restructuration du service d'hématologie - site Saint-Antoine du Groupe Hospitalo-Universitaire AP-HP. Sorbonne Université

Assistance publique hopitaux de Paris

restructuration du service d'hématologie - site Saint-Antoine du Groupe Hospitalo-Universitaire AP-HP. Sorbonne Université. Le marché est composé d'une tranche ferme et d'une tranche optionnelle. L'Exécution de la tranche optionnelle est notifiée au titulaire dans un délai maximum de 10 mois au terme de la tranche ferme. Dans l'éventualité où la tranche optionnelle serait affermie avec retard ou ne serait pas affermie, il n'est pas prévu d'indemnité d'attente, ni de dédit afférent à cette éventuelle tranche optionnelle. L'Opération comporte 7 PSE obligatoires

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-04-28. L'appel d'offres a été publié le 2023-03-21.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2023-03-21 Avis de marché
2023-09-07 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2023-03-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: APHP.SU23-013
Brève description:
restructuration du service d'hématologie - site Saint-Antoine du Groupe Hospitalo-Universitaire AP-HP. Sorbonne Université. Le marché est composé d'une tranche ferme et d'une tranche optionnelle. L'Exécution de la tranche optionnelle est notifiée au titulaire dans un délai maximum de 10 mois au terme de la tranche ferme. Dans l'éventualité où la tranche optionnelle serait affermie avec retard ou ne serait pas affermie, il n'est pas prévu d'indemnité d'attente, ni de dédit afférent à cette éventuelle tranche optionnelle. L'Opération comporte 7 PSE obligatoires
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de maçonnerie 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de pose de revêtements de sols 📦
Travaux d'installation de matériel de climatisation 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux d'installation du gaz 📦
Travaux de câblage électrique 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️
Val-de-Marne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: assistance publique hopitaux de paris
Adresse postale: cellule marchés 47/83 Boulevard de l'hôpital- cour du marché - porte 4
Code postal: 75651
Commune postale: Paris Cedex 13
Contact
Adresse Internet: http://www.aphp.fr 🌏
Courrier électronique: ghps.marche@psl.aphp.fr 📧
Téléphone: +33 142176182 📞
Fax: +33 142176090 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2260381&orgAcronyme=x7c 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-03-21 📅
Date limite de soumission: 2023-04-28 📅
Date de publication: 2023-03-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 060-178713
Numéro JO-S: 60
Informations complémentaires
la consultation vise à la conclusion d un marché à prix global et forfaitaire

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: "Néant"
Intitulé du lot: maçonnerie - cloisons plafonds
Numéro du lot: 01
Brève description: travaux de maçonnerie / Cloisons plafonds
Durée de l'accord: 22 mois
Informations complémentaires: la consultation vise à la conclusion d un marché à prix global et forfaitaire
Intitulé du lot: menuiseries intérieures
Numéro du lot: 02
Brève description: travaux de menuiserie intérieure
Informations complémentaires:
la consultation vise à la conclusion d'un marché à prix global et forfaitaire.Pse Obligatoires :o PSE 2.1 : Mur mobileo PSE 2.2 : Caissons à rouletteso PSE 2.3 : Bloc-Portes finition stratifiée
Intitulé du lot: travaux de sols collés - peinture
Numéro du lot: 03
Brève description: travaux de sols collés - peinture
Informations complémentaires:
la consultation vise à la conclusion d'un marché à prix global et forfaitairepse Obligatoires :o PSE 3.1 : Bloc-Portes finition stratifiée (Mv)
Intitulé du lot: travaux de traitement d'air
Numéro du lot: 04
Brève description: travaux de traitement d'air
Informations complémentaires:
la consultation vise à la conclusion d'un marché à prix global et forfaitaire.Pse Obligatoires :o PSE 4.1 : Mise à blanc & Qualifications
Intitulé du lot: travaux de plomberie
Numéro du lot: 05
Brève description: travaux de plomberie
Informations complémentaires:
la consultation vise à la conclusion d'un marché à prix global et forfaitaire.Pse obligatoires :o PSE 5.1 : Remplacement colonne RIA
Intitulé du lot: travaux de fluides médicaux
Numéro du lot: 06
Brève description: travaux de fluides médicaux
Informations complémentaires: la consultation vise à la conclusion d'un marché à prix global et forfaitaire
Intitulé du lot: travaux d'électricité
Numéro du lot: 07
Brève description: travaux d'électricité
Informations complémentaires:
la consultation vise à la conclusion d'un marché global et forfaitaire.Pse obligatoire :o PSE 7.1 : GTC

