Fourniture, travaux et entretien des portails, barrières et portes automatiques des bâtiments communaux

Ville d'Issy-les-Moulineaux

Le présent marché a pour objet les prestations de fourniture, travaux et entretien des portails, de barrières et de portes automatiques des bâtiments de la Ville d'Issy-les-Moulineaux.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2025-11-24. L'appel d'offres a été publié le 2025-10-20.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2025-10-20 Avis de marché
Avis de marché (2025-10-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Fourniture, travaux et entretien des portails, barrières et portes automatiques des bâtiments communaux
Numéro de référence: 2500040
Brève description:
Le présent marché a pour objet les prestations de fourniture, travaux et entretien des portails, de barrières et de portes automatiques des bâtiments de la Ville d'Issy-les-Moulineaux.
Type de contrat: Services
Produits/services: Services de réparation et d'entretien d'installations mécaniques de bâtiment 📦
Valeur estimée hors TVA: 546 000 EUR 💰
Description
Adresse postale: 62, avenue du Général Leclerc
Code postal: 92130
Ville: Issy-les-Moulineaux
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Hauts-de-Seine 🏙️
Durée de l'accord: 4 années
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): 1/ Critère technique (60 points) décomposé de la manière suivante : - Organisation et méthodologie mise en œuvre pour la réalisation des prestations d'entretien (méthodologie des interventions d’entretien et de maintenance, planning des interventions de maintenance et d’entretien, proposition d’optimisation du délai au regard du délai contractuel maximum) – 25 points ; - Organisation et méthodologie mise en œuvre pour la réalisation des travaux (gestion des demandes de travaux, modalités d’exécution des travaux, méthodologie et organisation des chantiers) – 20 points - Moyens humains dédiés à la réalisation de la prestation (nombre et qualification des agents affectés aux prestations, qualification du responsable désigné comme interlocuteur, disponibilité des agents à la réalisation des prestations) – 15 points
Critère de qualité (pondération): 60
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Description
Site principal ou lieu d'exécution:
Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert conformément aux dispositions des articles L.212013°, L.21242 et R.212421° du Code de la commande publique. Le marché n'est pas alloti conformément aux articles L.211310, L.2113112° et R.21133 du Code de la commande publique car l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes. Le marché est principalement un marché public de services monoattributaire à prix mixtes : Il est à prix forfaitaire annuel pour les prestations prévues dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ; Il est à bons de commande sur la base des prix inscrits au bordereau des prix unitaires (BPU), sans montant minimum mais avec un montant annuel maximum de 200 000 euros H.T. en application des articles R.21622, R.216242° à R.21626, R.216213 et R.216214 du Code de la commande publique. Les prix forfaitaires concernent : L'entretien préventif et le contrôle du bon fonctionnement des installations (visite périodique) ; Le remplacement de petits équipements. Les prix unitaires concernent : L'entretien curatif (dépannages et déplacements) ; La fourniture d'équipements structurels ; Les travaux d'installations, de modification et d'amélioration des équipements. Le marché ne comporte pas d'options, ni de prestation supplémentaire éventuelle. Le marché n'est pas un marché à tranches. Le marché prendra effet le 11 janvier 2026 ou à compter de sa date de notification pour une durée d'un (1) an renouvelable trois (3) fois par reconduction tacite, soit une durée maximale de quatre (4) ans. Le titulaire ne peut pas refuser sa reconduction. En cas de nonreconduction du marché et conformément à l'article R.21124 du Code de la commande publique, la Ville doit se prononcer par écrit au moins trois (3) mois avant la date de fin de la période considérée, pour informer le titulaire de sa décision de ne pas reconduire le marché. Cette notification s'effectuera par courrier envoyé en recommandé avec demande d'avis de réception.
Afficher plus
Ville: Ville d'Issy-les-Moulineaux

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-11-24 17:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4 mois
Conditions de passation du marché
Facturation électronique: Requise
Le paiement électronique sera utilisé ✅
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (points, valeur exacte)

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Ville d'Issy-les-Moulineaux
Numéro d'enregistrement national: 21920040900015
Adresse postale: 62, avenue du Général Leclerc
Code postal: 92130
Commune postale: Issy-les-Moulineaux
Région: Hauts-de-Seine 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: PORTRAT Emma
Courrier électronique: emma.portrat@seineouest.fr 📧
Téléphone: 0146290025 📞
URL: https://www.issy.com/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.maximilien.fr/ 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.maximilien.fr/ 🌏
URL de participation: https://www.maximilien.fr/ 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. Le budget de la ville financera les dépenses afférentes au marché. la ville ne percevra pas de subvention pour le financement de la prestation, objet du marché. Le règlement, après constatation du service fait, est effectué par virement avec mandatement administratif dans le délai global de paiement en vigueur à compter de la présentation de la demande de paiement. (cf. DCE). Forme juridique : Cf. DCE. Unité monétaire utilisée, l'euro. Les critères de sélection des candidatures : Adéquation des capacités professionnelles, techniques et financières (Cf. RC). Toute demande de renseignements se fera uniquement via la plateforme Maximilien pour les candidats identifiés ayant téléchargé le DCE en version électronique. Les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sollicités en temps utile par les candidats seront communiqués, via a la plateforme, à tous les candidats ayant retiré le DCE et qui se sont fait connaitre. La consultation est dématérialisée. Les offres seront uniquement déposées par voie électronique via Maximilien. Les modalités de remise des offres : Cf. RC. Les offres déposées sur Maximilien n'auront pas à être signées électroniquement. Par la seule remise de son offre, le candidat confirme son intention de soumissionner à l'attribution du marché. S'il est désigné attributaire, il s'engage à signer l'ensemble des pièces contractuelles du marché et à les remettre sous format papier à la ville ou via la plateforme Maximilien s'il dispose de la signature électronique.
Afficher plus
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro d'enregistrement national: 17950702500015
Adresse postale: 24, boulevard de l'Hautil
Code postal: 95027
Commune postale: Cergy-Pontoise
Région: Val-d’Oise 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.tacergypontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 130173400 📞
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
Procédures de recours Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24, boulevard de l'Hautil BP 30322, F 95027 Cergy-Pontoise, adresse internet : http://cergypontoise.tribunaladministratif.fr/ Organe chargé des procédures de médiation Introduction de recours : Précisions concernant les délais d'introduction de recours : La procédure du référé précontractuel prévue à l'article L. 5511 du CJA peut être mise en oeuvre avant la signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articles L. 55113 à L. 55123 du CJA ne peut être mise en oeuvre que si l'avis ex ante volontaire prévu à l'article R. 21836 du CP n'a été publié au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus à l'article L. 55115 du .CJA à compter de cette publication. Un recours contre le contrat signé peut être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L. 5211 du CJA). Le recours de plein contentieux contre le contrat signé qui doit être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution et peut être assorti d'une demande de référé suspension (article L. 5211 du CJA). Les actes détachables du contrat ne peuvent être contestés qu'à l'occasion de ce recours. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours : Greffe du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 Boulevard de l'Hautil BP 30322, F 95027 Cergy, Tél : +33 130173400, courriel : Greffe.tacergypontoise@juradm.fr, Fax : +33 130173459
Afficher plus
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 202-691855 (2025-10-20)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Hauts-de-Seine Val-d’Oise
Produits/services:
Services de réparation et d'entretien Services de réparation et d'entretien... Services de réparation et d'entretien... Services de réparation et d'entretien...