Construction d'un immeuble d'habitation collectif en R+7 avec un attique situé au 116/118, rue Anatole France 92300 levallois

oph rives de seine habitat

Ce projet consiste en la démolition d'un bâtiment présent sur le site pour la construction de logements locatifs sociaux. Il est situé à l'angle de la rue Paul Vaillant Couturier et de la rue Anatole France. Ce programme bénéficie d'une situation au coeur de la Ville de Levallois. La future construction comprend 36 logements avec une cave par logement dont la typologie respectera les dispositions du PLU de la Ville de LEVALLOIS La construction objet de la présente opération est réalisée en corps d'état séparés. Lieu(x) d'exécution : 116-118, rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS Les travaux sont répartis en 8 lots selon la décomposition suivante : - Lot 01 regroupant les macros-lots suivants : - 1a - Installations de chantier - Terrassements - Fondations - Gros-oeuvre, - 1b - Gros-oeuvre - Structure bois, - 1c - Revêtements de façades, - 1d - Mur Végétal - Espaces Verts - VRD, - 1e - Menuiseries extérieures - Stores, - 1f - Métallerie - Serrurerie, - 1g - Etanchéité, - 1h - Cloisons - Doublages - Faux Plafonds, - 1i - Plafond Suspendu. - Lot 02 : Menuiseries Bois ; - Lot 03 : Revêtements de Sols ; - Lot 04 : Peinture - Revêtements ; - Lot 05a - Plomberie ; - Lot 05b - Chauffage - Ventilation ; - Lot 06 : Electricité ; - Lot 07 : Ascenseurs. La consistance des travaux est décrite et leurs spécificités techniques sont définies avec précision dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) propre à chaque lot et les pièces annexées. Le délai d'exécution global est de 16 mois dont 2 mois de préparation de chantier. Les travaux ne sont pas découpés en phase. L'exécution du marché tous lots confondus débute à compter de la notification du marché. L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux - un ordre de service par lot. Dans le cadre de cette opération de construction d'un ensemble de logements collectifs, l'OPH RIVES DE SEINE HABITAT a souhaité engager une démarche certifiée de Haute Qualité Environnementale en s'appuyant sur le référentiel NF HABITAT HQE - V4.1 de l'organisme CERQUAL et atteignant le niveau 2 du label « Bâtiment Biosourcé » sur l'ensemble de l'opération avec recherche de labélisation ; Niveau de performance visé : - Certification NF HABITAT HQE - Niveau Excellent sur l'ensemble de l'opération, - Niveau 2 du label « Bâtiment Biosourcé » avec recherche de labélisation, - Projet soumis à la RE2020

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-09-30. L'appel d'offres a été publié le 2024-08-09.

Qui ?

• oph rives de seine habitat

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2024-08-09	Avis de marché

Avis de marché (2024-08-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Construction d'un immeuble d'habitation collectif en R+7 avec un attique situé au 116/118, rue Anatole France 92300 levallois
Numéro de référence: 24.27.MT
Brève description:
“Ce projet consiste en la démolition d'un bâtiment présent sur le site pour la construction de logements locatifs sociaux. Il est situé à l'angle de la rue...”

Brève description

Ce projet consiste en la démolition d'un bâtiment présent sur le site pour la construction de logements locatifs sociaux.
Il est situé à l'angle de la rue Paul Vaillant Couturier et de la rue Anatole France.
Ce programme bénéficie d'une situation au coeur de la Ville de Levallois.
La future construction comprend 36 logements avec une cave par logement dont la typologie respectera les dispositions du PLU de la Ville de LEVALLOIS
La construction objet de la présente opération est réalisée en corps d'état séparés.

Lieu(x) d'exécution : 116-118, rue Anatole France - 92300 LEVALLOIS

Les travaux sont répartis en 8 lots selon la décomposition suivante :
- Lot 01 regroupant les macros-lots suivants :
- 1a - Installations de chantier - Terrassements - Fondations - Gros-oeuvre,
- 1b - Gros-oeuvre - Structure bois,
- 1c - Revêtements de façades,
- 1d - Mur Végétal - Espaces Verts - VRD,
- 1e - Menuiseries extérieures - Stores,
- 1f - Métallerie - Serrurerie,
- 1g - Etanchéité,
- 1h - Cloisons - Doublages - Faux Plafonds,
- 1i - Plafond Suspendu.
- Lot 02 : Menuiseries Bois ;
- Lot 03 : Revêtements de Sols ;
- Lot 04 : Peinture - Revêtements ;
- Lot 05a - Plomberie ;
- Lot 05b - Chauffage - Ventilation ;
- Lot 06 : Electricité ;
- Lot 07 : Ascenseurs.
La consistance des travaux est décrite et leurs spécificités techniques sont définies avec précision dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) propre à chaque lot et les pièces annexées.

