réhabilitation des barrages de Rophémel et du Néal- lot 1 Génie Civil et Hydromécanique

SMPBR

l'Opération pour la réhabilitation des barrages de Rophémel et du Néal est alloti en 4 lots listés au RC.
La présente consultation ne concerne que le lot 1 travaux de Génie Civil et Hydromécanique pour réhabiliter les barrages de Rophémel et du Néal, les ouvrages associés et les équipements hydromécaniques.
Barrage de Rophémel
Reprise de l'étanchéité du parement amont par la pose d'une géomembrane en Pvc-P,
Réparation des désordres des structures en béton armé,
réhabilitation ou renouvellement des équipements hydromécaniques des organes d'évacuation de crue, de vidange de fond, de vidange auxiliaire, de prise d'eau...
barrage du Néal
Reprise des désordres du parement aval maçonné,
reprise des désordres du parement quai (travaux de terrassement de la berge rive gauche à l'aval du barrage).
Le marché comprend les études d'exécution, les travaux de terrassement, de génie-civil, d'équipements hydromécaniques, de contrôle commande et d'électricité.

Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-03-17. L'appel d'offres a été publié le 2023-02-14.

Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Baudin Chateauneuf
• Demathieu et Bard

Qui ?

• SMPBR

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Bretagne › Côtes-d’Armor
• Bretagne › Ille-et-Vilaine

Historique des marchés publics

Date	Document
2023-02-14	Avis de marché
2023-10-10	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2023-02-14)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: smpbr
Numéro d'enregistrement national: 25350262900020
Adresse postale: 2, rue de la Mabilais
Commune postale: Rennes
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: eguirriec@ebr-collectivite.fr
Courrier électronique: eguirriec@ebr-collectivite.fr 📧
Région: Ille-et-Vilaine 🏙️
URL: https://www.eaudubassinrennais-collectivite.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.megalis.bretagne.bzh 🌏
Communication
L'accès aux documents d'appel d'offres est restreint
URL des documents: http://www.marches.megalis.bretagne.bzh 🌏
URL de participation: https://www.megalis.bretagne.bzh 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Entité adjudicatrice

Objet
Champ d'application du marché
Titre:
“réhabilitation des barrages de Rophémel et du Néal- lot 1 Génie Civil et Hydromécanique CEBR23-008”
Produits/services: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 📦
Produits/services: IA27 📦
Brève description:
“l'Opération pour la réhabilitation des barrages de Rophémel et du Néal est alloti en 4 lots listés au RC. La présente consultation ne concerne que le lot 1...”
Informations sur les lots
Les offres ne peuvent porter que sur un seul lot

1️⃣
Champ d'application du marché
Titre: génie civil & Equipements hydromécaniques
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction d'ouvrages hydromécaniques 📦
Produits/services supplémentaires: DA33 📦
Produits/services supplémentaires: Structures en béton armé 📦
Produits/services supplémentaires: IA27 📦
Lieu d'exécution: Côtes-d’Armor 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: plouasne (22)
Description du marché:
“les travaux du lot 1 Génie Civil et Hydromécanique seront réalisés en trois phases. 1ere phase étude d'exécution et travaux préparatoires etudes...”

