Maintenance constructeur propre aux « équipements des environnements patients/résidents ».
GIP Resah
Maintenance constructeur propre aux « équipements des environnements patients/résidents ».
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2025-09-26. L'appel d'offres a été publié le 2025-08-07.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • acime-frame
- • Arjo France
- • ATA MEDICAL
- • Bastide le confort médical
- • HILL-ROM SAS
- • Linet France SAS
- • Mediprema
- • Stryker France SA
- • Welch Allyn France
- • Ile-de-France › Paris
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2025-08-07 | Avis de marché |
| 2025-12-11 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2025-08-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Maintenance constructeur propre aux « équipements des environnements patients/résidents ».
Numéro de référence:
Brève description:
Produits/services: Services de maintenance de systèmes 📦
Valeur estimée hors TVA: 108 000 000 EUR 💰
Autres restrictions s’appliquant au lieu d’exécution: N’importe où dans le pays donné
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 10
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 10
1️⃣
Identifiant interne:
Titre: Maintenance constructeur ACIME : d'équipements de transport, transfert patient et mobilier médical
Valeur estimée hors TVA: 12 000 000 EUR 💰
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) ✅
Description du marché:
Site principal ou lieu d'exécution: Le lieu d'exécution est précisé dans le DCE
Pays: France 🇫🇷
Durée de l'accord
Date de début: 2025-11-01 📅
Date de fin: 2029-10-31 📅
Informations sur les options
Options ✅
Description des options: La durée et les reconductions sont décrites dans le CCAP.
Critères d'attribution
Prix ✅
Critère de qualité (nom): Les critères valeur technique, qualité de service, développement durable et environnement et leurs pondérations sont décrits dans le RC.
Titre
Numéro d'identification du lot:
2️⃣
Identifiant interne:
Titre: Maintenance constructeur ARJO : de lits médicalisés, matelas thérapeutiques, transfert patient, baignoires, chaises de douche, lave bassins
Description du marché:
Numéro d'identification du lot:
3️⃣
Identifiant interne:
Titre: Maintenance constructeur AIRINSPACE : d'équipements automatisés de désinfection des surfaces par voie aérienne et unités mobiles de décontamination de l'air
Description du marché:
Numéro d'identification du lot:
4️⃣
Identifiant interne:
Titre: Maintenance constructeur BAXTER : de lits médicalisés, transfert patient, équipements de spécialités, équipements de bloc opératoire
Description du marché:
Numéro d'identification du lot:
5️⃣
Identifiant interne:
Titre: Maintenance constructeur WELCH ALLYN : Monitoring & examens
Description du marché: Maintenance constructeur WELCH ALLYN : Monitoring & examens
Titre
Numéro d'identification du lot:
6️⃣
Identifiant interne:
Titre: Maintenance constructeur LINET et WISSNER-BOSSERHOFF : de lits médicalisés
Description du marché: Maintenance constructeur LINET et WISSNER-BOSSERHOFF : de lits médicalisés
Titre
Numéro d'identification du lot:
7️⃣
Identifiant interne:
Titre: Maintenance constructeur MEDIPREMA : d'équipements de pédiatrie et néonatologie
Description du marché: Maintenance constructeur MEDIPREMA : d'équipements de pédiatrie et néonatologie
Titre
Numéro d'identification du lot:
8️⃣
Identifiant interne:
Titre: Maintenance constructeur STRYKER : de lits médicalisés, brancards, fauteuils, chaises, défibrillateurs, planches à masser, gestion de température et équipements chirurgicaux
Description du marché:
Numéro d'identification du lot:
9️⃣
Identifiant interne:
Titre: Maintenance constructeur INVACARE : d'équipements de mobilité, transfert patient, concentrateur d'oxygène, hygiène
Valeur estimée hors TVA: 4 000 000 EUR 💰
Description du marché:
Numéro d'identification du lot:
1️⃣0️⃣
Identifiant interne:
Titre: Maintenance constructeur ATA MEDICAL : d'armoires et d'unités mobiles de traitement d'air
Description du marché:
Numéro d'identification du lot:
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Le lieu d'exécution est précisé dans le DCE.
