Fourniture et livraison d'équipements spécifiques pour les lycées F. MISTRAL (30) et A. EINSTEIN (30) dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt COMPETENCES ET METIERS D'AVENIR (AMI CMA)
Région Occitanie
Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix unitaires
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2024-05-17. L'appel d'offres a été publié le 2024-04-12.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Grands conteneurs › Bennes à déchets
- • Générateurs de signaux, séparateurs de signal d'antenne et machines de galvanoplastie › Maquettes
- • Machines industrielles › Machines-outils
- • Matériel d'enseignement › Matériel pédagogique
- • Matériel de levage et de manutention › Chariots élévateurs, chariots de manutention, tracteurs à plate-forme utilisés dans les gares
- • Matériel de sécurité › Équipement de protection nucléaire, biologique, chimique et radiologique
- • Mobilier urbain › Balises
- • Systèmes et appareils de surveillance et de sécurité › Équipement de sécurité
- • Véhicules d'entretien routier › Balayeuses
- • Véhicules à moteur › Simulateurs
- • Équipement minier, équipement pour l'exploitation de carrières, matériel de construction › Véhicules à chenilles
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2024-04-12 | Avis de marché |
Avis de marché (2024-04-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Fourniture et livraison d'équipements spécifiques pour les lycées F. MISTRAL (30) et A. EINSTEIN (30) dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt COMPETENCES ET METIERS D'AVENIR (AMI CMA)
Numéro de référence:
Brève description:
Produits/services: Matériel pédagogique 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 10
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 10
1️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lycee albert eintein : ami cma - equipements de securite et d'intervention pour filieres de formations nucleaires
Description du marché:
Produits/services supplémentaires: Équipement de sécurité 📦
Adresse postale: Lycée Frédéric Mistral et Lycée Albert Einstein
Code postal: 30000
Ville: Nimes
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Gard 🏙️
Nombre maximum de reconductions: 0
Critères d'attribution
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
Numéro d'identification du lot:
2️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lycee albert eintein : ami cma - balises de surveillance irradiation et contamination pour filieres de formations nucleaires
Description du marché:
Titre
Numéro d'identification du lot:
3️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lycee albert eintein : ami cma - simulateurs pedagogiques dans le domaine de la radioprotection en filieres de formations nucleaires
Description du marché:
Produits/services supplémentaires: Simulateurs 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
4️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lycee albert eintein : ami cma - sas chantier pour l'equipement de filieres en formations nucleaires
Description du marché:
Produits/services supplémentaires: Équipement de protection nucléaire, biologique, chimique et radiologique 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
5️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lycee albert eintein : ami cma - maquette mecanique tuyauterie pour l'equipement de filieres en formations nucleaires
Description du marché:
Titre
Numéro d'identification du lot:
6️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lycee professionnel frederic mistral : ami cma - mini concasseur mobile a machoire pour l'equipement de filieres transition ecologique des metiers du batiment
Description du marché:
Produits/services supplémentaires: Véhicules à chenilles 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
7️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lycee professionnel frederic mistral : ami cma - balayeuse industrielle ramasseuse enfourchable pour l'equipement de filieres transition ecologique des metiers du batiment
Description du marché:
Titre
Numéro d'identification du lot:
8️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lycee professionnel frederic mistral : ami cma - bennes de manutention et materiels de stockages de materiaux lourds pour l'equipement de filieres transition ecologique des metiers du batiment
Description du marché:
Titre
Numéro d'identification du lot:
9️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lycee professionnel frederic mistral : ami cma - machines de chantier pour l'equipement de filieres transition ecologique des metiers du batiment
Description du marché:
Titre
Numéro d'identification du lot:
1️⃣0️⃣
Identifiant interne:
Titre: Lycee professionnel frederic mistral : ami cma - chariot frontal electrique de manutention pour l'equipement de filieres transition ecologique des metiers du batiment
Description du marché:
Produits/services supplémentaires: Chariots élévateurs, chariots de manutention, tracteurs à plate-forme utilisés dans les gares 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Matériel pédagogique 📦
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-05-17 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2024-05-20 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 5 mois
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2024-05-20 12:00:00 📅
Facturation électronique: Requise
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
Liste et brève description des critères de sélection:
Conditions d'exécution du contrat:
Conditions de participation
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux
Description des motifs d'exclusion:
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Région Occitanie
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 22 boulevard du Maréchal Juin
Code postal: 31406
Commune postale: Toulouse
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: DELGA Carole
Courrier électronique: marches.publics@laregion.fr 📧
Téléphone: 0561335050 📞
URL: http://www.laregion.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics.laregion.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1452502 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1452502 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Nom: Tribunal administratif de Toulouse
Numéro d'enregistrement national:
Adresse postale: 68, rue Raymond Iv
Code postal: 31068
Commune postale: Toulouse
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr 📧
Téléphone: 0562735757 📞
Fax: 0562735740 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Toulouse
Numéro d'enregistrement national:
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 075-224873 (2024-04-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Fourniture et livraison d'équipements spécifiques pour les lycées F. MISTRAL (30) et A. EINSTEIN (30) dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt COMPETENCES ET METIERS D'AVENIR (AMI CMA)
Numéro de référence:
2024-FCS-0141
Brève description:
Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.
