La présente consultation a pour objet de désigner le titulaire du marché de travaux de signalisation ferroviaire (SIG) - MT9. Les prestations de signalisation ferroviaire à réaliser par le titulaire concernent les domaines suivants : - Etudes d'exécution - La fourniture, le montage, le câblage et la mise en oeuvre des nouveaux équipements campagnes (circuit de voie, signal, câbles …), - La modification et/ou le déplacement et la mise en oeuvre d'équipements campagnes existants (circuits de voie, signal, boucle de télécommande, câbles …), - La fourniture et la pose d'un panel PC en local SIG, - La réalisation des vérifications techniques et essais ainsi que la participation aux essais d'ensemble, - Le démontage soigné des équipements du poste et d'équipements campagnes existants - La fourniture de la documentation complète sur la fonction de l'installation et les ouvrages exécutés, - La formation des agents SEMITAN. Le détail complet des prestations figure au CCTP
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2024-08-02.
L'appel d'offres a été publié le 2024-07-11.
Avis de marché (2024-07-11) Objet Champ d'application du marché
Titre: Adaptation du terminus François Mitterrand à l'arrivée de la ligne 7 du tramway - Marché MT9 Travaux de Signalisation Ferroviaire
Reference number: 24MB7/201
Brève description:
“La présente consultation a pour objet de désigner le titulaire du marché de travaux de signalisation ferroviaire (SIG) - MT9.
Les prestations de...”
Brève description
La présente consultation a pour objet de désigner le titulaire du marché de travaux de signalisation ferroviaire (SIG) - MT9.
Les prestations de signalisation ferroviaire à réaliser par le titulaire concernent les domaines suivants :
- Etudes d'exécution
- La fourniture, le montage, le câblage et la mise en oeuvre des nouveaux équipements campagnes (circuit de voie, signal, câbles …),
- La modification et/ou le déplacement et la mise en oeuvre d'équipements campagnes existants (circuits de voie, signal, boucle de télécommande, câbles …),
- La fourniture et la pose d'un panel PC en local SIG,
- La réalisation des vérifications techniques et essais ainsi que la participation aux essais d'ensemble,
- Le démontage soigné des équipements du poste et d'équipements campagnes existants
- La fourniture de la documentation complète sur la fonction de l'installation et les ouvrages exécutés,
- La formation des agents SEMITAN.
Le détail complet des prestations figure au CCTP
Afficher plus
Type de contrat: works
Produits/services: Travaux de signalisation ferroviaire📦 Description
Description du marché:
“La présente consultation a pour objet de désigner le titulaire du marché de travaux de signalisation ferroviaire (SIG) - MT9.
Les prestations de...”
Description du marché
La présente consultation a pour objet de désigner le titulaire du marché de travaux de signalisation ferroviaire (SIG) - MT9.
Les prestations de signalisation ferroviaire à réaliser par le titulaire concernent les domaines suivants :
- Etudes d'exécution
- La fourniture, le montage, le câblage et la mise en oeuvre des nouveaux équipements campagnes (circuit de voie, signal, câbles …),
- La modification et/ou le déplacement et la mise en oeuvre d'équipements campagnes existants (circuits de voie, signal, boucle de télécommande, câbles …),
- La fourniture et la pose d'un panel PC en local SIG,
- La réalisation des vérifications techniques et essais ainsi que la participation aux essais d'ensemble,
- Le démontage soigné des équipements du poste et d'équipements campagnes existants
- La fourniture de la documentation complète sur la fonction de l'installation et les ouvrages exécutés,
- La formation des agents SEMITAN.
Le détail complet des prestations figure au CCTP
Afficher plus
Produits/services supplémentaires: Travaux de signalisation ferroviaire📦
Lieu d'exécution: Loire-Atlantique🏙️ Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 1
Nombre maximum: 4
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0000
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable ✅ Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-08-02 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Une lettre de candidature accompagnée des pièces présentant la société candidate (dont notamment le nom, la raison sociale, la forme juridique etc..). Le...”
Liste et brève description des conditions
- Une lettre de candidature accompagnée des pièces présentant la société candidate (dont notamment le nom, la raison sociale, la forme juridique etc..). Le candidat pourra utiliser le formulaire Dc1.
- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager, le cas échéant.
