L'Opéra Bastille, conçu par l'architecte Carlos Ott, a été livré en 1989. Il est localisé au sud de la place de la Bastille dans le 12ème arrondissement de Paris, entre les rues de Lyon et de Charenton. D'une surface utile de 105 000 m² environ, l'édifice est labellisé « Architecture Contemporaine Remarquable » depuis 2016. Il abrite une salle de spectacle principale de 2745 places, un amphithéâtre de 500 places, un studio de 230 places, des ateliers de fabrications, des salles de répétitions et des locaux administratifs. En raison du vieillissement normal du bâtiment, de l'obsolescence de ses installations et malgré une politique de maintenance active, des investissements de grosse réparation sont à présent nécessaires pour préserver cet édifice et l'adapter aux contraintes actuelles et à venir. L'opération a pour objet : - La rénovation (remise à niveau technique et environnementale) et l'amélioration thermique de l'ensemble des toitures-terrasses étanchées de l'Opéra Bastille d'une surface de toitures d'environ 15 000 m2 et de l'ensemble des couvertures de l'établissement, avec une mise en sécurité de l'ensemble des toitures et mise en accessibilité pour le mainteneur du site. Cette rénovation inclut la toiture du Studio et la toiture shed. - La rénovation de la verrière de l'atelier de peinture de l'Opéra situé au 5ème niveau et se prolongeant dans les niveaux supérieurs (mezzanines et coursives), de la façade Est du bâtiment. Le présent AAPC concerne des prestations de travaux TCE réalisées par une entreprise générale.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2024-11-12.
L'appel d'offres a été publié le 2024-09-26.
Avis de marché (2024-09-26) Objet Champ d'application du marché
Titre: Appel d'offres ouvert_Marché de travaux_Travaux de rénovation des toitures de l'Opéra Bastille
Numéro de référence: J231_Opéra Bastille - Toitures - AOO
Brève description:
“L'Opéra Bastille, conçu par l'architecte Carlos Ott, a été livré en 1989. Il est localisé au sud de la place de la Bastille dans le 12ème arrondissement de...”
Brève description
L'Opéra Bastille, conçu par l'architecte Carlos Ott, a été livré en 1989. Il est localisé au sud de la place de la Bastille dans le 12ème arrondissement de Paris, entre les rues de Lyon et de Charenton.
D'une surface utile de 105 000 m² environ, l'édifice est labellisé « Architecture Contemporaine Remarquable » depuis 2016. Il abrite une salle de spectacle principale de 2745 places, un amphithéâtre de 500 places, un studio de 230 places, des ateliers de fabrications, des salles de répétitions et des locaux administratifs.
En raison du vieillissement normal du bâtiment, de l'obsolescence de ses installations et malgré une politique de maintenance active, des investissements de grosse réparation sont à présent nécessaires pour préserver cet édifice et l'adapter aux contraintes actuelles et à venir.
L'opération a pour objet :
- La rénovation (remise à niveau technique et environnementale) et l'amélioration thermique de l'ensemble des toitures-terrasses étanchées de l'Opéra Bastille d'une surface de toitures d'environ 15 000 m2 et de l'ensemble des couvertures de l'établissement, avec une mise en sécurité de l'ensemble des toitures et mise en accessibilité pour le mainteneur du site. Cette rénovation inclut la toiture du Studio et la toiture shed.
- La rénovation de la verrière de l'atelier de peinture de l'Opéra situé au 5ème niveau et se prolongeant dans les niveaux supérieurs (mezzanines et coursives), de la façade Est du bâtiment.
Le présent AAPC concerne des prestations de travaux TCE réalisées par une entreprise générale.
Afficher plus
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux d'étanchéification📦 Description
Description du marché:
“Travaux tous corps d'état (TCE)”
Informations complémentaires:
“Pour promouvoir l'emploi et combattre l'exclusion, le pouvoir adjudicateur a décidé de faire application des dispositions de l'article L. 2112-2 du Code de...”
Informations complémentaires
Pour promouvoir l'emploi et combattre l'exclusion, le pouvoir adjudicateur a décidé de faire application des dispositions de l'article L. 2112-2 du Code de la commande publique en incluant dans le cahier des charges de la présente consultation une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Les plis devront être dématérialisés et remis dans les conditions indiqués à l'article 5 du Règlement de Consultation sur la plateforme du profil acheteur https://www.marches-publics.gouv.fr. Il est possible de remettre une copie de sauvegarde dans les conditions prévues à l'article 5 du Règlement de Consultation.
Critères de sélection des candidats : sur la base des justifications remises, la liste des candidats déclarés recevables sera établie en tenant compte de la pertinence des références ainsi que des garanties professionnelles et financières présentées.
