REALISATION DE TRAVAUX DE REVETEMENTS DE SOL SOUPLE EXTERIEUR DU GROUPE SCOLAIRE DE PELLETIER

Mairie du Lamentin

Travaux nécessaires à la mise en place d'un revêtement souple extérieur, afin d'améliorer la sécurité et la fonctionnalité de la cour de la maternelle du Groupe Scolaire de Pelletier

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2025-06-16. L'appel d'offres a été publié le 2025-05-07.

Qui ?

• Mairie du Lamentin

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de pose de revêtements de sols › Travaux de pose de sols › Travaux de pose de revêtements de sols souples

Où ?

• Ile-de-France › Paris
• Martinique › Martinique

Historique des marchés publics

Date	Document
2025-05-07	Avis de marché

Avis de marché (2025-05-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Realisation de travaux de revetements de sol souple exterieur du groupe scolaire de pelletier
Numéro de référence: 2025M0018
Brève description:

Travaux nécessaires à la mise en place d'un revêtement souple extérieur, afin d'améliorer la sécurité et la fonctionnalité de la cour de la maternelle du Groupe Scolaire de Pelletier

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Valeur estimée hors TVA: 80 000 EUR 💰
Description
Identifiant interne: 1
Titre: Réalisation de travaux de revêtements de sol souple extérieur du groupe scolaire de Pelletier
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) ✅
Description du marché: Voir article 1 du CCTP
Site principal ou lieu d'exécution:

Visite de site facultative, cependant se rapprocher du service Etudes et Suivi des Travaux à L'Entreprise, Mr Jean-Marc TINMAR ou Mme Ingrid SAINTE-ROSE-MARIE-SAINTE (tél. : 0596 30 00 70 - Courriel : jmtinmar@mairie-lelamentin.fr ou isrms@mairie-lelamentin.fr), les visites à l'improviste n'étant pas autorisées. Durée du marché : - Préparation de chantier : 2 mois - Exécution des travaux : 1 mois. Départ du délai d'exécution, à compter de l'ordre de service de démarrage. Négociation interdite. Critères de sélection : Aptitude à exercer l'activité professionnelle : Lettre de candidature Habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1 disponible sur le site du ministère de l'Economie et des Finances). Déclaration individuelle du candidat ou du membre du groupement (DC2 disponible sur le site du ministère de l'Economie et des Finances). Copie du ou des jugements prononcés en cas de redressement judiciaire. Capacité économique et financière : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels Capacité technique et professionnelle : Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. Liste des travaux exécutés (5 dernières années) avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, montant, époque, lieu d'exécution et précisions s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Retenue de garantie prévue au taux de 3,00 %. Délai de garantie prévu (voir article 9 du contrat). Forme de groupement, pas de forme imposée. Justificatifs à fournir pour l'offre : - Contrat - DQE - Mémoire technique. Délai de paiement, 30 jours par mandat administratif, ville du Lamentin. Date limite pour poser des questions, le 06 juin 2025. En cas de difficulté ou pour toute information relative au téléchargement, les candidats devront impérativement s'adresser à la société Dématis à l'adresse suivante : http://www.e marchespublics.com téléphone 01 72 36 55 48 Fax : 01 72 70 55 57.

Site principal ou lieu d'exécution

Visite de site facultative, cependant se rapprocher du service Etudes et Suivi des Travaux à L'Entreprise, Mr Jean-Marc TINMAR ou Mme Ingrid SAINTE-ROSE-MARIE-SAINTE (tél. : 0596 30 00 70 - Courriel : jmtinmar@mairie-lelamentin.fr ou isrms@mairie-lelamentin.fr), les visites à l'improviste n'étant pas autorisées.
Durée du marché : - Préparation de chantier : 2 mois - Exécution des travaux : 1 mois.
Départ du délai d'exécution, à compter de l'ordre de service de démarrage.
Négociation interdite.
Critères de sélection :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle :
Lettre de candidature Habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1 disponible sur le site du ministère de l'Economie et des Finances).
Déclaration individuelle du candidat ou du membre du groupement (DC2 disponible sur le site du ministère de l'Economie et des Finances).
Copie du ou des jugements prononcés en cas de redressement judiciaire.
Capacité économique et financière :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
Capacité technique et professionnelle :
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. Liste des travaux exécutés (5 dernières années) avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, montant, époque, lieu d'exécution et précisions s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Retenue de garantie prévue au taux de 3,00 %.
Délai de garantie prévu (voir article 9 du contrat).
Forme de groupement, pas de forme imposée.
Justificatifs à fournir pour l'offre : - Contrat - DQE - Mémoire technique.
Délai de paiement, 30 jours par mandat administratif, ville du Lamentin.
Date limite pour poser des questions, le 06 juin 2025.
En cas de difficulté ou pour toute information relative au téléchargement, les candidats devront impérativement s'adresser à la société Dématis à l'adresse suivante : http://www.e marchespublics.com téléphone 01 72 36 55 48 Fax : 01 72 70 55 57.

Adresse postale: Groupe scolaire de Pelletier quartier Pelletier
Code postal: 97232
Ville: Le Lamentin Martinique
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Martinique 🏙️
Durée de l'accord: 1 mois
Critères d'attribution
Prix ✅
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Description
Adresse postale: Quartier Pelletier, Groupe Scolaire de Pelletier
Ville: Le Lamentin

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-06-16 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 120 jours
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
Facturation électronique: Requise
Les commandes électroniques seront utilisées ✅
Le paiement électronique sera utilisé ✅
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Mairie du Lamentin
Numéro d'enregistrement national: 21972213900017
Adresse postale: Place Antonio MACEO
Code postal: 97232
Commune postale: Lamentin
Région: Martinique 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Mesdames Gisèle RENARD et Clarisse COUENO
Courrier électronique: grenard@mairie-lelamentin.fr 📧
Téléphone: +596 0596300752 📞
URL: https://www.mairie-lelamentin.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.e-marchespublics.com 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.e-marchespublics.com 🌏
URL de participation: https://www.e-marchespublics.com 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Martinique
Numéro d'enregistrement national: 17972000800020
Adresse postale: 12 Rue du Citronnier Plateau FOFO CS 17103
Code postal: 97271
Commune postale: Schoelcher cedex
Région: Martinique 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr 📧
Téléphone: +596 0596716667 📞
URL: https://www.martinique.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 090-298597 (2025-05-07)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Revêtement de sols et de murs (>20)

Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints (>20)

Travaux de pose de revêtements de sols (>20)

Travaux de pose de sols (>20)