 960, et construction d'une piste de chantier entre le giratoire projeté et l'oa9. Création d'un carrefour giratoire sur la RD 643, construction d'une piste de chantier entre le giratoire projeté et l'oa9, et traitement d'une décharge sauvage. Éclairage public du giratoire RD 643. Le marché prend effet à compter de sa date de notification au titulaire. Date de démarrage de commencement des travaux: le délai d'exécution est fixé à : lot 1 : quatre vingt dix (90) jours. soixante quinze (75) jours. quarante cinq (45) jours. Et ce à compter de la date fixée par l'ordre de service de commencement des travaux de chacun des lots. Il est fixé une période de préparation qui n'est pas comprise dans le délai d'exécution. Sa durée est de 30 jours calendaires pour chacun des lots 1, 2 et 3, et ce à compter de la date de notification du marché au titulaire. Les travaux pourront faire l'objet d'un phasage.l'attention du candidat est attirée sur le fait que les délais d'exécution de chacun des lots ne sont pas cumulables ; les travaux de chacun des lots seront réalisés simultanément. Date de démarrage de commencement des travaux : lot 1 : création d'un carrefour giratoire sur la RD 960 : 1er trimestre 2008. création d'un carrefour giratoire sur la RD 643 : début 2ème trimestre 2008.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2007-12-18. L'appel d'offres a été publié le 2007-11-14.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Travaux de construction d'usines de traitement des déchets › Travaux de construction de décharges
- • Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Travaux de construction de routes › Travaux de construction de carrefours giratoires
- • Travaux de construction d'autoroutes, de routes › Chemins et autres aires empierrées
- • Installation d'appareils d'éclairage extérieur › Installation de matériel d'éclairage public
| Date | Document |
|---|---|
| 2007-11-07 | Avis de marché |
| 2008-03-17 | Avis d'attribution de marché |
| 2008-03-17 | Avis d'attribution de marché |
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Carrefour giratoire
Texte intégral:
“Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Opération Cai501 (n° État 23e59g)) - Plan spécial routes nationales transférées - RD 643...”
Lieu d'exécution
fr301 🏙️
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Communautés européennes
Langue originale: français 🗣️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Type de soumission: Soumission globale ou partielle
Type de pouvoir adjudicateur: Collectivités
Activité principale: Services généraux des administrations publiques
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Nord
Pays: France 🇫🇷
Référence
Dates
Date de publication: 2007-11-14 📅
Date de réception: 2007-11-07 📅
Date d'envoi: 2007-11-06 📅
Date limite de soumission: 2007-12-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis (ancien): 266600-2007
Numéro JO-S: 219/2007
Objet
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de décharges 📦
Code: Travaux de construction de carrefours giratoires 📦
Code: Chemins et autres aires empierrées 📦
Code: Installation de matériel d'éclairage public 📦
Source: OJS 2007/S 219-266600 (2007-11-07)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution
Réglementation: Communautés européennes, avec participation pays AMP
Procédure
Type de procédure: Avis d'attribution
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse Internet: http://www.cg59.fr 🌏
Référence
Dates
Date de publication: 2008-03-21 📅
Date de réception: 2008-03-17 📅
Date d'envoi: 2008-03-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis (ancien): 75989-2008
Numéro JO-S: 57/2008
Se réfère à l'avis: 266600-2007
Objet
Détails de l'attribution
Marché attribué: NOM ET ADRESSE DE L’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ: EIFFAGE TP NORD Pas-de-Calais ETS APPIA HAINAUT, 62, rue Louise Michel - BP 3, F-59161 Escaudoeuvres.
Source: OJS 2008/S 057-075989 (2008-03-17)
Référence
Dates
Date de publication: 2008-03-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis (ancien): 77580-2008
Numéro JO-S: 58/2008
Objet
Détails de l'attribution
Marché attribué: NOM ET ADRESSE DE L’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AUQUEL LE MARCHÉ A ÉTÉ ATTRIBUÉ: Eiffage TP Nord Pas-de-Calais, 53, Boulevard Faidherbe - BP 966, F-62033 Arras cedex. E.I.T.F., Z.I. - Voie d'Hermenne - BP 1, F-59267 Proville.
Source: OJS 2008/S 058-077580 (2008-03-17)
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)