A65 - Renouvellement des chaussées entre les PR 67+800 et PR 107+400 en sens 1 et 2 ; Diffuseurs n°4, n°6 et n°7 - Section Paul/Langon (Phase 1).

Avis de marché (2025-02-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: A65 - Renouvellement des chaussées entre les PR 67+800 et PR 107+400 en sens 1 et 2 ; Diffuseurs n°4, n°6 et n°7 - Section Paul/Langon (Phase 1).
Brève description:
“Les travaux concernent le renouvellement de la couche de roulement, le renouvellement partiel de la couche de liaison et éventuellement des travaux annexes...”    Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de revêtement d'autoroutes 📦
Description
Identifiant interne: BPC002169
Titre: A65-Renouvellement des chaussées entre les PR 67+800 et PR 107+400 en sens 1 et 2 ; Diffuseurs n°4, n°6 et n°7.
Description du marché:
“A titre indicatif, les travaux comprendront notamment le renouvellement de la couche de roulement, le renouvellement partiel de la couche de liaison et des...”    Afficher plus
Informations complémentaires:
“Le délai d'exécution des travaux est de 199 jours scindé en délais partiels : - Délai partiel n°0 : Travaux préparatoires de 19 jours calendaires - Délai...”    Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de revêtement d'autoroutes 📦
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Landes 🏙️
Durée de l'accord: 28 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le Maître d'Ouvrage peut passer un marché de travaux, sans publicité ni mise en concurrence préalables, ayant pour objet la réalisation de prestations...”    Afficher plus
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Critères d'attribution
Prix ✅
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-03-20 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-03-20 13:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Saint Apollinaire
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture):
“La séance n'est pas publique.”
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Forme juridique soumissionnaire ✅
Date d'ouverture: 2025-03-20 13:00:00 📅
Lieu:
“Saint Apollinaire”
Informations complémentaires:
“La séance n'est pas publique.”
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Les pièces à fournir sont définies dans le règlement de la consultation.”
Capacité technique et professionnelle

“Les pièces à fournir sont définies dans le Règlement de la consultation. La Société fixe le(s) niveau(x) minimum de capacité technique et professionnelle...”    Afficher plus
Conditions de participation
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“Après attribution du marché, le groupement retenue devra assurer sa transformation en groupement solidaire.”
Motif d'exclusion: nati-ground
Description des motifs d'exclusion:
“Les autres motifs d'exclusion figurent dans le DCE.”

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: A'lienor
Numéro d'enregistrement national: 49152985500042
Département: Pyrénées Atlantiques
Adresse postale: 35, rue du Valentin
Code postal: 64121
Commune postale: Serres-castet
Région: Pyrénées-Atlantiques 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Direction Générale Adjointe Infrastructure et Concession - Direction des opérations - Service Chaussées - Bâtiments, Aires - Mme Julie ROLLIN.
Courrier électronique: julie.rollin@aprr.fr 📧
Téléphone: +33380776700 📞
URL: https://www.a65-alienor.com/ 🌏
Adresse URL pour l'échange d'informations: https://alienor.achatpublic.com 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://aprr.achatpublic.com 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Affaires économiques et financières
Communication
URL des documents: https://alienor.achatpublic.com 🌏
URL de participation: https://alienor.achatpublic.com 🌏
Identifiant de l’avis antérieur: 613241-2024
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

“Modalités d'accès au DCE : Le dossier de consultation est téléchargeable par les candidats sur https://alienor.achatpublic.com en renseignant « Groupe APRR...”    Afficher plus
Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Bordeaux
Numéro d'enregistrement national: 17330111000529
Département: Gironde
Adresse postale: 30 Rue des Frères Bonies CS 11403
Code postal: 33077
Commune postale: Bordeaux
Région: Gironde 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj-bordeaux@justice.fr 📧
Téléphone: +33547339000 📞
URL: http://www.justice.gouv.fr 🌏
Adresse URL pour l'échange d'informations: http://www.justice.gouv.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal judiciaire de Bordeaux
Numéro d'enregistrement national: 17330111000529
Département: Gironde
Adresse postale: 30 Rue des Frères Bonies CS 11403
Code postal: 33077
Commune postale: Bordeaux
Région: Gironde 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: tj-bordeaux@justice.fr 📧
Téléphone: +33547339000 📞
URL: http://www.justice.gouv.fr 🌏
Adresse URL pour l'échange d'informations: http://www.justice.gouv.fr 🌏
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Ils figurent à l'article L122-20 du code de la voirie routière.”
Source: OJS 2025/S 026-083936 (2025-02-05)

Avis de marché (2025-03-26)
Procédure
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-04-10 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2025-04-10 13:00:00 📅
Conditions de passation du marché
Date d'ouverture: 2025-04-10 13:00:00 📅

Changements
Autres informations complémentaires

“Modification de la date limite de remise des offres et de la date d'ouverture des offres. 5.1.12 - Conditions du marché public Date limite de réception...”    Afficher plus
Principale raison du changement: Correction par l’acheteur
Information about modifications
Version de l’avis antérieur à modifier: 62c44d87-e7ee-4909-8514-e04c46a9dba4-01
Source: OJS 2025/S 061-197808 (2025-03-26)