Description du marché

les travaux du lot 1 Génie Civil et Hydromécanique seront réalisés en trois phases.
1ere phase étude d'exécution et travaux préparatoires
etudes d'exécution,
installations de chantier,
mise en oeuvre d'une grue de chantier.
2éme phase concerne les travaux ne pouvant se faire qu'à retenue vidangée :
Barrage de Rophémel :
O Reprise de l'étanchéité du parement amont par la pose d'une géomembrane en PVC-P,
O Réparation des désordres des structures en béton armé de l'évacuateur de crues et des plateformes sur le parement amont,
o renouvellement des équipements de manoeuvre de la vanne de vidange de fond,
o adaptation de la grille amont de la vidange de fond
o renouvellement du batardeau amont de la vidange de fond,
o réhabilitation des vannes de la vidange auxiliaire,
o reprise de la peinture des vannes et vannelles de l'évacuateur de crue,
o reprise du supportage des panneaux du dégrilleur de la prise d'eau,
o mise en place de blocs de secours dans la centrale hydroélectrique à l'aval immédiat du barrage,
o mise en place d'une drome dans le canal de fuite de la centrale hydroélectrique,
o renouvellement des vannes de prises d'eau de la tour d'exhaure située dans la retenue (prise d'eau de l'usine d'eau potable),
barrage du Néal :
O Reprise des désordres du parement aval maçonné,
o reprise des désordres du parement quai (travaux de terrassement de la berge rive gauche à l'aval du barrage).
3ème phase concerne les travaux qui seront réalisés ultérieurement après remplissage de la retenue. :
O Réparation des désordres des structures en béton armé du parement aval et des portiques en crête,
o réfection des joints inter-dalles du couronnement.
remarques importantes :
Les opérations sur le parement amont du barrage de Rophémel nécessiteront la mise en oeuvre d'un batardeau de chantier pour protéger la zone de travaux, ainsi que des échafaudages (et éventuellement des nacelles) sur l'ensemble du parement amont.
Les opérations en crête et à l'aval du barrage de Rophémel nécessiteront la mise en oeuvre d'échafaudages (et éventuellement le recours à d'autres moyens d'accès de type nacelles ou travaux par cordistes).
Les opérations sur le barrage de Rophémel nécessiteront la mise en oeuvre d'une grue de chantier à l'aval du barrage en rive droite dont la flèche devra être au moins égale à 75 m. Cette grue sera mise à profit pour d'autres opérations hors du périmètre du présent marché.

Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 124
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“si le nombre de candidatures recevables, et présentant les capacités financières et techniques exigées, dépasse le nombre maximal précisé ci-dessus, le...”

Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats

si le nombre de candidatures recevables, et présentant les capacités financières et techniques exigées, dépasse le nombre maximal précisé ci-dessus, le représentant de l'entité adjudicatrice sélectionnera les candidats admis à présenter une offre en classant les candidatures de la manière suivante :
Examen des candidatures sur :
Capacité économique et financière
Analyse des Niveau(X) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
Chiffre d'affaires annuel de l'entreprise individuelle (hors sous-traitants déclarés ou envisagés) ou de l'ensemble des co-traitants du groupement (hors sous-traitants déclarés ou envisagés) supérieur à 10 Meuro au cours des 3 dernières années.
Capacité professionnelle et technique
analyse des Niveau(X) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
Les candidats devront fournir les qualifications ou certifications professionnelles suivantes :
Iso 14001 ou équivalent,
qualibat 1412 Échafaudages fixes (technicité confirmée), ou équivalent,
qualibat 2142 Réparation en maçonnerie (technicité confirmée) et en béton armé courant, ou équivalent,
fntp 166 Etanchéité des ouvrages du génie civil de l'eau, ou FNTP 712 Etanchéité et cuvelage d'ouvrages d'art et d'équipement industriels, ou équivalent.
analyse du niveau des références attendues :
Pour chaque domaine de travaux pour lequel il est demandé aux candidats de fournir des références vérifiables pour des travaux similaires réalisés au cours des dix dernières années, les références sont évaluées comme suit :
O Absence de référence ou références fournies non pertinentes : 0 points,
o une seule référence pertinente fournie : 30 points,
o deux références pertinentes fournies : 60 points,
o trois références pertinentes fournies : 100 points.
Les notations sont pondérées comme suit :
O Travaux de génie civil pour des barrages : 15%
o travaux de mise en oeuvre d'une étanchéité par géomembrane pour des ouvrages hydrauliques : 20%
o travaux de réparation de désordres des structures en béton armé pour des ouvrages hydrauliques ou ouvrages d'art : 20%
o travaux de renouvellement ou de réhabilitation d'équipements hydromécaniques des organes de vidange, de prise d'eau ou d'évacuation de crue pour des ouvrages hydrauliques : 15%
o travaux de génie civil pour des ouvrages hydrauliques ou ouvrages d'art avec mise en oeuvre d'une grue de chantier de flèche supérieure ou égale à 75 m : 15%
o travaux de génie civil pour des ouvrages hydrauliques ou ouvrages d'art avec mise en oeuvre d'un échafaudage de forme géométrique complexe et/ou de hauteur supérieure ou égale à 15 m : 15%.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“critères relatifs à la situation personnelle d'opérateurs économiques (susceptibles d'entraîner leur exclusion), y compris exigences relatives à leur...”