- La copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés articles L. 2141-1 à 2141-5, L. 2141-7 à L. 2141-11 et R. 2143-8 du code de la commande publique et notamment qu'il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
Si le candidat est en France, il fournira son numéro unique d'identification délivré par l'Insee, ou a défaut, un extrait kbis de moins de 3 mois (ou équivalent), permettant de vérifier ces points. Si le candidat est basé à l'étranger, il fournira un document délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine attestant de ces points.
- Une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle en cours de validité
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des trois...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. Le candidat pourra utiliser le formulaire Dc2
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
-...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- La présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Le candidat est dans l'obligation d'utiliser le modèle de présentation fourni par la Semitan en annexe 4 du Rc.
- La description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du marché ;
- Les certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants pour les domaines suivants ou équivalents :
o Fntp 663 Signalisation électrique de voies ferrées
La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres.
Le candidat est dans l'obligation d'utiliser le modèle de présentation fourni par la Semitan en annexe 2 du Rc
Afficher plus Conditions de participation
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“En cas de groupement, la forme souhaitée par le mandataire du maître d'ouvrage est un groupement conjoint avec mandataire solidaire, ou groupement...”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
En cas de groupement, la forme souhaitée par le mandataire du maître d'ouvrage est un groupement conjoint avec mandataire solidaire, ou groupement solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du mandataire du maître d'ouvrage tel qu'il est indiqué ci-dessus, afin d'assurer l'exécution complète du marché.
Les entreprises ne pourront pas présenter plusieurs offres pour le marché en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements
Afficher plus
Dépôts et garanties exigés:
“Garantie à première demande pour le versement de l'avance le cas échéant
Retenue de garantie de bonne exécution de travaux
Retenue de garantie...”
Dépôts et garanties exigés
Garantie à première demande pour le versement de l'avance le cas échéant
Retenue de garantie de bonne exécution de travaux
Retenue de garantie complémentaire sur les Doe
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Modalités de financement : ressources propres de Nantes Métropole
Paiement sous 30 jours à compter de la date de réception des factures” Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Les conditions d'exécution du marché figurent au sein du cahier des charges”
“Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : Mise en concurrence effective. Les candidats seront sélectionnés selon leurs capacités...”
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats : Mise en concurrence effective. Les candidats seront sélectionnés selon leurs capacités économiques, financières, techniques et professionnelles.
Conditions de participation des concurrents :Les entreprises ou groupements d'entreprises souhaitant candidater devront disposer de compétences dans les domaines suivants :
- Etudes et travaux de signalisation ferroviaire pour Tramway,
- Fntp 663 Signalisation électrique de voies ferrées
Le mandataire du groupement d'entreprise ou le titulaire devra obligatoirement posséder les compétences requises dans le domaine des études et travaux de signalisation ferroviaire pour tramway.
En cas de sous-traitance dans le domaine des études d'exécution de signalisation ferroviaire, l'entreprise sous-traitante devra être proposée à l'agrément dès le dépôt de l'offre.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par la Semitan. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Si le candidat présente des sous-traitants au moment de la candidature, il devra justifier de leurs capacités techniques, professionnelles et financières et certifier qu'il en disposera pour l'exécution du marché, afin que ces capacités soient prises en compte dans l'analyse des candidatures. Dans cette hypothèse, aucun changement de sous-traitant ne sera accepté. Pour justifier des capacités d'un ou de plusieurs sous-traitants, le candidat produit les mêmes documents concernant le sous-traitant que ceux exigés des candidats par l'acheteur public.
Langue utilisée : Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés ou accompagnés d'une traduction en français certifiés conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Remise des plis : La transmission des plis par courrier postal, courrier électronique ou par fax n'est pas autorisée
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Numéro d'enregistrement national: 756188
Adresse postale: 6, allée de l'Ile-Gloriette
Code postal: 44041
Commune postale: Nantes
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr📧
Téléphone: 0240994600📞
Fax: 0240994658 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Numéro d'enregistrement national: 756187
Adresse postale: 6, allée de l'Ile-Gloriette
Code postal: 44041
Commune postale: Nantes
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr📧
Téléphone: 0240994600📞
Fax: 0240994658 📠 Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2024/S 136-421864 (2024-07-11)