Les prestations sont réglées par des prix unitaires
Type de contrat: Fournitures
Produits/services: Matériel pédagogique 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 10
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 10
1️⃣
Identifiant interne:
01
Titre: Lycee albert eintein : ami cma - equipements de securite et d'intervention pour filieres de formations nucleaires
Description du marché:
LYCEE ALBERT EINTEIN : AMI CMA - EQUIPEMENTS DE SECURITE ET D'INTERVENTION POUR FILIERES DE FORMATIONS NUCLEAIRES
Informations complémentaires: Le délai d'exécution maximum est de 10 semaines
Produits/services supplémentaires: Équipement de sécurité 📦
Adresse postale: Lycée Frédéric Mistral et Lycée Albert Einstein
Code postal: 30000
Ville: Nimes
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Gard 🏙️
Nombre maximum de reconductions: 0
Critères d'attribution
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0001
2️⃣
Identifiant interne:
02
Titre: Lycee albert eintein : ami cma - balises de surveillance irradiation et contamination pour filieres de formations nucleaires
Description du marché:
LYCEE ALBERT EINTEIN : AMI CMA - BALISES DE SURVEILLANCE IRRADIATION ET CONTAMINATION POUR FILIERES DE FORMATIONS NUCLEAIRES
Produits/services supplémentaires: Balises
📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0002
3️⃣
Identifiant interne:
03
Titre: Lycee albert eintein : ami cma - simulateurs pedagogiques dans le domaine de la radioprotection en filieres de formations nucleaires
Description du marché:
LYCEE ALBERT EINTEIN : AMI CMA - SIMULATEURS PEDAGOGIQUES DANS LE DOMAINE DE LA RADIOPROTECTION EN FILIERES DE FORMATIONS NUCLEAIRES
Informations complémentaires: Le délai d'exécution maximum est de 20 semaines
Produits/services supplémentaires: Simulateurs 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0003
4️⃣
Identifiant interne:
04
Titre: Lycee albert eintein : ami cma - sas chantier pour l'equipement de filieres en formations nucleaires
Description du marché:
LYCEE ALBERT EINTEIN : AMI CMA - SAS CHANTIER POUR L'EQUIPEMENT DE FILIERES EN FORMATIONS NUCLEAIRES
Informations complémentaires: Le délai d'exécution maximum est de 16 semaines
Produits/services supplémentaires: Équipement de protection nucléaire, biologique, chimique et radiologique 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0004
5️⃣
Identifiant interne:
05
Titre: Lycee albert eintein : ami cma - maquette mecanique tuyauterie pour l'equipement de filieres en formations nucleaires
Description du marché:
LYCEE ALBERT EINTEIN : AMI CMA - MAQUETTE MECANIQUE TUYAUTERIE POUR L'EQUIPEMENT DE FILIERES EN FORMATIONS NUCLEAIRES
Produits/services supplémentaires: Maquettes
📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0005
6️⃣
Identifiant interne:
06
Titre: Lycee professionnel frederic mistral : ami cma - mini concasseur mobile a machoire pour l'equipement de filieres transition ecologique des metiers du batiment
Description du marché:
LYCEE PROFESSIONNEL FREDERIC MISTRAL : AMI CMA - MINI CONCASSEUR MOBILE A MACHOIRE POUR L'EQUIPEMENT DE FILIERES TRANSITION ECOLOGIQUE DES METIERS DU BATIMENT
Informations complémentaires: Le délai d'exécution maximum propre à chaque lot est de 16 semaines
Produits/services supplémentaires: Véhicules à chenilles 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0006
7️⃣
Identifiant interne:
07
Titre: Lycee professionnel frederic mistral : ami cma - balayeuse industrielle ramasseuse enfourchable pour l'equipement de filieres transition ecologique des metiers du batiment
Description du marché:
LYCEE PROFESSIONNEL FREDERIC MISTRAL : AMI CMA - BALAYEUSE INDUSTRIELLE RAMASSEUSE ENFOURCHABLE POUR L'EQUIPEMENT DE FILIERES TRANSITION ECOLOGIQUE DES METIERS DU BATIMENT
Produits/services supplémentaires: Balayeuses
📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0007
8️⃣
Identifiant interne:
08
Titre: Lycee professionnel frederic mistral : ami cma - bennes de manutention et materiels de stockages de materiaux lourds pour l'equipement de filieres transition ecologique des metiers du batiment
Description du marché:
LYCEE PROFESSIONNEL FREDERIC MISTRAL : AMI CMA - BENNES DE MANUTENTION ET MATERIELS DE STOCKAGES DE MATERIAUX LOURDS POUR L'EQUIPEMENT DE FILIERES TRANSITION ECOLOGIQUE DES METIERS DU BATIMENT