Le délai d'exécution global est de 16 mois dont 2 mois de préparation de chantier.
Les travaux ne sont pas découpés en phase.
L'exécution du marché tous lots confondus débute à compter de la notification du marché.
L'exécution des travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux - un ordre de service par lot.
Dans le cadre de cette opération de construction d'un ensemble de logements collectifs, l'OPH RIVES DE SEINE HABITAT a souhaité engager une démarche certifiée de Haute Qualité Environnementale en s'appuyant sur le référentiel NF HABITAT HQE - V4.1 de l'organisme CERQUAL et atteignant le niveau 2 du label « Bâtiment Biosourcé » sur l'ensemble de l'opération avec recherche de labélisation ;

Niveau de performance visé :
- Certification NF HABITAT HQE - Niveau Excellent sur l'ensemble de l'opération,
- Niveau 2 du label « Bâtiment Biosourcé » avec recherche de labélisation,
- Projet soumis à la RE2020

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction d'immeubles collectifs 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 8
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 8

1️⃣
Identifiant interne: 1
Titre: Macros-lots regroupant installations de chantier - Gros-oeuvre - - Revêtement de façades - Mûr Végétal - Menuiseries extérieures - Métallerie - Etanchéité - Cloisons - Faux plafonds
Description du marché:
“- Lot 01 regroupant les macros-lots suivants : - 1a - Installations de chantier - Terrassements - Fondations - Gros-oeuvre, - 1b - Gros-oeuvre - Structure...”
Informations complémentaires:
“La consistance des travaux est décrite et leurs spécificités techniques sont définies avec précision dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières...”
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction d'immeubles collectifs 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de préparation de chantier 📦
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur Technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: 2
Titre: Menuiseries Bois
Description du marché:
“Lot 02 : Menuiseries Bois Se reporter à la DPGF et au CCTP afférents à ce lot”
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Identifiant interne: 3
Titre: Revêtements de sols
Description du marché:
“Lot 03 : Revêtements de Sols Se reporter à la DPGF et au CCTP afférents à ce lot”
Produits/services supplémentaires: Travaux de revêtements de sols 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Identifiant interne: 4
Titre: Peinture - Revêtements
Description du marché:
“Lot 04 : Peinture - Revêtements Se reporter à la DPGF et au CCTP afférents à ce lot”
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

5️⃣
Identifiant interne: 5a
Titre: Plomberie
Description du marché:
“Lot 05a - Plomberie Se reporter à la DPGF et au CCTP afférents à ce lot”
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005

6️⃣
Identifiant interne: 5b
Titre: Chauffage - Ventilation
Description du marché:
“Lot 05b - Chauffage - Ventilation Se reporter à la DPGF et au CCTP afférents à ce lot”
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0006

7️⃣
Identifiant interne: 6
Titre: Electricité
Description du marché:
“Lot 06 : Electricité Se reporter à la DPGF et au CCTP afférents à ce lot”
Produits/services supplémentaires: Installations d'alimentation électrique 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0007

8️⃣
Identifiant interne: 7
Titre: Ascenseurs
Description du marché:
“Lot 07 : Ascenseurs. Se reporter à la DPGF et au CCTP afférents à ce lot”
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0008
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction d'immeubles collectifs 📦

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-09-30 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2024-09-30 14:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Courbevoie
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2024-09-30 14:00:00 📅
Lieu:
“Courbevoie”
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (points, valeur exacte)

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante :...”

Liste et brève description des conditions

- Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail)

Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”
Capacité technique et professionnelle

“- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des...”
Conditions de participation
Motif d'exclusion: nati-ground
Description des motifs d'exclusion:
“« Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l’un des cas d’exclusion de la procédure de passation prévus par le code...”

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: OPH Rives de Seine Habitat
Numéro d'enregistrement national: 27920040600031
Adresse postale: Le Luminis
91 rue Jean Jaures
Code postal: 92800
Commune postale: Puteaux
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: HAUMANT Olivier
Courrier électronique: service-marches-rdsh@rives-de-seine-habitat.fr 📧
Téléphone: 0146929090 📞
URL: https://www.rives-de-seine-habitat.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.info 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Logement et équipements collectifs
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1511227 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1511227 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

“L'Oph Rives De Seine Habitat - Agence de Levallois (Maître d'Ouvrage) a déposé en date du 31 mars 2023, une demande de permis de démolir en vue de démolir...”
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro d'enregistrement national: 1592957
Adresse postale: 2-4 bd de l'Hautil
Code postal: 95027
Commune postale: Cergy-Pontoise
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: 0130173400 📞
Fax: 0130173459 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro d'enregistrement national: 1592956
Adresse postale: 2-4 bd de l'Hautil
Code postal: 95027
Commune postale: Cergy-Pontoise
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: 0130173400 📞
Fax: 0130173459 📠
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 156-484206 (2024-08-09)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles (>20)

Travaux de construction complète de maisons (18)

Travaux de construction d'immeubles collectifs (15)

Travaux de construction d'appartements (1)