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-09-26 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6 mois
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs ✅
Nombre maximal de candidats: 1
Conditions de passation du marché
Facturation électronique: Requise
Les commandes électroniques seront utilisées ✅
Le paiement électronique sera utilisé ✅
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Gip resah
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 47, rue de Charonne
Code postal: 75011
Commune postale: Paris
Région: Paris 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: equipementpatient@resah.fr 📧
Téléphone: 0155785454 📞
Adresse du profil d'acheteur: https://www.maximilien.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Santé
Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d'achat ✅
Communication
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/ 🌏
URL de participation: https://marches.maximilien.fr/ 🌏
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 7 Rue de Jouy
Code postal: 75004
Commune postale: Paris CEDEX 04
Région: Paris 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: 0144594400 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 152-523530 (2025-08-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Maintenance constructeur propre aux « équipements des environnements patients/résidents ».
Numéro de référence:
2025-R069-000-000
Brève description:
Maintenance constructeur propre aux « équipements des environnements patients/résidents ».
Type de contrat: Services
Produits/services: Services de maintenance de systèmes 📦
Valeur estimée hors TVA: 108 000 000 EUR 💰
Autres restrictions s’appliquant au lieu d’exécution: N’importe où dans le pays donné
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 10
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 10
1️⃣
Identifiant interne:
2025-R069-001-000
Titre: Maintenance constructeur ACIME : d'équipements de transport, transfert patient et mobilier médical
Valeur estimée hors TVA: 12 000 000 EUR 💰
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) ✅
Description du marché:
Maintenance constructeur ACIME : d'équipements de transport, transfert patient et mobilier médical
Informations complémentaires:
L'accord cadre comporte des prestations supplémentaires éventuelles facultatives(PSEF). Les candidats sont libres de les proposer ou non. Elles ne sont pas prises en compte pour l'analyse des offres. Le Resah les lèvera, le cas échéant, à l'attribution du marché.
Afficher plus
Pays: France 🇫🇷
Durée de l'accord
Date de début: 2025-11-01 📅
Date de fin: 2029-10-31 📅
Informations sur les options
Options ✅
Description des options: La durée et les reconductions sont décrites dans le CCAP.
Critères d'attribution
Prix ✅
Critère de qualité (nom): Les critères valeur technique, qualité de service, développement durable et environnement et leurs pondérations sont décrits dans le RC.
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0001
2️⃣
Identifiant interne:
2025-R069-002-000
Titre: Maintenance constructeur ARJO : de lits médicalisés, matelas thérapeutiques, transfert patient, baignoires, chaises de douche, lave bassins
Description du marché:
Maintenance constructeur ARJO : de lits médicalisés, matelas thérapeutiques, transfert patient, baignoires, chaises de douche, lave bassins
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0002
3️⃣
Identifiant interne:
2025-R069-003-000
Titre: Maintenance constructeur AIRINSPACE : d'équipements automatisés de désinfection des surfaces par voie aérienne et unités mobiles de décontamination de l'air
Description du marché:
Maintenance constructeur AIRINSPACE : d'équipements automatisés de désinfection des surfaces par voie aérienne et unités mobiles de décontamination de l'air
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0003
4️⃣
Identifiant interne:
2025-R069-004-000
Titre: Maintenance constructeur BAXTER : de lits médicalisés, transfert patient, équipements de spécialités, équipements de bloc opératoire
Description du marché:
Maintenance constructeur BAXTER : de lits médicalisés, transfert patient, équipements de spécialités, équipements de bloc opératoire
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0004
5️⃣
Identifiant interne:
2025-R069-005-000
Titre: Maintenance constructeur WELCH ALLYN : Monitoring & examens
Description du marché: Maintenance constructeur WELCH ALLYN : Monitoring & examens
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0005
6️⃣
Identifiant interne:
2025-R069-006-000
Titre: Maintenance constructeur LINET et WISSNER-BOSSERHOFF : de lits médicalisés
Description du marché: Maintenance constructeur LINET et WISSNER-BOSSERHOFF : de lits médicalisés
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0006
7️⃣
Identifiant interne:
2025-R069-007-000
Titre: Maintenance constructeur MEDIPREMA : d'équipements de pédiatrie et néonatologie
Description du marché: Maintenance constructeur MEDIPREMA : d'équipements de pédiatrie et néonatologie
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0007
8️⃣
Identifiant interne:
2025-R069-008-000
Titre: Maintenance constructeur STRYKER : de lits médicalisés, brancards, fauteuils, chaises, défibrillateurs, planches à masser, gestion de température et équipements chirurgicaux
Description du marché:
Maintenance constructeur STRYKER : de lits médicalisés, brancards, fauteuils, chaises, défibrillateurs, planches à masser, gestion de température et équipements chirurgicaux
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0008
9️⃣
Identifiant interne:
2025-R069-009-000
Titre: Maintenance constructeur INVACARE : d'équipements de mobilité, transfert patient, concentrateur d'oxygène, hygiène
Valeur estimée hors TVA: 4 000 000 EUR 💰
Description du marché:
Maintenance constructeur INVACARE : d'équipements de mobilité, transfert patient, concentrateur d'oxygène, hygiène
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0009
1️⃣0️⃣
Identifiant interne:
2025-R069-010-000
Titre: Maintenance constructeur ATA MEDICAL : d'armoires et d'unités mobiles de traitement d'air
Description du marché:
Maintenance constructeur ATA MEDICAL : d'armoires et d'unités mobiles de traitement d'air
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0010
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Le lieu d'exécution est précisé dans le DCE.
