réhabilitation des barrages de Rophémel et du Néal- lot 1 Génie Civil et Hydromécanique

SMPBR

l'Opération pour la réhabilitation des barrages de Rophémel et du Néal est alloti en 4 lots listés au RC.
La présente consultation ne concerne que le lot 1 travaux de Génie Civil et Hydromécanique pour réhabiliter les barrages de Rophémel et du Néal, les ouvrages associés et les équipements hydromécaniques.
Barrage de Rophémel
Reprise de l'étanchéité du parement amont par la pose d'une géomembrane en Pvc-P,
Réparation des désordres des structures en béton armé,
réhabilitation ou renouvellement des équipements hydromécaniques des organes d'évacuation de crue, de vidange de fond, de vidange auxiliaire, de prise d'eau...
barrage du Néal
Reprise des désordres du parement aval maçonné,
reprise des désordres du parement quai (travaux de terrassement de la berge rive gauche à l'aval du barrage).
Le marché comprend les études d'exécution, les travaux de terrassement, de génie-civil, d'équipements hydromécaniques, de contrôle commande et d'électricité.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-03-17. L'appel d'offres a été publié le 2023-02-14.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2023-02-14 Avis de marché
2023-10-10 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2023-02-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques
Numéro de référence: CEBR23-008
Brève description:
l'Opération pour la réhabilitation des barrages de Rophémel et du Néal est alloti en 4 lots listés au RC. La présente consultation ne concerne que le lot 1 travaux de Génie Civil et Hydromécanique pour réhabiliter les barrages de Rophémel et du Néal, les ouvrages associés et les équipements hydromécaniques. Barrage de Rophémel Reprise de l'étanchéité du parement amont par la pose d'une géomembrane en Pvc-P, Réparation des désordres des structures en béton armé, réhabilitation ou renouvellement des équipements hydromécaniques des organes d'évacuation de crue, de vidange de fond, de vidange auxiliaire, de prise d'eau... barrage du Néal Reprise des désordres du parement aval maçonné, reprise des désordres du parement quai (travaux de terrassement de la berge rive gauche à l'aval du barrage). Le marché comprend les études d'exécution, les travaux de terrassement, de génie-civil, d'équipements hydromécaniques, de contrôle commande et d'électricité.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction d'ouvrages hydromécaniques 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Côtes-d’Armor 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure concurrentielle avec négociation
Type de soumission: Soumission pour un lot uniquement
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: smpbr
Adresse postale: 2, rue de la Mabilais
Code postal: 35044
Commune postale: Rennes
Contact
Adresse Internet: https://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr 🌏
Courrier électronique: eguirriec@ebr-collectivite.fr 📧
URL des documents: http://www.marches.megalis.bretagne.bzh 🌏
URL pour la participation: https://www.megalis.bretagne.bzh 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-02-14 📅
Date limite de soumission: 2023-03-17 📅
Date de publication: 2023-02-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 035-101559
Numéro JO-S: 35
Informations complémentaires
la présente consultation concerne l'attribution du marché public lot nº 1 travaux de Génie Civil et Hydromécanique de l'opération pour la réhabilitation des barrages de Rophémel et du Néal. L'Ensemble de cette opération est divisé en quatre marchés bien distincts. En plus du lot nº 1, objet de la présente consultation, trois autres lots ont été définis : - lot 2 : Retrait des sédiments et embâcles sur et en pied du parement amont - Lot 3 : Menuiseries extérieures - Lot 4 : Etanchéité de toiture ces 3 derniers lots seront attribués lors d'une prochaine consultation. Les opérations sur le barrage de Rophémel nécessiteront la mise en oeuvre d'une grue de chantier à l'aval du barrage en rive droite dont la flèche devra être au moins égale à 75 m. Cette grue sera mise à profit pour d'autres opérations hors du périmètre du présent marché notamment pour les marchés des lots 2, 3 et 4 mais le marché de pèche de sauvegarde et autres marchés ... Le présent avis est un appel à candidatures : seul un dossier de candidature est à remettre à ce stade de la procédure. Seuls les candidats sélectionnés par la Collectivité Eau du Bassin Rennais seront invités à remettre une offre dans une seconde phase. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de sélection des candidats et de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. La signature électronique n'est pas exigée pour la remise des candidatures et des offres. Toutefois les pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat et l'habilitation du mandataire du groupement, lorsqu'elle est requise, doivent être signés de manière manuscrite et scannés pour la remise de leur candidature. Les candidats sont informés que le seul dépôt de l'offre vaut engagement de leur part à signer ultérieurement le marché qui sera attribué. Tout défaut de signature, retard ou réticence expose l'auteur de l'offre à une action en responsabilité. Préalablement à la remise des offres, des visites sont programmées, permettant aux candidats de reconnaître les lieux et leurs contraintes. Les dates des visites (1ere groupée et 2eme en individuelle) seront communiquées lors de l'envoi des invitations à soumissionner aux candidats sélectionnés. La participation à une des deux visites est obligatoire pour déposer une offre. afin de favoriser la concurrence et favoriser l'accès du plus grand nombre et en particulier des PME, un opérateur économique sous-traitant peut être présent au titre de plusieurs offres de candidats distincts et les sociétés pourront se présenter en groupement. Toutefois, afin de sécuriser le marché, la forme que devra revêtir le groupement d'entreprise est le groupement conjoint avec mandataire solidaire. Les candidats ne sont pas autorisés à présenter pour le marché, plusieurs candidatures en agissant à la fois en qualité de : -Candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ; -Membre de plusieurs groupements.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
l'Opération pour la réhabilitation des barrages de Rophémel et du Néal est alloti en 4 lots listés au RC.
La présente consultation ne concerne que le lot 1 travaux de Génie Civil et Hydromécanique pour réhabiliter les barrages de Rophémel et du Néal, les ouvrages associés et les équipements hydromécaniques.
Barrage de Rophémel
Reprise de l'étanchéité du parement amont par la pose d'une géomembrane en Pvc-P,
Réparation des désordres des structures en béton armé,
réhabilitation ou renouvellement des équipements hydromécaniques des organes d'évacuation de crue, de vidange de fond, de vidange auxiliaire, de prise d'eau...
barrage du Néal
Reprise des désordres du parement aval maçonné,
reprise des désordres du parement quai (travaux de terrassement de la berge rive gauche à l'aval du barrage).
Le marché comprend les études d'exécution, les travaux de terrassement, de génie-civil, d'équipements hydromécaniques, de contrôle commande et d'électricité.
Intitulé du lot: génie civil & Equipements hydromécaniques
Numéro du lot: 1
Brève description:
les travaux du lot 1 Génie Civil et Hydromécanique seront réalisés en trois phases.
1ere phase étude d'exécution et travaux préparatoires
etudes d'exécution,
installations de chantier,
mise en oeuvre d'une grue de chantier.
2éme phase concerne les travaux ne pouvant se faire qu'à retenue vidangée :
Barrage de Rophémel :
O Reprise de l'étanchéité du parement amont par la pose d'une géomembrane en PVC-P,
O Réparation des désordres des structures en béton armé de l'évacuateur de crues et des plateformes sur le parement amont,
o renouvellement des équipements de manoeuvre de la vanne de vidange de fond,
o adaptation de la grille amont de la vidange de fond
o renouvellement du batardeau amont de la vidange de fond,
o réhabilitation des vannes de la vidange auxiliaire,
o reprise de la peinture des vannes et vannelles de l'évacuateur de crue,
o reprise du supportage des panneaux du dégrilleur de la prise d'eau,
o mise en place de blocs de secours dans la centrale hydroélectrique à l'aval immédiat du barrage,
o mise en place d'une drome dans le canal de fuite de la centrale hydroélectrique,
o renouvellement des vannes de prises d'eau de la tour d'exhaure située dans la retenue (prise d'eau de l'usine d'eau potable),
barrage du Néal :
O Reprise des désordres du parement aval maçonné,
o reprise des désordres du parement quai (travaux de terrassement de la berge rive gauche à l'aval du barrage).