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
en application de l'article R. 2143-3 du Code de la commande publique, le candidat produit à l'appui de sa candidature :Imprimé Dc1 Imprimé Dc21o Le formulaire Dc1 " Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses cotraitants ", du Ministère de l'economie, des Finances et de l'industrie, en cas de groupement, signé électroniquement.2o Le formulaire Dc2 ou équivalent, les mentions du capital et du chiffre d'affaires doivent être suivies de l'unité monétaire correspondante. Ce formulaire est disponible sur le site du Ministère de l'economie, des Finances et de l'industrie : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires, signé électroniquement.Le cas échéant, en complément du formulaire Dc2 les documents et renseignements listés à l'article 2 de l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics aux fins d'appréciation de leur capacité économique et financière, c'est-à-dire :-Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.3o Les documents et renseignements listés à l'article 3 de l'arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics aux fins d'appréciation de leur capacité techniques et professionnelles, c'est-à-dire : -Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin et notamment dans le domaine hospitalier ; -Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ; -Les moyens matériels et notamment dans le domaine des travaux spécifiés dans le cadre du marché ;-Références similaires dans le domaine hospitalier et dans le type de construction dévolu dans le cadre du présent marché.Les entreprises nouvellement créées peuvent produire une copie certifiée du récépissé de dépôt des statuts transmis par le centre de formalités des entreprises. Les entreprises peuvent présenter tout élément factuel et probant permettant d'apprécier leurs capacités financières, techniques et professionnelles.Si le signataire des pièces de ce marché n'est pas le représentant légal de la société, un pouvoir au nom du signataire est nécessaire
Afficher plus
Situation économique et financière: formulaire Dc2
Capacité technique et professionnelle:
qualifications demandées ou équivalentes ou références équivalentes :Lot no1 : Maçonnerie Cloisons Plafonds Qualibat : 2112-4132-6612lot no2 Menuiseries intérieures Qualibat : 4322lot no3 Sols collées Peintures Qualibat : 6223-6111lot no4 Traitement d'air : Qualibat : 5312-5412-5443lot no5 Plomberie Qualibat : 5113lot no6 Fluides médicaux Qualibat : 5122lot no7 ELECTRICITE - courants forts & FAIBLES Qualibat : mgti, mgti mention et, cgmgti 2, Domaine ST - cf2
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
le candidat devra aussi présenter des références équivalentes sur les 5 dernières années