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-09-26 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6 mois
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs ✅
Nombre maximal de candidats: 1
Conditions de passation du marché
Facturation électronique: Requise
Les commandes électroniques seront utilisées ✅
Le paiement électronique sera utilisé ✅
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Gip resah
Numéro d'enregistrement national:
13000501000025
Adresse postale: 47, rue de Charonne
Code postal: 75011
Commune postale: Paris
Région: Paris 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: equipementpatient@resah.fr 📧
Téléphone: 0155785454 📞
Adresse du profil d'acheteur: https://www.maximilien.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Santé
Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d'achat ✅
Communication
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/ 🌏
URL de participation: https://marches.maximilien.fr/ 🌏
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
L'accord-cadre est conclu par le Resah agissant en tant que centrale d'achat "Intermédiaire" au sens de l'article L.2113-2 2° du Code et est à destination de bénéficiaires potentiels dont la liste est annexée au CCAP
Les accords-cadres sont des accords-cadres mono-attributaires qui donnent lieu à la passation de marchés subséquents.
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est téléchargeable gratuitement et en libre accès sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics :
https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le Resah, les soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : les .doc, .xls., pdf, rtf, et/ou les fichiers compressés au format .zip.
Les candidats sont informés que, s'ils ne créent pas un compte sur la plateforme avant de télécharger le DCE, ils ne seront pas informés des éventuels rectificatifs du DCE ni des questions-réponses qui y seraient déposées. La création d'un compte est simple et gratuite.
En cas de difficulté, il est possible d'adresser des questions au support technique via un formulaire en ligne sur la plateforme de dématérialisation.
Les candidats préviennent le RESAH en cas de réponse sous environnement autre que le système d'exploitation Windows (MacOS).
Aucun DCE ne sera transmis par courrier, fax ou mail, ni remis en main propre.
Informations demandées au titre de la candidature :
Une lettre de candidature établie par exemple à partir du formulaire DC1 ou équivalent dûment renseignée par le candidat.
Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat ainsi que le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet de l'accord-cadre sur les trois derniers exercices disponibles,
Une liste des principales prestations effectuées au cours des 3 dernières années sur des prestations similaires
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels globaux du candidat pendant les trois dernières années.
Le candidat peut produire ces informations dans le cadre de la déclaration du candidat établie à partir du formulaire DC2 ou équivalent. Les candidats peuvent présenter leur candidature sous la forme d'un document unique de marché européen (DUME).
