Reconstruction du plancher de la nef avec restauration des sols du temple des Billettes, Paris centre

VILLE de PARIS - DFA - SDA

Reconstruction du plancher de la nef avec restauration des sols du temple des Billettes, Paris centre. Édifiée en 1294, l’église a connu de nombreuses transformations au fil des siècles. L’ancien cloître des Carmes-Billettes a été classé Monument Historique en 1862, puis l’église elle-même en 1990. L’ensemble est donc soumis à des règles strictes de conservation et d'intervention patrimoniale. Les travaux comprennent notamment : - La dépose et l’évacuation du plancher provisoire et de sa structure - La réalisation de la structure d’un nouveau plancher - La reconstitution des sols et des dallages déposés et la restauration des revêtements existants de type dallage - La fourniture et pose de parquet dans la nef, sur le sol reconstitué - La restauration et la repose des bancs du temple

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2025-12-02. L'appel d'offres a été publié le 2025-10-24.

Qui ?

• VILLE de PARIS - DFA - SDA

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2025-10-24	Avis de marché

Avis de marché (2025-10-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Reconstruction du plancher de la nef avec restauration des sols du temple des Billettes, Paris centre
Numéro de référence: 2501379
Brève description:

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Bâtiments présentant un intérêt historique ou architectural particulier 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 2

1️⃣
Identifiant interne: 1
Titre: Lot 1 - Gros-OEuvre - Maçonnerie - Pierre de Taille
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) ✅
Description du marché:

Reconstruction du plancher de la nef avec restauration des sols du temple des Billettes. Le marché est à prix global et forfaitaire, révisable. Il est à noter que l’acheteur se réserve la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des offres initialement remises et sans négociation. Le délai global d’exécution du marché est de 10 mois, réparti comme suit : - une période de préparation des travaux de 2 mois ; - un délai d’exécution des travaux de 8 mois. A l'appui de leur candidature, les candidats doivent obligatoirement produire les éléments décrits à l'article 3.1 du règlement de la consultation. La visite est facultative mais fortement conseillée dans les conditions énoncées à l'article 2.3 du règlement de la consultation. Les conditions d'exécution du contrat résultant de la présente consultation comportent ainsi des considérations environnementales, détaillées à l'article 1.6.2 du CCAP.

Informations complémentaires:

Il est interdit aux candidats de présenter, pour chaque lot, plusieurs offres en agissant à la fois : - En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ; - En qualité de membres de plusieurs groupements. La forme du groupement n'est pas imposée au stade de la procédure de passation. Cependant, afin d’éviter que la défaillance d’un membre du groupement puisse nuire à l’enchainement des tâches, induisant un allongement du délai contractuel et un éventuel surcoût, le groupement attributaire devra adopter la forme du groupement CONJOINT pour lequel chacun des membres du groupement est engagé sur la partie des prestations qui lui est attribuée par le marché. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire pour l'exécution du marché de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur. Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de proposer au titulaire la négociation d'un marché, sur le fondement des dispositions relatives à la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables prévue par l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

Produits/services supplémentaires: Maçonnerie de pierres de taille 📦
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Paris 🏙️
Durée de l'accord: 26 mois
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 2
Titre: Lot 2 - Menuiserie - Parquet
Description du marché:

Reconstruction du plancher de la nef avec restauration des sols du temple des Billettes.Le marché est à prix global et forfaitaire, révisable. Il est à noter que l’acheteur se réserve la possibilité d’attribuer le marché public sur la base des offres initialement remises et sans négociation. Le délai global d’exécution du marché est de 10 mois, réparti comme suit : - une période de préparation des travaux de 2 mois ; - un délai d’exécution des travaux de 8 mois. A l'appui de leur candidature, les candidats doivent obligatoirement produire les éléments décrits à l'article 3.1 du règlement de la consultation. La visite est facultative mais fortement conseillée dans les conditions énoncées à l'article 2.3 du règlement de la consultation. Les conditions d'exécution du contrat résultant de la présente consultation comportent ainsi des considérations environnementales, détaillées à l'article 1.6.2 du CCAP.

Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie 📦
Adresse postale: 24 rue des Archives
Code postal: 75004
Ville: Paris
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires:

Maçonnerie de pierres de taille 📦

Travaux de menuiserie 📦

Description
Adresse postale: 75004
Ville: Paris

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-12-02 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6 mois
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Facturation électronique: Requise
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: VILLE de PARIS - DFA - SDA
Numéro d'enregistrement national: 21750001600019
Adresse postale: 7 avenue de la porte d'Ivry
Code postal: 75013
Commune postale: Paris
Région: Paris 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: SA4
Courrier électronique: dfa-bm4@paris.fr 📧
Téléphone: +33 142763309 📞
URL: https://www.paris.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches.maximilien.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/920730?orgAcronyme=r8t 🌏
URL de participation: https://marches.maximilien.fr/entreprise/consultation/920730?orgAcronyme=r8t 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Paris
Numéro d'enregistrement national: 17750005500013
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Code postal: 75004
Commune postale: Paris
Région: Paris 🏙️
Pays: France 🇫🇷
URL: http://paris.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:

Informations relatives aux délais de recours: Avant la conclusion du contrat, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé pré contractuel dans les conditions des articles L.551-1 et suivants du Code de justice administrative. A compter de sa signature, la présente consultation peut faire l'objet d'un référé contractuel dans les conditions des articles L.551-13 et suivants du code de justice administrative ; le tribunal administratif peut en outre être saisi d'un recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, dans des conditions définies par le Conseil d'État dans sa décision Département de Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014 (N°358994).

Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 206-709134 (2025-10-24)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments destinés aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants (>20)

Travaux de construction de bâtiments à usage artistique et culturel (7)

Bâtiments présentant un intérêt historique ou architectural particulier (2)