Produits/services supplémentaires: Bennes à déchets
📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0008
9️⃣
Identifiant interne:
09
Titre: Lycee professionnel frederic mistral : ami cma - machines de chantier pour l'equipement de filieres transition ecologique des metiers du batiment
Description du marché:
LYCEE PROFESSIONNEL FREDERIC MISTRAL : AMI CMA - MACHINES DE CHANTIER POUR L'EQUIPEMENT DE FILIERES TRANSITION ECOLOGIQUE DES METIERS DU BATIMENT
Produits/services supplémentaires: Machines-outils
📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0009
1️⃣0️⃣
Identifiant interne:
10
Titre: Lycee professionnel frederic mistral : ami cma - chariot frontal electrique de manutention pour l'equipement de filieres transition ecologique des metiers du batiment
Description du marché:
LYCEE PROFESSIONNEL FREDERIC MISTRAL : AMI CMA - CHARIOT FRONTAL ELECTRIQUE DE MANUTENTION POUR L'EQUIPEMENT DE FILIERES TRANSITION ECOLOGIQUE DES METIERS DU BATIMENT
Informations complémentaires: Le délai d'exécution maximum est de 19 semaines
Produits/services supplémentaires: Chariots élévateurs, chariots de manutention, tracteurs à plate-forme utilisés dans les gares 📦
Titre
Numéro d'identification du lot:
LOT-0010
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Matériel pédagogique 📦
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-05-17 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2024-05-20 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 5 mois
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2024-05-20 12:00:00 📅
Facturation électronique: Requise
Le marché contient des conditions d'exécution ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
Les conditions de participations sont inscrites au règlement de la consultation (Rc)
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
Les conditions de participations sont inscrites au règlement de la consultation (Rc)
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
L'exécution des prestations débute à compter de la date de notification du contrat.
La durée du marché court à compter de sa date de notification jusqu'à la fin de la période de garantie.
Aucune clause de garantie financière prévue.
Le contrat prévoit le versement d'une avance, sans obligation de constituer une garantie financière pour en bénéficier.
Les prix sont actualisables.
Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.
La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées au cahier des charges.
Le financement du marché est assuré sur les fonds propres publics de la collectivité Région Occitanie dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt COMPETENCES ET METIERS D'AVENIR (AMI CMA)
Afficher plus
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux
Description des motifs d'exclusion:
« Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Région Occitanie
Numéro d'enregistrement national:
20005379100014
Adresse postale: 22 boulevard du Maréchal Juin
Code postal: 31406
Commune postale: Toulouse
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: DELGA Carole
Courrier électronique: marches.publics@laregion.fr 📧
Téléphone: 0561335050 📞
URL: http://www.laregion.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics.laregion.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1452502 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1452502 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Une visite sur site est obligatoire pour le lot 4. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les modalités d'organisation de la viste sont disponibles dans le règlement de la consultation
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulouse
Numéro d'enregistrement national:
1059154
Adresse postale: 68, rue Raymond Iv
Code postal: 31068
Commune postale: Toulouse
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr 📧
Téléphone: 0562735757 📞
Fax: 0562735740 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Toulouse
Numéro d'enregistrement national:
1059153
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 075-224873 (2024-04-12)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