La date et la durée de réception des offres correspondent au 26/09/2025 à 12h00 heure de Paris-France
Afficher plus
Nom: Tribunal administratif de Paris
Numéro d'enregistrement national:
17750005500013
Adresse postale: 7 Rue de Jouy
Code postal: 75004
Commune postale: Paris CEDEX 04
Région: Paris 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: 0144594400 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 152-523530 (2025-08-07)
Avis d'attribution de marché (2025-12-11)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur estimée hors TVA: 108 000 000 EUR 💰
Valeur totale du marché (hors TVA): 96 000 000 EUR 💰
Valeur maximale des accords-cadres dans cet avis: 400 000 000 EUR 💰
Description
Valeur estimée hors TVA: 12 000 000 EUR 💰
Durée de l'accord
Date de début: 2025-12-02 📅
2025-12-03 📅
2025-12-10 📅
Description
Valeur estimée hors TVA: 4 000 000 EUR 💰
Durée de l'accord
Date de début: 2025-12-05 📅
Attribution du marché
1️⃣
Un contrat/lot est attribué ✅
Numéro d'identification du lot:
Numéro de contrat:
Date de conclusion du contrat: 2025-12-01 📅
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre ✅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur maximale de l’accord-cadre: 48 000 000 EUR 💰
Valeur totale du contrat/lot: 48 000 000 EUR 💰
Identifiant de l’offre:
Identifiant du lot ou groupe de lots:
Informations sur les appels d'offres
Nom de la partie soumissionnaire: Acime-frame
Nom et adresse du contractant
Nom: Acime-frame
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 259 AV DE LA REPUBLIQUE
Code postal: 59110
Commune postale: La madeleine
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: 03 21 10 25 30 📞
Le Titulaire/lauréat est coté sur un marché réglementé ✅
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
2️⃣
Numéro d'identification du lot:
Identifiant de l’offre:
Identifiant du lot ou groupe de lots:
Informations sur les appels d'offres
Nom de la partie soumissionnaire: Arjo france
Nom et adresse du contractant
Nom: Arjo france
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 10 RUE PAPIN
Code postal: 59650
Commune postale: Villeneuve-d'ascq
Téléphone: 03 20 28 13 13 📞
3️⃣
Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
La raison pour laquelle un adjudicataire/attributaire n'a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu
Numéro d'identification du lot:
4️⃣
Numéro d'identification du lot:
Identifiant de l’offre:
Identifiant du lot ou groupe de lots:
Informations sur les appels d'offres
Nom de la partie soumissionnaire: Hill-rom sas
Nom et adresse du contractant
Nom: Hill-rom sas
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: ZI DU TALHOUET BP 14
Code postal: 56330
Commune postale: Pluvigner
Région: Morbihan 🏙️
Téléphone: 02 57 84 02 37 📞
Taille de l’opérateur économique: Grande
5️⃣
Numéro d'identification du lot:
Identifiant de l’offre:
Identifiant du lot ou groupe de lots:
Informations sur les appels d'offres
Nom de la partie soumissionnaire: Welch Allyn France
Nom et adresse du contractant
Nom: Welch Allyn France
Numéro d'enregistrement national:
Téléphone: 01 57 32 49 94 📞
Taille de l’opérateur économique: Petite
6️⃣
Numéro d'identification du lot:
Identifiant de l’offre:
Identifiant du lot ou groupe de lots:
Informations sur les appels d'offres
Nom de la partie soumissionnaire: Linet france sas
Nom et adresse du contractant
Nom: Linet france sas
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 7 RUE AUGUSTIN FRESNEL ZI NO1
Code postal: 37170
Commune postale: Chambray-les-tours
Région: Indre-et-Loire 🏙️
Téléphone: 02 47 80 31 80 📞
7️⃣
Numéro d'identification du lot:
Identifiant de l’offre:
Identifiant du lot ou groupe de lots:
Informations sur les appels d'offres
Nom de la partie soumissionnaire: Mediprema
Nom et adresse du contractant
Nom: Mediprema
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 470 RUE GILLES DE GENNES ZONE D'ACTIVITE NODE PARK TOURAINE
Code postal: 37310
Commune postale: Tauxigny-saint-bauld
Téléphone: 02 47 28 23 86 📞
8️⃣
Numéro d'identification du lot:
L’offre a été classée
Identifiant de l’offre:
Identifiant du lot ou groupe de lots:
Informations sur les appels d'offres
Nom de la partie soumissionnaire: Stryker france sa
Nom et adresse du contractant
Nom: Stryker france sa
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: Avenue satolas green zone d'amenagement concerte
Code postal: 69330
Commune postale: Pusignan
Région: Rhône 🏙️
Téléphone: 0472453600 📞
9️⃣
Numéro d'identification du lot:
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur maximale de l’accord-cadre: 16 000 000 EUR 💰
Valeur totale du contrat/lot: 16 000 000 EUR 💰
Identifiant de l’offre:
Identifiant du lot ou groupe de lots:
Informations sur les appels d'offres
Nom de la partie soumissionnaire: Bastide le confort medical
Nom et adresse du contractant
Nom: Bastide le confort medical
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 12 AVENUE DE LA DAME CTRE D'ACTIVITE EURO 2000
Code postal: 30132
Commune postale: Caissargues
Région: Gard 🏙️
Téléphone: 0466388360 📞
1️⃣0️⃣
Numéro d'identification du lot:
Identifiant de l’offre:
Identifiant du lot ou groupe de lots:
Informations sur les appels d'offres
Nom de la partie soumissionnaire: Ata medical
Nom et adresse du contractant
Nom: Ata medical
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 16 RUE JULES VERNE
Code postal: 44700
Commune postale: Orvault
Région: Loire-Atlantique 🏙️
Téléphone: 0240920300 📞
Pouvoir adjudicateur
Communication
Identifiant de l’avis antérieur: 523530-2025
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Source: OJS 2025/S 240-825759 (2025-12-11)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur estimée hors TVA: 108 000 000 EUR 💰
Valeur totale du marché (hors TVA): 96 000 000 EUR 💰
Valeur maximale des accords-cadres dans cet avis: 400 000 000 EUR 💰
Description
Valeur estimée hors TVA: 12 000 000 EUR 💰
Durée de l'accord
Date de début: 2025-12-02 📅
2025-12-03 📅
2025-12-10 📅
Description
Valeur estimée hors TVA: 4 000 000 EUR 💰
Durée de l'accord
Date de début: 2025-12-05 📅
Attribution du marché
1️⃣
Un contrat/lot est attribué ✅
Numéro d'identification du lot:
LOT-0001
Numéro de contrat:
2025-R069-001-000
Date de conclusion du contrat: 2025-12-01 📅
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre ✅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur maximale de l’accord-cadre: 48 000 000 EUR 💰
Valeur totale du contrat/lot: 48 000 000 EUR 💰
Identifiant de l’offre:
ACIME-FRAME
Identifiant du lot ou groupe de lots:
LOT-0001
Informations sur les appels d'offres
Nom de la partie soumissionnaire: Acime-frame
Nom et adresse du contractant
Nom: Acime-frame
Numéro d'enregistrement national:
35 325 881 700 033
Adresse postale: 259 AV DE LA REPUBLIQUE
Code postal: 59110
Commune postale: La madeleine
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: 03 21 10 25 30 📞
Le Titulaire/lauréat est coté sur un marché réglementé ✅
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
2️⃣
Numéro d'identification du lot:
LOT-0002
Identifiant de l’offre:
ARJO FRANCE
Identifiant du lot ou groupe de lots:
LOT-0002
Informations sur les appels d'offres
Nom de la partie soumissionnaire: Arjo france
Nom et adresse du contractant
Nom: Arjo france
Numéro d'enregistrement national:
305 219 677 00211
Adresse postale: 10 RUE PAPIN
Code postal: 59650
Commune postale: Villeneuve-d'ascq
Téléphone: 03 20 28 13 13 📞
3️⃣
Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
La raison pour laquelle un adjudicataire/attributaire n'a pas été choisi: Aucune offre, aucune demande de participation, ni aucun projet n’a été reçu
Numéro d'identification du lot:
LOT-0003
4️⃣
Numéro d'identification du lot:
LOT-0004
Identifiant de l’offre:
HILL-ROM SAS
Identifiant du lot ou groupe de lots:
LOT-0004
Informations sur les appels d'offres
Nom de la partie soumissionnaire: Hill-rom sas
Nom et adresse du contractant
Nom: Hill-rom sas
Numéro d'enregistrement national:
777 346 412 00052
Adresse postale: ZI DU TALHOUET BP 14
Code postal: 56330
Commune postale: Pluvigner
Région: Morbihan 🏙️
Téléphone: 02 57 84 02 37 📞
Taille de l’opérateur économique: Grande
5️⃣
Numéro d'identification du lot:
LOT-0005