3ème phase concerne les travaux qui seront réalisés ultérieurement après remplissage de la retenue. :
O Réparation des désordres des structures en béton armé du parement aval et des portiques en crête,
o réfection des joints inter-dalles du couronnement.
remarques importantes :
Les opérations sur le parement amont du barrage de Rophémel nécessiteront la mise en oeuvre d'un batardeau de chantier pour protéger la zone de travaux, ainsi que des échafaudages (et éventuellement des nacelles) sur l'ensemble du parement amont.
Les opérations en crête et à l'aval du barrage de Rophémel nécessiteront la mise en oeuvre d'échafaudages (et éventuellement le recours à d'autres moyens d'accès de type nacelles ou travaux par cordistes).
Les opérations sur le barrage de Rophémel nécessiteront la mise en oeuvre d'une grue de chantier à l'aval du barrage en rive droite dont la flèche devra être au moins égale à 75 m. Cette grue sera mise à profit pour d'autres opérations hors du périmètre du présent marché.
Afficher plus
Durée de l'accord: 124 mois
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: IA27
DA33
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: plouasne (22)

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
critères relatifs à la situation personnelle d'opérateurs économiques (susceptibles d'entraîner leur exclusion), y compris exigences relatives à leur inscription à un registre professionnel ou du commerce.
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
L'Opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel ou du commerce.
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
-Une lettre de candidature établie sur un formulaire Dc1 à jour complété, ou sur papier libre, précisant : le nom et l'adresse du candidat, le numéro et la nature du(des) lot(s) concerné(s),
Si le candidat se présente seul ou en groupement ; dans ce dernier cas, désignation des membres du groupement et du mandataire et répartition des prestations en cas de groupement conjoint ;
-Une déclaration sur l'honneur : le candidat devra produire une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-10 du code de la commande publique et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
Afficher plus
-Une déclaration du candidat établie sur un formulaire Dc2 à jour entièrement complété, précisant les renseignements demandés à l'article 18 - conditions de participation et moyens de preuve acceptables ou les documents établissant ses capacités, tels que demandés à ce même article.
Afficher plus
-le pouvoir ou la délégation permettant au signataire d'engager la société (chaque personne habilitée à engager la société candidate dans le cadre d'une candidature unique ou chaque cotraitant d'une candidature groupée).
-une attestation d'assurance de responsabilité civile en cours de validité.
-une présentation de l'implantation de son entreprise en France et en Europe, des effectifs et de l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des 3 dernières années*.
* Les entreprises nouvelles fourniront les éléments dont elles disposent depuis leur création.
Situation économique et financière:
critères relatifs à la situation économique et financière d'opérateurs économiques (susceptibles d'entraîner leur exclusion) :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global des 3 dernières années et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles*.
* Les entreprises nouvelles fourniront les éléments dont elles disposent depuis leur création.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
chiffre d'affaires annuel de l'entreprise individuelle (hors sous-traitants déclarés ou envisagés) ou de l'ensemble des co-traitants du groupement (hors sous-traitants déclarés ou envisagés) supérieur à 10 Meuro au cours des 3 dernières années.
Capacité technique et professionnelle:
critères relatifs à la capacité technique et/ou professionnelle d'opérateurs économiques (susceptibles d'entraîner leur exclusion)
renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
O Les garanties techniques seront appréciées au vu des compétences et des moyens du candidat.
O les garanties professionnelles seront appréciées au vu des références vérifiables du candidat pour des travaux similaires dans le domaine du présent marché réalisés au cours des dix dernières années*.
