Travaux de Ligne Aérienne de Contact et d'Eclairage Public (MT1) dans le cadre de la rénovation de la ligne 3 de tramway dans le secteur Neustrie-Les Couëts
La présente consultation s'inscrit dans le cadre de l'opération de rénovation de la ligne 3 de tramway dans le secteur Neustrie-Les Couëts à Bouguenais. Elle a pour objet de désigner le titulaire du marché de travaux de Ligne Aérienne de Contact et d'Eclairage Public. Les prestations de Ligne Aérienne de Contact et Eclairage Public à réaliser par le titulaire concernent les domaines suivants : - Les études d'exécution de la LAC et de ses fondations - La réalisation des fondations des supports LAC - La fourniture et les travaux d'installation LAC nécessaire à : o Le déplacement d'une injection vers des nouveaux poteaux o Le remplacement de deux supports, futurs ancrages de la communication o Le déplacement d'un support en ZLOF o Le remplacement des fils de contact, le réglage des tirs impactés par l'opération (y compris sur le tir de la communication croisée en arrière-station Neustrie), - Le raccordement au réseau de MANT, - L'intégration d'équipements spécifiques (caméras, ICC, éclairage, ...) - La mise en place de protection parafoudre sur tous les poteaux avec injection, - La fourniture et mise en oeuvre des éclairages en haut des supports de LAC nouveaux, - Les contrôles et essais, - Le dossier des ouvrages exécutés. Le détail complet des prestations figure au CCTP
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2024-02-19.
L'appel d'offres a été publié le 2024-01-30.
Avis de marché (2024-01-30) Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux de Ligne Aérienne de Contact et d'Eclairage Public (MT1) dans le cadre de la rénovation de la ligne 3 de tramway dans le secteur Neustrie-Les Couëts
Numéro de référence: 24MA9/018
Brève description:
“La présente consultation s'inscrit dans le cadre de l'opération de rénovation de la ligne 3 de tramway dans le secteur Neustrie-Les Couëts à Bouguenais....”
Brève description
La présente consultation s'inscrit dans le cadre de l'opération de rénovation de la ligne 3 de tramway dans le secteur Neustrie-Les Couëts à Bouguenais. Elle a pour objet de désigner le titulaire du marché de travaux de Ligne Aérienne de Contact et d'Eclairage Public.
Les prestations de Ligne Aérienne de Contact et Eclairage Public à réaliser par le titulaire concernent les domaines suivants :
- Les études d'exécution de la LAC et de ses fondations
- La réalisation des fondations des supports LAC
- La fourniture et les travaux d'installation LAC nécessaire à :
o Le déplacement d'une injection vers des nouveaux poteaux
o Le remplacement de deux supports, futurs ancrages de la communication
o Le déplacement d'un support en ZLOF
o Le remplacement des fils de contact, le réglage des tirs impactés par l'opération (y compris sur le tir de la communication croisée en arrière-station Neustrie),
- Le raccordement au réseau de MANT,
- L'intégration d'équipements spécifiques (caméras, ICC, éclairage, ...)
- La mise en place de protection parafoudre sur tous les poteaux avec injection,
- La fourniture et mise en oeuvre des éclairages en haut des supports de LAC nouveaux,
- Les contrôles et essais,
- Le dossier des ouvrages exécutés.
Le détail complet des prestations figure au CCTP
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction de caténaires📦 Description
Description du marché:
“La présente consultation s'inscrit dans le cadre de l'opération de rénovation de la ligne 3 de tramway dans le secteur Neustrie-Les Couëts à Bouguenais....”
Description du marché
La présente consultation s'inscrit dans le cadre de l'opération de rénovation de la ligne 3 de tramway dans le secteur Neustrie-Les Couëts à Bouguenais. Elle a pour objet de désigner le titulaire du marché de travaux de Ligne Aérienne de Contact et d'Eclairage Public.
Les prestations de Ligne Aérienne de Contact et Eclairage Public à réaliser par le titulaire concernent les domaines suivants :
- Les études d'exécution de la LAC et de ses fondations
- La réalisation des fondations des supports LAC
- La fourniture et les travaux d'installation LAC nécessaire à :
o Le déplacement d'une injection vers des nouveaux poteaux
o Le remplacement de deux supports, futurs ancrages de la communication
o Le déplacement d'un support en ZLOF
o Le remplacement des fils de contact, le réglage des tirs impactés par l'opération (y compris sur le tir de la communication croisée en arrière-station Neustrie),
- Le raccordement au réseau de MANT,
- L'intégration d'équipements spécifiques (caméras, ICC, éclairage, ...)
- La mise en place de protection parafoudre sur tous les poteaux avec injection,
- La fourniture et mise en oeuvre des éclairages en haut des supports de LAC nouveaux,
- Les contrôles et essais,
- Le dossier des ouvrages exécutés.
Le détail complet des prestations figure au CCTP
Afficher plus
Informations complémentaires:
“Lieu principal d'exécution : Dans la métropole Nantaise, le projet se situe sur la ligne 3 du tramway et s'étend sur un linéaire de 720m entre la rue de la...”
Informations complémentaires
Lieu principal d'exécution : Dans la métropole Nantaise, le projet se situe sur la ligne 3 du tramway et s'étend sur un linéaire de 720m entre la rue de la Neustrie et la rue Louise Michel sur la commune de Bouguenais.
La période de travaux est prévue de mi-février à mi-mai 2025.
