ANDRA : Outil numérique de suivi de chantier pour le projet Cigéo

Andra - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

L'Andra souhaite acquérir un outil numérique de suivi de chantier dans le cadre des travaux préparatoires liés au programme Cigéo (stockage des déchets radioactifs haute activité vie longue). Les principales fonctionnalités de l'outil seront la collecte des données de contrôles, la validation à plusieurs niveaux des contrôles et constats effectués, le suivi des paramètres/indicateurs d'avancement du chantier, le suivi des exigences environnementales, le suivi de pointage, assurer la levée de réserves, produire des rapports, faire de l'analyse statistique, rendre les données accessibles, sans ressaisie de données. La simplicité de paramétrage et d'administration de l'outil est primordiale car elle sera effectuée par le métier (type WYSIWYG).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-09-30. L'appel d'offres a été publié le 2024-08-30.

Qui ?

• Andra - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs

Qu'est-ce que c'est ?

• Logiciels et systèmes d'information › Logiciels pour l'industrie

Où ?

• Ile-de-France › Hauts-de-Seine

Historique des marchés publics

Date	Document
2024-08-30	Avis de marché

Avis de marché (2024-08-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: ANDRA : Outil numérique de suivi de chantier pour le projet Cigéo
Numéro de référence: CGRPFADAS240075
Brève description:

Type de contrat: Fournitures
Produits/services: Logiciels pour l'industrie 📦
Description
Identifiant interne: 1
Titre: Outil numérique de suivi de chantier pour le projet Cigéo
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) ✅
Description du marché:

Les modules souhaités sont les suivants : - Module management qualité prévention environnement (notification d'observation, création de fiche d'écart, système de contrôle de conformité, suivi de production, formation et sensibilisation) - Module annuaire (base de données de l'ensemble des intervenants sur le chantier qu'ils appartiennent à l'Andra ou soient des collaborateurs des entreprises extérieures). - Module contrôles matériaux et plans (bibliothèque de paramètres à contrôler pour qualifier et agréer les matériaux) - Module matériel (Suivi et enregistrement des paramètres des engins à réception et suivi des maintenances préventives et du taux de fonctionnement) - Module rapport de chantier (Intégration, suivi et consolidation des éléments de production (occupation des engins, mobilisations des personnels, consommations en consommables dont carburant, granulats, béton, produits etc.) - Module contrôle qualité / environnement (qui permet, sur la base de plans de contrôles pré-définis d'enregistrer l'ensemble des documents qualifiant la conformité des travaux exécutés (en environnement ou en qualité). L'outil devra pouvoir être interfacé avec l'outil PLM (basé sur l'application Lascom), l'outil de planification (basé sur Primavera), l'outil de SIG (Qgis), l'AD, ainsi que des API Rest. La solution attendue devra s'appuyer sur une intégration de produits ou sur un produit répondant à l'ensemble du besoin. Les principales exigences techniques sont les suivantes : Nombre d'utilisateurs estimé : 200. Nombre de connexion simultanées : minima 150. Compatibilité avec les formats de plans suivants : Format images (jpeg, png), pdf et si possible dwg. Compatibilité pour les clients : applications mobiles natives compatible avec Android dans toutes les versions à partir de la 12 et IOS à partir de la version 15. Le client léger doit proposer une IHM responsive design. La version web (PC et Mac) doit être compatible avec Chrome (126.0 et ultérieures), Safari (17.5 et ultérieures), edge (126.0 et ultérieures) et firefox (128.0 et ultérieures). Le délai de mise en production pour l'ensemble du projet (ensemble des modules) ne saurait excéder 18 mois. La première phase du projet (phase ferme), concerne la livraison d'un outil de création de blocs de saisie permettant de poster facilement des blocs de saisie en mobilité (smartphones, tablettes ou pc) et en mode déconnecté avec pré-chargement des blocs de saisie à remplir sur le chantier. Elle est attendue sous un délai maximum de 6 mois. Les autres modules font l'objet de tranches optionnelles. D'autres tranches optionnelles sont prévues au marché (développements complémentaires, interface SIG et réversibilité de l'application). La durée prévisionnelle maximale du marché est de 66 mois (build et run inclus).

Description du marché

Les modules souhaités sont les suivants :
- Module management qualité prévention environnement (notification d'observation, création de fiche d'écart, système de contrôle de conformité, suivi de production, formation et sensibilisation)
- Module annuaire (base de données de l'ensemble des intervenants sur le chantier qu'ils appartiennent à l'Andra ou soient des collaborateurs des entreprises extérieures).
- Module contrôles matériaux et plans (bibliothèque de paramètres à contrôler pour qualifier et agréer les matériaux)
- Module matériel (Suivi et enregistrement des paramètres des engins à réception et suivi des maintenances préventives et du taux de fonctionnement)
- Module rapport de chantier (Intégration, suivi et consolidation des éléments de production (occupation des engins, mobilisations des personnels, consommations en consommables dont carburant, granulats, béton, produits etc.)
- Module contrôle qualité / environnement (qui permet, sur la base de plans de contrôles pré-définis d'enregistrer l'ensemble des documents qualifiant la conformité des travaux exécutés (en environnement ou en qualité).
L'outil devra pouvoir être interfacé avec l'outil PLM (basé sur l'application Lascom), l'outil de planification (basé sur Primavera), l'outil de SIG (Qgis), l'AD, ainsi que des API Rest.