O les candidats fourniront des références vérifiables pour des travaux similaires dans les domaines suivants (aux plus trois références par domaine) réalisés au cours des dix dernières années* :
- Travaux de génie civil pour des barrages,
- travaux de mise en oeuvre d'une étanchéité par géomembrane pour des ouvrages hydrauliques,
- travaux de réparation de désordres des structures en béton armé pour des ouvrages hydrauliques ou ouvrages d'art,
- travaux de renouvellement ou de réhabilitation d'équipements hydromécaniques des organes de vidange, de prise d'eau ou d'évacuation de crue pour des ouvrages hydrauliques,
- travaux de génie civil pour des ouvrages hydrauliques ou ouvrages d'art avec mise en oeuvre…
… d'une grue de chantier de flèche supérieure ou égale à 75 m,
… d'un échafaudage de forme géométrique complexe et/ou de hauteur supérieure ou égale à 15 m.
O le candidat indiquera les mesures prises dans le cadre du développement durable : charte environnementale, label RSE, certification MASE, qualification ISO 45001, qualification ISO 14001 ou tout autre moyen.
* Les entreprises nouvelles qui ne disposent pas des documents demandés fourniront les éléments dont elles disposent depuis leur création.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
les candidats devront fournir les qualifications ou certifications professionnelles suivantes :
O Iso 14001 ou équivalent,
o qualibat 1412 Échafaudages fixes (technicité confirmée), ou équivalent,
o qualibat 2142 Réparation en maçonnerie (technicité confirmée) et en béton armé courant, ou équivalent,
o fntp 166 Etanchéité des ouvrages du génie civil de l'eau, ou FNTP 712 Etanchéité et cuvelage d'ouvrages d'art et d'équipement industriels, ou équivalent.
Pour chaque domaine de travaux pour lequel il est demandé aux candidats de fournir des références vérifiables pour des travaux similaires réalisés au cours des dix dernières années, les références sont évaluées comme suit :
O Absence de référence ou références fournies non pertinentes : 0 points,
o une seule référence pertinente fournie : 30 points,
o deux références pertinentes fournies : 60 points,
o trois références pertinentes fournies : 100 points.
Les notations sont pondérées comme suit :
O Travaux de génie civil pour des barrages : 15%
o travaux de mise en oeuvre d'une étanchéité par géomembrane pour des ouvrages hydrauliques : 20%
o travaux de réparation de désordres des structures en béton armé pour des ouvrages hydrauliques ou ouvrages d'art : 20%
o travaux de renouvellement ou de réhabilitation d'équipements hydromécaniques des organes de vidange, de prise d'eau ou d'évacuation de crue pour des ouvrages hydrauliques : 15%
o travaux de génie civil pour des ouvrages hydrauliques ou ouvrages d'art avec mise en oeuvre…
… d'une grue de chantier de flèche supérieure ou égale à 75 m : 15%
… d'un échafaudage de forme géométrique complexe et/ou de hauteur supérieure ou égale à 15 m : 15%.
Cette analyse et notation sera employée pour départager les candidatures et retenir les 5 meilleures candidatures qui seront invitées à remettre une offre.
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
des clauses d'exécution à caractère environnemental sont décrites dans le CCTP.
Dans une volonté de protection de l'environnement, les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère environnemental. Les mesures d'évitement ou de réduction de l'impact sur l'environnement sont décrites dans le cctp.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
si le nombre de candidatures recevables, et présentant les capacités financières et techniques exigées, dépasse le nombre maximal précisé ci-dessus, le représentant de l'entité adjudicatrice sélectionnera les candidats admis à présenter une offre en classant les candidatures de la manière suivante :
Afficher plus
Examen des candidatures sur :
Capacité économique et financière
Analyse des Niveau(X) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
Chiffre d'affaires annuel de l'entreprise individuelle (hors sous-traitants déclarés ou envisagés) ou de l'ensemble des co-traitants du groupement (hors sous-traitants déclarés ou envisagés) supérieur à 10 Meuro au cours des 3 dernières années.