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-05-04 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Santé
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2260381&orgAcronyme=x7c 🌏
Adresse Internet: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
la visite est obligatoire. La réalisation effective de la visite conditionne la validité de l'offre. La date limite des visites est fixée au 18/04/2023 à 12 heures. La date limite des questions est fixée au 19/04/2023 à 16 heures.l'offre de chaque candidat devra contenir :-L'Acte d'engagement du lot concerné complété et obligatoirement signé par une personne habilitée à engager la société, date et signature électroniques obligatoires ;-L'Annexe financière du lot concerné (D.P.G.F. Dûment complétée, date et signature électroniques obligatoires) au format EXCEL et PDF ; Le candidat est tenu de répondre à la totalité des prestations, et n'est pas autorisé à modifier (ajout et/ou suppression) les lignes de la DPGF du lot concerné fournie au Dce.-Un mémoire technique détaillant à minima les éléments suivants :Les moyens en matériels pour l'exécution des prestations du marché,les moyens en personnel pour l'exécution des prestations du marché,l'organisation proposée et la méthodologie pour assurer l'exécution des prestations et satisfaire aux obligations du marché, Le planning d'exécution, Les fiches techniques des matériels et matériaux proposés.-la fiche de visite complétée obligatoirement.documents complémentaires à fournir : -1) L'Attestation de régularité fiscale directement en ligne à partir de leur compte fiscal et l'attestation sociale délivrée par les services sociaux ou en ligne sur le site www.urssaf.fr, délivrée en 2023 par le comptable public ou équivalent -2) Une copie de la police d'assurance de responsabilité civile -3) Un RIB -4) Une facture vierge -5) Toute autre pièce que le candidat estime de nature à appuyer sa candidature, dont notamment des liens avec des entreprises adaptées ou des établissements et services d'aide par le travail -6) Imprimé DC 4 ou équivalent, en cas de sous-traitance, date et signature date et signature électroniques obligatoires -7)la déclaration sur l'honneur relative à l'embauche, ou non, de travailleurs étrangers soumis à autorisation de travail (article D8254-1 et D8254-2 du Code du Travail -8) La copie du (ou des) jugement(s), si le candidat est en redressement judiciaire.jugement des offres appréciées à l'appui de la liste des critères pondérés suivants :Critère 1 : la valeur economique (sur 6 points représentant 30% de la note), au regard du prix global et forfaitaire de l'acte d'engagement.Critère 2 : la valeur technique (sur 11 points représentant 55% de la note) : partagé en 3 éléments d'appréciation :- elément d'appréciation no1 : Moyens humains à disposition et encadrement mis en place (noté sur 4 points) ;- elément d'appréciation no2 : Qualité des fournitures et équipements proposés (noté sur 4 points) ;- elément d'appréciation no3 : Moyen mis en place pour respecter le planning (noté sur 3 points)critère 3 : la coherence quantitative et technique entre la DPGF et le DCE (sur 2 points représentant 10% de la note)critère 4 : Moyens mis en oeuvre par la société concernant le développement durable (noté sur 1 point représentant 5% de la note)
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +331 44594400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Fax: +331 44594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 060-178713 (2023-03-21)
Avis d'attribution de marché (2023-09-07)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 6082142.65 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-09-07 📅
Date de publication: 2023-09-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 175-549625
Se réfère à l'avis: 2023/S 060-178713
Numéro JO-S: 175

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère no2 : Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 55
Critère de qualité (nom): Critère no4 : Valeur développement durale
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): Critère no3 : Cohérence quantitative et technique
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 30

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2023-08-23 📅
Nom: société RAID
Adresse postale: 26, ter rue Nicolaï
Commune postale: Paris
Code postal: 75012
Pays: France 🇫🇷
Paris 🏙️
Valeur totale du marché: 782591.35 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2023-08-14 📅
Nom: ets GUEGAN
Adresse postale: 1 rue de l'industrie
Commune postale: Bobigny
Code postal: 93000
Pays: Seine-Saint-Denis 🏙️
Valeur totale du marché: 713723.16 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2023-08-16 📅
Nom: société ELIEZ
Adresse postale: 30 bis, rue du Bailly
Commune postale: La Plaine-Saint-Denis
Code postal: 93210
Valeur totale du marché: 332618.30 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2023-08-17 📅
Nom: mastair sas
Adresse postale: 99 route de Versailles "Les Belles Fontaines"
Commune postale: Champlan
Code postal: 91160
Pays: Essonne 🏙️
Valeur totale du marché: 1798020.82 EUR 💰
Nom: snef clim piolino
Adresse postale: 87 avenue Ibrahim
Commune postale: Marseille
Code postal: 13015
Pays: Bouches-du-Rhône 🏙️
Valeur totale du marché: 570097.68 EUR 💰
Nom: entreprise DRIOT
Adresse postale: 8 rue des Carmes
Code postal: 75005
Valeur totale du marché: 85 834 EUR 💰
Nom: btb genie electrique et services
Adresse postale: 8 avenue Gay Lussac
Commune postale: Morangis
Code postal: 91420
Valeur totale du marché: 1799257.34 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
3
6
4
Source: OJS 2023/S 175-549625 (2023-09-07)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Paris Val-de-Marne
Fournisseurs:
BTB Génie électrique et services entreprise DRIOT ETS Guegan Mastair SAS Snef Clim Piolino Société Eliez société RAID
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de couverture et travaux... Travaux de corps de métier spécialisés... Travaux de maçonnerie et de briquetage Travaux de briquetage Travaux de maçonnerie Travaux d'équipement du bâtiment Travaux d'équipement électrique Travaux de câblage et d'installations...