La solution attendue devra s'appuyer sur une intégration de produits ou sur un produit répondant à l'ensemble du besoin.
Les principales exigences techniques sont les suivantes :
Nombre d'utilisateurs estimé : 200.
Nombre de connexion simultanées : minima 150.
Compatibilité avec les formats de plans suivants : Format images (jpeg, png), pdf et si possible dwg.
Compatibilité pour les clients : applications mobiles natives compatible avec Android dans toutes les versions à partir de la 12 et IOS à partir de la version 15. Le client léger doit proposer une IHM responsive design. La version web (PC et Mac) doit être compatible avec Chrome (126.0 et ultérieures), Safari (17.5 et ultérieures), edge (126.0 et ultérieures) et firefox (128.0 et ultérieures).
Le délai de mise en production pour l'ensemble du projet (ensemble des modules) ne saurait excéder 18 mois. La première phase du projet (phase ferme), concerne la livraison d'un outil de création de blocs de saisie permettant de poster facilement des blocs de saisie en mobilité (smartphones, tablettes ou pc) et en mode déconnecté avec pré-chargement des blocs de saisie à remplir sur le chantier. Elle est attendue sous un délai maximum de 6 mois. Les autres modules font l'objet de tranches optionnelles. D'autres tranches optionnelles sont prévues au marché (développements complémentaires, interface SIG et réversibilité de l'application). La durée prévisionnelle maximale du marché est de 66 mois (build et run inclus).

Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 4
Nombre maximum: 6
Critères d'attribution
Prix ✅
Prix (pondération): 0.4
Critère de qualité (nom): Critère d'attribution tel que mentionné dans le règlement de consultation, ref CGRPFADAS240075 (cf annexe disponible sur PLACE
Critère de qualité (pondération): 0.6
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

Procédure
Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-09-30 18:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6 mois
Date estimée d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés: 2024-10-14 📅
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations ✅
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Facturation électronique: Autorisée
Les commandes électroniques seront utilisées ✅
Une habilitation de sécurité est requise ✅
Description:

Le marché est considéré comme signalé en ce que certaines des prestations qui en sont l'objet amèneront le Titulaire à prendre connaissance, à détenir et/ou à produire des informations ou supports sensibles portant une quelconque marque de restriction de diffusion, ou pour tout système d'information hébergeant une application sensible, et que l'Andra entend encadrer par des prescriptions particulières de sécurité. En outre, dès lors que ces prestations s'exécuteront dans une zone protégée de l'Andra, le Titulaire, personne morale, et les membres de son personnel en charge de l'exécution du marché pourront faire l'objet d'une enquête administrative dans le cadre de leur demande d'accès à ladite zone.

Le nombre est une pondération: Pondération (décimal, valeur exacte)
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (décimal, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:

Critères de sélection: La liste des documents et renseignements demandés aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle des candidats est détaillée au chapitre 3.1 du Règlement particulier de procédure avec négociation référencé CGRPFADAS240075 (cf. document disponible sur Place)

Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:

Critères de sélection: La liste des documents et renseignements demandés aux fins de vérification des capacités économiques et financières des candidats est détaillée au chapitre 3.1 du Règlement particulier de procédure avec négociation référencé CGRPFADAS240075 (cf. document disponible sur Place)

Capacité technique et professionnelle

Critères de sélection: La liste des documents et renseignements demandés aux fins de mesurer la capacité technique et professionnelle des candidats est détaillée au chapitre 3.1 du Règlement particulier de procédure avec négociation référencé CGRPFADAS240075 (cf. document disponible sur Place)

Conditions de participation
Motif d'exclusion: Motifs d’exclusion purement nationaux
Description des motifs d'exclusion:

Les autres motifs d'exclusions figurent dans le règlement particulier de la procédure (RPN en annexe disponible sur PLACE)

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: ANDRA - Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs
Numéro d'enregistrement national: 39019966900081
Adresse postale: Parc de la Croix-Blanche 1-7 rue Jean Monnet
Code postal: 92298
Commune postale: Châtenay-malabry cedex
Région: Hauts-de-Seine 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Hélène Pourbaix
Courrier électronique: andrasgda@andra.fr 📧
Téléphone: 0146116350 📞
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Environnement
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Le nombre de candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure est limité ✅
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à inviter pour la seconde étape de la procédure ✅
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro d'enregistrement national: 17950702500015
Adresse postale: 2-4 boulevard de l'Hautil
Code postal: 95027
Commune postale: Cergy-Pontoise
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 130173400 📞
URL: http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:

Jusqu'à la notification du contrat, la présente procédure peut faire l'objet d'un référé précontractuel dans les conditions prévues aux articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative. A compter de la notification du contrat, la présente procédure peut faire l'objet d'un référé contractuel dans les conditions prévues aux articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative. Ce référé contractuel peut être exercé dans un délai de 31 jours, à compter de la publication d'un avis d'attribution du contrat au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), ou 6 mois, à compter du lendemain du jour de la notification du contrat, si aucun avis d'attribution n'a été publié. Le tribunal administratif peut en outre être saisi d'un recours en contestation de validité du contrat, qui peut être exercé par les tiers au contrat justifiant d'un intérêt lésé, dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.

Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 170-524783 (2024-08-30)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Logiciels et systèmes d'information (>20 nouveaux marchés)

Logiciels pour l'industrie (7)