Le présent marché de travaux a pour objet la réalisation de travaux relative à la reconstruction du SSR la Colline Ensoleillée du lot 17 Fluides Médicaux (FME).

Ugecam ALPC

Le présent marché de travaux a pour objet la réalisation de travaux relative à la reconstruction du SSR la Colline Ensoleillée du lot 17 Fluides Médicaux (FME). Cette nouvelle consultation fait suite à une résiliation du lot 17 Fluides Médicaux du marché N°2022-01-T et à une déclaration sans suite du marché N°2023-25-T par le pouvoir adjudicateur.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-03-13. L'appel d'offres a été publié le 2024-02-14.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2024-02-14 Avis de marché
Avis de marché (2024-02-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Le présent marché de travaux a pour objet la réalisation de travaux relative à la reconstruction du SSR la Colline Ensoleillée du lot 17 Fluides Médicaux (FME).
Brève description:
Le présent marché de travaux a pour objet la réalisation de travaux relative à la reconstruction du SSR la Colline Ensoleillée du lot 17 Fluides Médicaux (FME). Cette nouvelle consultation fait suite à une résiliation du lot 17 Fluides Médicaux du marché N°2022-01-T et à une déclaration sans suite du marché N°2023-25-T par le pouvoir adjudicateur.
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction 📦
Description
Identifiant interne: 2024-02-T
Titre: Marché de travaux pour la Reconstruction du SSR La Colline Ensoleillée à la Roche Posay (86270) LOT 17 Fluides Médicaux (FME)
Description du marché:
Le présent marché de travaux a pour objet la réalisation de travaux relative à la reconstruction du SSR la Colline Ensoleillée du lot 17 Fluides Médicaux (FME)
Produits/services supplémentaires: Gaz médicaux 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-03-13 15:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Conditions de passation du marché
Facturation électronique: Autorisée
Le paiement électronique sera utilisé ✅
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
Liste et description succincte des critères de sélection :: - Certificats de qualifications professionnelles ou preuve de la capacité du candidat par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de services attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat ; - Certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. Attestation de marquage CE en cours de validité à nous fournir accompagnée de la copie de la lettre officielle de l'organisme certificateur prouvant la prolongation du marquage CE actuel jusqu'en décembre 2028.
Afficher plus
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
Liste et description succincte des conditions :: ­- Lettre de candidature (ou DC1 dernière version recommandée) ; -DC1 (lettre de candidature) ; - DC2 (déclaration du candidat) ; - Documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat dans le cadre de la consultation ; - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; - Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141­1 à L.2141­5 et 45 et L.2141­7 à L.2141­11 du code de la commande publique 48 et qu'il est en règle au regard du respect des articles L. 5212­1 à L.5212­11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (article R.2344­2 du code de la commande publique).
Afficher plus
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
Liste et description succincte des critères de sélection :: - Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article R.2142­4 du code de la commande publique; - Présentation d'une liste des principaux travaux effectués pour des prestations similaires au cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le lieu d'exécution des prestations. ­ - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
Afficher plus
Conditions de participation
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Ugecam alpc
Numéro d'enregistrement national: 42397779200104
Adresse postale: 8 Route de Limoges
Code postal: 87430
Commune postale: Verneuil sur vienne
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: marches.patrimoine.ug-centre@ugecam.assurance-maladie.fr 📧
Téléphone: 0238833333 📞
Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Activité principale
Santé
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Organe de révision
Identique à : Nom et adresse
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel et contractuel tels que prévus aux articles 1441-1 et suivants du code de la procédure civile selon les articles 2 et 11 de l'ordonnance n°20009-515 du 7 mai 2009. Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours : Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 rue des Frères Bonie, F - 33000 BORDEAUX
Afficher plus
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 033-095453 (2024-02-14)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Produits chimiques Gaz Gaz industriels Hydrogène, argon, gaz rares, azote et oxygène Gaz médicaux Travaux de construction