Adaptation du terminus François Mitterrand à l'arrivée de la ligne 7 du tramway - Travaux de Signalisation Lumineuse de Trafic (SLT) et d'éclairage public (EP) (MT4)

SEMITAN, mandataire de Nantes Métropole

La présente consultation a pour objet de désigner le titulaire du marché de travaux de Signalisation Lumineuse de Trafic (SLT) et d'éclairage public (EP) - MT4. Les prestations de Voie Ferrée à réaliser par le titulaire concernent les domaines suivants : - La signalisation de chantier et de déviation propre aux travaux de l'entreprise y compris gestion des flux piétons, - L'implantation de chantier, - Les travaux de dégagement des emprises EPU : - Le déplacement de candélabres/luminaires situés en ZLOF ou en conflit avec d'autres émergences/aménagement, - La réalisation des tranchées pour implantation des réseaux EPU - La fourniture et pose de fourreaux en tranchée pour les réseaux EPU, - La pose de massif luminaires sur poteaux tripodes, - Travaux d'éclairage provisoire, - Les travaux de dégagement des emprises SLT (consignation du carrefour 0380, dépose de supports, massifs, signaux, câbles et masquage des signaux conservés en place), - La construction du nouveau génie civil SLT (chambre, fourreaux, massifs) - La fourniture, pose et le raccordement de divers câbles SLT, - La fourniture, pose et le raccordement de support de feux fusible 3m90 et 2m90 vert Nantais, - La fourniture, pose et le raccordement de signaux SLT R25 sonore, - La fourniture et pose d'un module 24e 8s, - La fourniture et pose d'une carte puissance, - La fourniture et pose de détecteurs tramways, - La mise à l'équipotentielle des mats SLT, - Le raccordement à la MANT des mats SLT situés dans la zone de chute de LAC, - L'adaptation de câblage de l'armoire SLT 0380, - La programmation du contrôleur de carrefour, - L'essai unitaire SLT / SIG Fer - L'essai de migration de la caméra VP 3212 - L'essai de migration du réseau fibre optique entre l'armoire 0380 et l'armoire 1712 - Les Vérifications d'Aptitudes Techniques, - Les Vérifications de Services Régulier. Le détail complet des prestations figure au CCTP. La durée du marché est de 10 mois à compter de l'ordre de service prescrivant son démarrage

Date limite
Le délai de réception des offres était de 2024-09-13. L'appel d'offres a été publié le 2024-07-31.

Qui ?

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

Historique des marchés publics
Date Document
2024-07-31 Avis de marché
Avis de marché (2024-07-31)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Adaptation du terminus François Mitterrand à l'arrivée de la ligne 7 du tramway - Travaux de Signalisation Lumineuse de Trafic (SLT) et d'éclairage public (EP) (MT4)
Reference number: 24MB7/198
Brève description:
“La présente consultation a pour objet de désigner le titulaire du marché de travaux de Signalisation Lumineuse de Trafic (SLT) et d'éclairage public (EP) -...”    Afficher plus
Type de contrat: works
Produits/services: Travaux d'installations électriques 📦
Description
Description du marché:
“La présente consultation a pour objet de désigner le titulaire du marché de travaux de Signalisation Lumineuse de Trafic (SLT) et d'éclairage public (EP) -...”    Afficher plus
Produits/services supplémentaires: Installation de matériel d'éclairage public 📦
Produits/services supplémentaires: Installation de matériel de contrôle du trafic routier 📦
Produits/services supplémentaires: Installation de feux de circulation 📦
Lieu d'exécution: Loire-Atlantique 🏙️
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 1
Nombre maximum: 4
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0000

Procédure
Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-09-13 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Une lettre de candidature accompagnée des pièces présentant la société candidate (dont notamment le nom, la raison sociale, la forme juridique etc..). Le...”    Afficher plus
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des trois...”    Afficher plus
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; -...”    Afficher plus
Conditions de participation
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“En cas de groupement, la forme souhaitée par le mandataire du maître d'ouvrage est un groupement conjoint avec mandataire solidaire, ou groupement...”    Afficher plus
Dépôts et garanties exigés:
“Garantie à première demande pour le versement de l'avance le cas échéant Retenue de garantie de bonne exécution de travaux Retenue de garantie...”    Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Modalités de financement : ressources propres de Nantes Métropole Paiement sous 30 jours à compter de la date de réception des factures”
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Les conditions d'exécution du marché figurent au sein du cahier des charges”

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: SEMITAN, mandataire de Nantes Métropole
Numéro d'enregistrement national: 31468496000045
Adresse postale: 3 Rue Bellier
Code postal: 44046
Commune postale: Nantes
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
Téléphone: 0251817700 📞
Fax: 0251817770 📠
URL: https://semitan.tan.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.semitan.fr 🌏
Activité principale
Urban railway/light rail, metro, tramway, trolleybus or bus services
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1509087 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1509087 🌏

Informations complémentaires
Informations complémentaires

“Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : Mise en concurrence effective. Les candidats seront sélectionnés selon leurs capacités...”    Afficher plus
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Numéro d'enregistrement national: 756188
Adresse postale: 6, allée de l'Ile-Gloriette
Code postal: 44041
Commune postale: Nantes
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧
Téléphone: 0240994600 📞
Fax: 0240994658 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Numéro d'enregistrement national: 756187
Adresse postale: 6, allée de l'Ile-Gloriette
Code postal: 44041
Commune postale: Nantes
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧
Téléphone: 0240994600 📞
Fax: 0240994658 📠
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 150-466573 (2024-07-31)