Afficher plus
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'isolation de toiture📦
Lieu d'exécution: Paris🏙️
Durée de l'accord: 30 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Durée de l'accord
Date de début: 2025-03-01 📅
Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous forme de catalogues électroniques ou comprendre un catalogue électronique
Critères d'attribution
Prix ✅
Prix (pondération): 30
Critère de qualité (nom): 2- La valeur technique notée sur 70 - selon mémoire méthodologique et technique du candidat
Critère de qualité (pondération): 70
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte ✅ Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-11-12 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations ✅
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
-...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- Présentation d'une liste de 10 opérations de travaux maximum exécutées au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
Il est demandé de fournir au moins les documents suivants :
- Au minimum une référence de chantier en site protégé au titre du Code du Patrimoine (label Architecture contemporaine remarquable, ou immeuble inscrit ou classé à l'inventaire des Monuments Historiques) ;
- Au minimum trois références d'opération complexe en termes de gestion de l'organisation et du phasage des travaux, compte tenu aussi bien des contraintes internes au chantier (phasage complexe) que des contraintes de gestion de l'aire de chantier extérieure (chantier en site inscrit et/ou classé et/ou en contexte sensible, gestion d'accès, gestion des manutentions, des livraisons, etc.).
Ces références doivent être apportées en utilisant le cadre de réponse de la candidature.
Il est possible de présenter maximum 10 références au total. Les références présentées en sus ne seront pas analysées.
La référence de chantier en site protégé au titre du Code du Patrimoine peut être cumulée avec une ou plusieurs des autres références.
Les attestations de bonne exécution délivrées par le MOA correspondantes aux références présentées sont à annexer au présent document. Elles doivent clairement indiquer si le Candidat a respecté le planning prévisionnel des travaux (hors retards qui ne lui sont pas imputables).
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique ;
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ;
- Certificats de qualifications professionnelles (qualibat notamment) ou tout moyen de preuve équivalent en fonction des lots. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux équivalents (qui concernent notamment d'importantes opérations de restructuration dans des bâtiments à forte valeur patrimoniale avec contraintes importantes d'emprise et d'accès au chantier) attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser les travaux pour lesquels elle se porte candidate en précisant la date de réalisation et le montant des travaux réalisés.
- Il est notamment demandé les certificats qualibat ci-après en fonction des lots (ou des références adaptées en matière de rénovation de toitures, de couverture, de verrière, pour des opérations comparables) ou tout moyen de preuve équivalent (la liste de référence devra mentionner précisément des opérations antérieures similaires déjà effectuées, tant sur le plan technique, que de la logistique et configuration générale des travaux)
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objets du marché, réalisés au cours des trois derniers...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objets du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;
Afficher plus Conditions de participation
Dépôts et garanties exigés:
“Le présent marché prévoit une retenue de garantie d'un montant de 5% à la charge du titulaire.
Cette garantie sera constituée selon les conditions fixées...”
Dépôts et garanties exigés
Le présent marché prévoit une retenue de garantie d'un montant de 5% à la charge du titulaire.
Cette garantie sera constituée selon les conditions fixées aux articles L. 2191-7 et R. 2191-32 à R. 2191-35 du Code de la commande publique. Cette garantie n'est pas substituable par une caution personnelle et solidaire.
Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Oppic
Numéro d'enregistrement national: 18009208200023
Adresse postale: Departement des marchés
Code postal: 75647
Commune postale: Paris 13
Région: Paris🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: departement.marches@oppic.fr📧
Téléphone: +33144977809📞
URL: https://www.oppic.fr/🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Loisirs, culture et culte
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.gouv.fr🌏
“Des visites des lieux sont organisées dans les conditions présentées à l'article 7.2 du règlement de consultation.
La visite des lieux est obligatoire sous...”
Des visites des lieux sont organisées dans les conditions présentées à l'article 7.2 du règlement de consultation.
La visite des lieux est obligatoire sous peine de rejet de l'offre pour irrégularité.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Paris
Numéro d'enregistrement national: 177500055000013
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Code postal: 75004
Commune postale: Paris
Région: Paris🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Téléphone: 0144594400📞 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : * Référé...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : * Référé précontractuel : avant la conclusion du marché (articles L551-1 à -12 et R551-1 à -6 du code de justice administrative) ; * Référé contractuel : à défaut de publication d'un avis d'intention de conclure et du respect du délai de suspension de signature de 11 jours, action à exercer dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du marché (articles L551-13 à -23 et R551-7 à -10 du code de justice administrative) ; *Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet (articles R421-1 et R421-3 du Code de justice administrative) ; * Recours de plein contentieux : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché.
Afficher plus Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Les commandes électroniques seront utilisées
Le paiement électronique sera utilisé
Source: OJS 2024/S 190-586224 (2024-09-26)