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : mise en concurrence effective.
Conditions de participation des concurrents : Les candidats seront sélectionnés selon leurs capacités économiques, financières, techniques et professionnelles.
Les entreprises ou groupements d'entreprises souhaitant candidater devront disposer de compétences dans les domaines suivants :
- études et réalisations des massifs de fondation
o Fntp 1131 Ouvrages de technicité courante (béton armé ou mixtes aciers-béton)
- Travaux de ligne aérienne de contact sur ligne tramway
o Fntp 613 : « réseaux aériens électriques, Bt inférieur à 1kv »
o Fntp 621 : « Traction électrique, lignes aériennes, sous caténaires »
- Eclairage public
o Fntp 651 Eclairage public travaux neufs (ou équivalent),
Le mandataire du groupement d'entreprise ou le titulaire devra obligatoirement posséder les compétences requises dans le domaine de « travaux de ligne aérienne de contact sur ligne tramway ».
En cas de sous-traitance dans les domaines des « études et réalisations des massifs de fondation » et « Eclairage public », l'entreprise sous-traitante devra être proposée à l'agrément idéalement dès le dépôt de l'offre.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par la Semitan. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Si le candidat présente des sous-traitants au moment de la candidature, il devra justifier de leurs capacités techniques, professionnelles et financières et certifier qu'il en disposera pour l'exécution du marché, afin que ces capacités soient prises en compte dans l'analyse des candidatures. Dans cette hypothèse, aucun changement de sous-traitant ne sera accepté. Pour justifier des capacités d'un ou de plusieurs sous-traitants, le candidat produit les mêmes documents concernant le sous-traitant que ceux exigés des candidats par l'acheteur public.
Cette procédure est dématérialisée. Le présent avis ainsi que le Dce complet peuvent être téléchargés sur le site http://marchespublics.semitan.fr.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés ou accompagnés d'une traduction en français certifiés conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Remise des plis : La transmission des plis par courrier postal, courrier électronique ou par fax n'est pas autorisée.
Les candidats qui souhaitent déposer leur pli doivent le faire via le site http://marchespublics.semitan.fr
Afficher plus
Produits/services supplémentaires: Ouvrages ferroviaires📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de lignes de tramway📦
Produits/services supplémentaires: Installation de matériel d'éclairage public📦
Lieu d'exécution: Loire-Atlantique🏙️
Durée de l'accord: 10 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Durée de l'accord
Date de début: 2024-08-19 📅
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 1
Nombre maximum: 4
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0000
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ✅ Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-02-19 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Une lettre de candidature accompagnée des pièces présentant la société candidate (dont notamment le nom, la raison sociale, la forme juridique etc..). Le...”
Liste et brève description des conditions
- Une lettre de candidature accompagnée des pièces présentant la société candidate (dont notamment le nom, la raison sociale, la forme juridique etc..). Le candidat pourra utiliser le formulaire Dc1.
- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager, le cas échéant.
- La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés articles L. 2141-1 à 2141-5, L. 2141-7 à L. 2141-11 et R. 2143-8 du code de la commande publique et notamment qu'il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
Si le candidat est en France, il fournira son numéro unique d'identification délivré par l'Insee, ou à défaut, un extrait kbis de moins de 3 mois (ou équivalent), permettant de vérifier ces points. Si le candidat est basé à l'étranger, il fournira un document délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine attestant de ces points.
- Une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle en cours de validité
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des trois...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. Le candidat pourra utiliser le formulaire Dc2
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
-...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- La présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
- La description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du marché ;
- Les certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants pour les domaines suivants :
- études et réalisations des massifs de fondation
o Fntp 1131 Ouvrages de technicité courante (béton armé ou mixtes aciers-béton)
- Travaux de ligne aérienne de contact sur ligne tramway
o Fntp 613 : « réseaux aériens électriques, Bt inférieur à 1kv »
o Fntp 621 : « Traction électrique, lignes aériennes, sous caténaires »
- Eclairage public
o Fntp 651 Eclairage public travaux neufs (ou équivalent),
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout autre moyen, notamment par des certificats équivalents ou par des références détaillées équivalentes
Afficher plus Conditions de participation
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“En cas de groupement, la forme souhaitée par le mandataire du maître d'ouvrage est un groupement conjoint avec mandataire solidaire, ou groupement...”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
En cas de groupement, la forme souhaitée par le mandataire du maître d'ouvrage est un groupement conjoint avec mandataire solidaire, ou groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du mandataire du maître d'ouvrage tel qu'il est indiqué ci-dessus, afin d'assurer l'exécution complète du marché.
Les entreprises ont la possibilité de présenter plusieurs offres pour le marché en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements. Dans ce cas, un candidat ne pourra être désigné mandataire que d'un seul groupement
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Modalités de financement : ressources propres de Nantes Métropole.
Paiement sous 30 jours à compter de la date de réception des factures” Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Les conditions d'exécution du marché figurent au sein du cahier des charges”
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Numéro d'enregistrement national: 756188
Adresse postale: 6, allée de l'Ile-Gloriette
Code postal: 44041
Commune postale: Nantes
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr📧
Téléphone: 0240994600📞
Fax: 0240994658 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Numéro d'enregistrement national: 756187
Adresse postale: 6, allée de l'Ile-Gloriette
Code postal: 44041
Commune postale: Nantes
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr📧
Téléphone: 0240994600📞
Fax: 0240994658 📠 Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 023-067859 (2024-01-30)