Capacité professionnelle et technique
analyse des Niveau(X) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
Les candidats devront fournir les qualifications ou certifications professionnelles suivantes :
Iso 14001 ou équivalent,
qualibat 1412 Échafaudages fixes (technicité confirmée), ou équivalent,
qualibat 2142 Réparation en maçonnerie (technicité confirmée) et en béton armé courant, ou équivalent,
fntp 166 Etanchéité des ouvrages du génie civil de l'eau, ou FNTP 712 Etanchéité et cuvelage d'ouvrages d'art et d'équipement industriels, ou équivalent.
analyse du niveau des références attendues :
Pour chaque domaine de travaux pour lequel il est demandé aux candidats de fournir des références vérifiables pour des travaux similaires réalisés au cours des dix dernières années, les références sont évaluées comme suit :
O Absence de référence ou références fournies non pertinentes : 0 points,
o une seule référence pertinente fournie : 30 points,
o deux références pertinentes fournies : 60 points,
o trois références pertinentes fournies : 100 points.
Les notations sont pondérées comme suit :
O Travaux de génie civil pour des barrages : 15%
o travaux de mise en oeuvre d'une étanchéité par géomembrane pour des ouvrages hydrauliques : 20%
o travaux de réparation de désordres des structures en béton armé pour des ouvrages hydrauliques ou ouvrages d'art : 20%
o travaux de renouvellement ou de réhabilitation d'équipements hydromécaniques des organes de vidange, de prise d'eau ou d'évacuation de crue pour des ouvrages hydrauliques : 15%
o travaux de génie civil pour des ouvrages hydrauliques ou ouvrages d'art avec mise en oeuvre…
… d'une grue de chantier de flèche supérieure ou égale à 75 m : 15%
… d'un échafaudage de forme géométrique complexe et/ou de hauteur supérieure ou égale à 15 m : 15%.
Heure limite de réception des offres: 12:00
Date d'envoi des invitations: 2023-04-24 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 25350262900020
Autre type de pouvoir adjudicateur: Entité adjudicatrice
Contact
Point de contact: eguirriec@ebr-collectivite.fr
Adresse du profil d'acheteur: https://www.megalis.bretagne.bzh 🌏
URL des documents: http://www.marches.megalis.bretagne.bzh 🌏

Référence
Informations complémentaires
la présente consultation concerne l'attribution du marché public lot nº 1 travaux de Génie Civil et Hydromécanique de l'opération pour la réhabilitation des barrages de Rophémel et du Néal.
L'Ensemble de cette opération est divisé en quatre marchés bien distincts.
En plus du lot nº 1, objet de la présente consultation, trois autres lots ont été définis :
- lot 2 : Retrait des sédiments et embâcles sur et en pied du parement amont
- Lot 3 : Menuiseries extérieures
- Lot 4 : Etanchéité de toiture
ces 3 derniers lots seront attribués lors d'une prochaine consultation.
Les opérations sur le barrage de Rophémel nécessiteront la mise en oeuvre d'une grue de chantier à l'aval du barrage en rive droite dont la flèche devra être au moins égale à 75 m. Cette grue sera mise à profit pour d'autres opérations hors du périmètre du présent marché notamment pour les marchés des lots 2, 3 et 4 mais le marché de pèche de sauvegarde et autres marchés ...
Afficher plus
Le présent avis est un appel à candidatures : seul un dossier de candidature est à remettre à ce stade de la procédure. Seuls les candidats sélectionnés par la Collectivité Eau du Bassin Rennais seront invités à remettre une offre dans une seconde phase. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de sélection des candidats et de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation.
Afficher plus
La signature électronique n'est pas exigée pour la remise des candidatures et des offres.
Toutefois les pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat et l'habilitation du mandataire du groupement, lorsqu'elle est requise, doivent être signés de manière manuscrite et scannés pour la remise de leur candidature.