Identifiant de l’offre:
Welch Allyn France
Identifiant du lot ou groupe de lots:
LOT-0005
Informations sur les appels d'offres
Nom de la partie soumissionnaire: Welch Allyn France
Nom et adresse du contractant
Nom: Welch Allyn France
Numéro d'enregistrement national:
39 255 719 500 063
Téléphone: 01 57 32 49 94 📞
Taille de l’opérateur économique: Petite
6️⃣
Numéro d'identification du lot:
LOT-0006
Identifiant de l’offre:
LINET FRANCE SAS
Identifiant du lot ou groupe de lots:
LOT-0006
Informations sur les appels d'offres
Nom de la partie soumissionnaire: Linet france sas
Nom et adresse du contractant
Nom: Linet france sas
Numéro d'enregistrement national:
453 507 030 000 14
Adresse postale: 7 RUE AUGUSTIN FRESNEL ZI NO1
Code postal: 37170
Commune postale: Chambray-les-tours
Région: Indre-et-Loire 🏙️
Téléphone: 02 47 80 31 80 📞
7️⃣
Numéro d'identification du lot:
LOT-0007
Identifiant de l’offre:
MEDIPREMA
Identifiant du lot ou groupe de lots:
LOT-0007
Informations sur les appels d'offres
Nom de la partie soumissionnaire: Mediprema
Nom et adresse du contractant
Nom: Mediprema
Numéro d'enregistrement national:
43 277 261 400 033
Adresse postale: 470 RUE GILLES DE GENNES ZONE D'ACTIVITE NODE PARK TOURAINE
Code postal: 37310
Commune postale: Tauxigny-saint-bauld
Téléphone: 02 47 28 23 86 📞
8️⃣
Numéro d'identification du lot:
LOT-0008
L’offre a été classée
Identifiant de l’offre:
STRYKER FRANCE SA
Identifiant du lot ou groupe de lots:
LOT-0008
Informations sur les appels d'offres
Nom de la partie soumissionnaire: Stryker france sa
Nom et adresse du contractant
Nom: Stryker france sa
Numéro d'enregistrement national:
333 710 275 00061
Adresse postale: Avenue satolas green zone d'amenagement concerte
Code postal: 69330
Commune postale: Pusignan
Région: Rhône 🏙️
Téléphone: 0472453600 📞
9️⃣
Numéro d'identification du lot:
LOT-0009
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur maximale de l’accord-cadre: 16 000 000 EUR 💰
Valeur totale du contrat/lot: 16 000 000 EUR 💰
Identifiant de l’offre:
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
Identifiant du lot ou groupe de lots:
LOT-0009
Informations sur les appels d'offres
Nom de la partie soumissionnaire: Bastide le confort medical
Nom et adresse du contractant
Nom: Bastide le confort medical
Numéro d'enregistrement national:
305 635 039 00194
Adresse postale: 12 AVENUE DE LA DAME CTRE D'ACTIVITE EURO 2000
Code postal: 30132
Commune postale: Caissargues
Région: Gard 🏙️
Téléphone: 0466388360 📞
1️⃣0️⃣
Numéro d'identification du lot:
LOT-0010
Identifiant de l’offre:
ATA MEDICAL
Identifiant du lot ou groupe de lots:
LOT-0010
Informations sur les appels d'offres
Nom de la partie soumissionnaire: Ata medical
Nom et adresse du contractant
Nom: Ata medical
Numéro d'enregistrement national:
429 472 061 00028
Adresse postale: 16 RUE JULES VERNE
Code postal: 44700
Commune postale: Orvault
Région: Loire-Atlantique 🏙️
Téléphone: 0240920300 📞
Pouvoir adjudicateur
Communication
Identifiant de l’avis antérieur: 523530-2025
Informations complémentaires
Informations complémentaires
L'accord-cadre est conclu par le Resah agissant en tant que centrale d'achat "Intermédiaire" au sens de l'article L.2113-2 2° du Code et est à destination de bénéficiaires potentiels dont la liste est annexée au CCAP
Les accords-cadres sont des accords-cadres mono-attributaires qui donnent lieu à la passation de marchés subséquents.
Le(s) accord(s)-cadre(s) comporte(nt) un maximum sur toute leur durée théorique, soit 4 ans. Ce(s) maximum(s) est(sont) indiqué(s) dans les rubriques « valeur maximale de l'accord-cadre » qui ont été utilisées à cette fin.
Le marché objet du présent avis d'attribution est consultable sur demande écrite adressée à GIP Resah Centrale d'achat - 47 rue de Charonne - 75011 Paris. Sur la base de cette demande, une copie du contrat, occultée des mentions couvertes par un secret protégé par la loi, sera envoyée à l'adresse précisée par le demandeur.
Le lot 03 est déclaré sans suite pour motif pour infructuosité.
Afficher plus
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