Travaux de réhabilitation du 4ème étage du Restaurant Universitaire Mabillon - cercle des universitaires

CROUS de Paris

Marché de travaux

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-03-08. L'appel d'offres a été publié le 2024-02-09.

Qui ?

• CROUS de Paris

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Paris

Historique des marchés publics

Date	Document
2024-02-09	Avis de marché

Avis de marché (2024-02-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réhabilitation du 4ème étage du Restaurant Universitaire Mabillon - cercle des universitaires
Numéro de référence: 2024-06
Brève description: Marché de travaux
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de restructuration 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 8

1️⃣
Identifiant interne: 1
Titre: DEMOLITION - GROS oeUVRE - MACONNERIE
Description du marché:

Les ouvrages à réaliser sont : Démolitions et dépose, cps curage et évacuation Ouvertures à créer pour le lot CVC Création d'un support vertical en carreaux de plâtre à carreler - comptoir du bar Création d'un support horizontal à carreler - comptoir + plan du bureau Nettoyage et divers

Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition 📦
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Adresse postale: 3 Rue Mabillon
Code postal: 75006
Ville: Paris
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Paris 🏙️
Durée de l'accord
Date de début: 2024-04-02 📅
Date de fin: 2024-06-10 📅
Description
Nombre maximum de reconductions: 0
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 20
Prix ✅
Prix (pondération): 50
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 2
Titre: Faux - plafond / coffrages
Description du marché:

Les travaux du présent lot comprennent : - Dessin d'exécution - Plafond à ossature invisible, placoplâtre lisse phonique, isolation acoustique - Joues verticales - Coffrages wc - Trappes de visite - Provision gaines techniques

Produits/services supplémentaires: Travaux de coffrage 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Identifiant interne: 3
Titre: Plomberie - cvc
Description du marché:

Les travaux du présent lot comprennent : - Dessin d'exécution - Travaux de condamnation des réseaux existants - Branchement et distribution EF / EC - EU/EV, raccordement aux réseaux existants - Fourniture des équipements des sanitaires : wc, lavabo, mitigeur - Pose des équipements des sanitaires - Fourniture des équipements du bar : évier, mitigeur, lave verre - Pose des équipements du bar - Dépose de l'installation existante CVC - Vérification et réparations des réseaux existants - Remplacement de l'installation existante de climatisation - chauffage et création d'un réseau d'air neuf depuis la cuisine avec reprises d'air vicié par la cuisine

Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Identifiant interne: 4
Titre: Electricite
Description du marché:

Les travaux du présent lot comprennent : - Dessin d'exécution - Dépose installations existantes, curage - Dépose et repose des installations SSI conformément aux règlementations en vigueur - Installations des réseaux - cps remaniement sur tableau - Alimentation des stores motorisés + buffets / màc / RJ45 - cps raccordement au tableau - Installation VMC dans les sanitaires (cps fourniture) - Fourniture des équipements : spots, suspensions salle, suspensions bar, interrupteur / prises, détecteur de présence - Pose des équipements - cps raccordement avec pot / mécanisme / plaque

Produits/services supplémentaires: Électricité 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

5️⃣
Identifiant interne: 5
Titre: Revetements et peinture
Description du marché:

Les travaux du présent lot comprennent : - Les ragréages et préparations des supports - La pose des sols carrelés - La pose du parquet - La pose des faïences murales - La pose des miroirs / plinthes - Les peintures

Produits/services supplémentaires: Peintures et revêtements muraux 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005

6️⃣
Identifiant interne: 6
Titre: Menuiseries
Description du marché:

Les ouvrages à réaliser sont principalement : - Fourniture et pose des habillages en feutrine acoustique blanc - allèges et poteaux - Cornière teinte noire pour habillage feutrine - Fourniture des équipements du commerce de la salle : store occultant noir motorisé, rideaux acoustiques avec rail blanc invisible, écran TV, écran vidéo projection, desserte, portants, vidéo projecteur - Pose des équipements de la salle - Fourniture et pose de l'équipement du bar : meuble du commerce - Fourniture et pose frigo - Fourniture et pose des accessoires des sanitaires : sèche main papier / porte papier toilette / savon / poubelle / patère

Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0006

7️⃣
Identifiant interne: 7
Titre: Mobilier tables
Description du marché:

Les ouvrages à réaliser sont principalement : - La fourniture et pose du mobilier

Produits/services supplémentaires: Mobilier 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0007

8️⃣
Identifiant interne: 8
Titre: Mobilier assises
Description du marché: La fourniture et pose du mobilier
Produits/services supplémentaires: Sièges 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0008
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux de restructuration 📦

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-03-08 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2024-03-08 13:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Paris
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés
Date d'ouverture: 2024-03-08 13:00:00 📅
Lieu: Paris
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (points, valeur exacte)

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:

- Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail - Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés - Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) - Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents - Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail) - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus

Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles

Capacité technique et professionnelle

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. - Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique - Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché. - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat

Conditions de participation
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux
Description des motifs d'exclusion:

« Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Crous de Paris
Numéro d'enregistrement national: 18750006100010
Adresse postale: 39 avenue Georges Bernanos
Code postal: 75005
Commune postale: Paris
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: BEGUE Thierry
Courrier électronique: achat@crous-paris.fr 📧
Téléphone: 0140513600 📞
URL: https://www.crous-paris.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1418032 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1418032 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Numéro d'enregistrement national: 1136992
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Code postal: 75181
Commune postale: Paris
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: 0144594400 📞
Fax: 0144594646 📠
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 031-092323 (2024-02-09)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Autres travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de restructuration (>20)

Travaux de réfection (10)