Les candidats sont informés que le seul dépôt de l'offre vaut engagement de leur part à signer ultérieurement le marché qui sera attribué. Tout défaut de signature, retard ou réticence expose l'auteur de l'offre à une action en responsabilité.
Préalablement à la remise des offres, des visites sont programmées, permettant aux candidats de reconnaître les lieux et leurs contraintes. Les dates des visites (1ere groupée et 2eme en individuelle) seront communiquées lors de l'envoi des invitations à soumissionner aux candidats sélectionnés.
Afficher plus
La participation à une des deux visites est obligatoire pour déposer une offre.
afin de favoriser la concurrence et favoriser l'accès du plus grand nombre et en particulier des PME, un opérateur économique sous-traitant peut être présent au titre de plusieurs offres de candidats distincts et les sociétés pourront se présenter en groupement. Toutefois, afin de sécuriser le marché, la forme que devra revêtir le groupement d'entreprise est le groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Afficher plus
Les candidats ne sont pas autorisés à présenter pour le marché, plusieurs candidatures en agissant à la fois en qualité de :
-Candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ;
-Membre de plusieurs groupements.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: hôtel de Bizien - 3, Contour de la Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-rennes@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://rennes.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:
il est précisé que le candidat pourra engager des recours dans les conditions suivantes :
Un recours en référé pré contractuel, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, avant la conclusion du marché;
un référé contractuel au plus tard le 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain de la conclusion du marché;
un recours pour excès de pouvoir contre un acte détachable du marché dans les deux mois à compter de la notification de la décision faisant grief;
un recours de plein contentieux, éventuellement assorti d'un référé suspension, introduit dans les deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 035-101559 (2023-02-14)
Avis d'attribution de marché (2023-10-10)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
les prestations du lot 1 consistent à réhabiliter les barrages de Rophémel (barrage de type voûtes multiples en béton à contreforts) et du Néal (barrage en remblai de terre), les ouvrages associés et les équipements hydromécaniques
Valeur totale du marché: 7 439 207 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-10-10 📅
Date de publication: 2023-10-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 198-620486
Se réfère à l'avis: 2023/S 035-101559
Numéro JO-S: 198

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
l opération pour la réhabilitation des barrages de Rophémel et du Néal est alloti en 4 lots listés au RC. La présente consultation ne concerne que le lot 1 travaux de Génie Civil et
hydromécanique pour réhabiliter les barrages de Rophémel et du Néal, les ouvrages associés et les
équipements hydromécaniques. Barrage de Rophémelreprise de l etanchéité du parement amont par
la pose dune géomembrane en Pvc-P,Réparation des désordres des structures en béton
armé,réhabilitation ou renouvellement des équipements hydromécaniques des organes d évacuation
de crue, de vidange de fond, de vidange auxiliaire, de prise d eau...barrage du Néal avec reprise des
désordres du parement aval maçonné,reprise des désordres du parement quai (travaux de
terrassement de la berge rive gauche à l aval du barrage). Le marché comprend les études d'exécution,
les travaux de terrassement, de génie-civil, d'équipements hydromécaniques, de contrôle commande
et d'électricité.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): critère technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2023-10-09 📅
Nom: demathieu et Bard
Numéro d'enregistrement national: 79084341100287
Adresse postale: 37 rue Bobby Sands
Commune postale: Saint-Herblain
Code postal: 44800
Pays: France 🇫🇷
Loire-Atlantique 🏙️
Nom: baudin Chateauneuf
Numéro d'enregistrement national: 08575053400385
Adresse postale: 5 rue du Chène Lassé
Valeur totale du marché: 7 439 207 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Source: OJS 2023/S 198-620486 (2023-10-10)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Bretagne Bretagne Côtes-d’Armor Ille-et-Vilaine
Fournisseurs:
Baudin Chateauneuf Demathieu et Bard
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Ouvrages d'art et de génie civil Travaux de construction d'ouvrages Structures en béton armé Travaux de construction d'ouvrages... Travaux de construction d'ouvrages...