Liste et brève description des conditions

critères relatifs à la situation personnelle d'opérateurs économiques (susceptibles d'entraîner leur exclusion), y compris exigences relatives à leur inscription à un registre professionnel ou du commerce.
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
L'Opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel ou du commerce.
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
-Une lettre de candidature établie sur un formulaire Dc1 à jour complété, ou sur papier libre, précisant : le nom et l'adresse du candidat, le numéro et la nature du(des) lot(s) concerné(s),
Si le candidat se présente seul ou en groupement ; dans ce dernier cas, désignation des membres du groupement et du mandataire et répartition des prestations en cas de groupement conjoint ;
-Une déclaration sur l'honneur : le candidat devra produire une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-10 du code de la commande publique et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;
-Une déclaration du candidat établie sur un formulaire Dc2 à jour entièrement complété, précisant les renseignements demandés à l'article 18 - conditions de participation et moyens de preuve acceptables ou les documents établissant ses capacités, tels que demandés à ce même article.
-le pouvoir ou la délégation permettant au signataire d'engager la société (chaque personne habilitée à engager la société candidate dans le cadre d'une candidature unique ou chaque cotraitant d'une candidature groupée).
-une attestation d'assurance de responsabilité civile en cours de validité.
-une présentation de l'implantation de son entreprise en France et en Europe, des effectifs et de l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des 3 dernières années*.
* Les entreprises nouvelles fourniront les éléments dont elles disposent depuis leur création.

Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“critères relatifs à la situation économique et financière d'opérateurs économiques (susceptibles d'entraîner leur exclusion) : Renseignements et formalités...”
Conditions de participation

“chiffre d'affaires annuel de l'entreprise individuelle (hors sous-traitants déclarés ou envisagés) ou de l'ensemble des co-traitants du groupement (hors...”
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“critères relatifs à la capacité technique et/ou professionnelle d'opérateurs économiques (susceptibles d'entraîner leur exclusion) renseignements et...”

Liste et brève description des critères de sélection

critères relatifs à la capacité technique et/ou professionnelle d'opérateurs économiques (susceptibles d'entraîner leur exclusion)
renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
O Les garanties techniques seront appréciées au vu des compétences et des moyens du candidat.
O les garanties professionnelles seront appréciées au vu des références vérifiables du candidat pour des travaux similaires dans le domaine du présent marché réalisés au cours des dix dernières années*.
O les candidats fourniront des références vérifiables pour des travaux similaires dans les domaines suivants (aux plus trois références par domaine) réalisés au cours des dix dernières années* :
- Travaux de génie civil pour des barrages,
- travaux de mise en oeuvre d'une étanchéité par géomembrane pour des ouvrages hydrauliques,
- travaux de réparation de désordres des structures en béton armé pour des ouvrages hydrauliques ou ouvrages d'art,
- travaux de renouvellement ou de réhabilitation d'équipements hydromécaniques des organes de vidange, de prise d'eau ou d'évacuation de crue pour des ouvrages hydrauliques,
- travaux de génie civil pour des ouvrages hydrauliques ou ouvrages d'art avec mise en oeuvre d'une grue de chantier de flèche supérieure ou égale à 75 m,
- travaux de génie civil pour des ouvrages hydrauliques ou ouvrages d'art avec mise en oeuvre d'un échafaudage de forme géométrique complexe et/ou de hauteur supérieure ou égale à 15 m.
O le candidat indiquera les mesures prises dans le cadre du développement durable : charte environnementale, label RSE, certification MASE, qualification ISO 45001, qualification ISO 14001 ou tout autre moyen.
* Les entreprises nouvelles qui ne disposent pas des documents demandés fourniront les éléments dont elles disposent depuis leur création.

Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“les candidats devront fournir les qualifications ou certifications professionnelles suivantes : O Iso 14001 ou équivalent, o qualibat 1412 Échafaudages...”

Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)

les candidats devront fournir les qualifications ou certifications professionnelles suivantes :
O Iso 14001 ou équivalent,
o qualibat 1412 Échafaudages fixes (technicité confirmée), ou équivalent,
o qualibat 2142 Réparation en maçonnerie (technicité confirmée) et en béton armé courant, ou équivalent,
o fntp 166 Etanchéité des ouvrages du génie civil de l'eau, ou FNTP 712 Etanchéité et cuvelage d'ouvrages d'art et d'équipement industriels, ou équivalent.
Pour chaque domaine de travaux pour lequel il est demandé aux candidats de fournir des références vérifiables pour des travaux similaires réalisés au cours des dix dernières années, les références sont évaluées comme suit :
O Absence de référence ou références fournies non pertinentes : 0 points,
o une seule référence pertinente fournie : 30 points,
o deux références pertinentes fournies : 60 points,
o trois références pertinentes fournies : 100 points.
Les notations sont pondérées comme suit :
O Travaux de génie civil pour des barrages : 15%
o travaux de mise en oeuvre d'une étanchéité par géomembrane pour des ouvrages hydrauliques : 20%
o travaux de réparation de désordres des structures en béton armé pour des ouvrages hydrauliques ou ouvrages d'art : 20%
o travaux de renouvellement ou de réhabilitation d'équipements hydromécaniques des organes de vidange, de prise d'eau ou d'évacuation de crue pour des ouvrages hydrauliques : 15%
o travaux de génie civil pour des ouvrages hydrauliques ou ouvrages d'art avec mise en oeuvre d'une grue de chantier de flèche supérieure ou égale à 75 m : 15%
o travaux de génie civil pour des ouvrages hydrauliques ou ouvrages d'art avec mise en oeuvre d'un échafaudage de forme géométrique complexe et/ou de hauteur supérieure ou égale à 15 m : 15%.
Cette analyse et notation sera employée pour départager les candidatures et retenir les 5 meilleures candidatures qui seront invitées à remettre une offre.

Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“des clauses d'exécution à caractère environnemental sont décrites dans le CCTP. Dans une volonté de protection de l'environnement, les conditions...”

Procédure
Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-03-17 12:00 📅
Date estimée d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés: 2023-04-24 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6

Informations complémentaires
Informations complémentaires

“la présente consultation concerne l'attribution du marché public lot nº 1 travaux de Génie Civil et Hydromécanique de l'opération pour la réhabilitation des...”

la présente consultation concerne l'attribution du marché public lot nº 1 travaux de Génie Civil et Hydromécanique de l'opération pour la réhabilitation des barrages de Rophémel et du Néal.
L'Ensemble de cette opération est divisé en quatre marchés bien distincts.
En plus du lot nº 1, objet de la présente consultation, trois autres lots ont été définis :
- lot 2 : Retrait des sédiments et embâcles sur et en pied du parement amont
- Lot 3 : Menuiseries extérieures
- Lot 4 : Etanchéité de toiture
ces 3 derniers lots seront attribués lors d'une prochaine consultation.
Les opérations sur le barrage de Rophémel nécessiteront la mise en oeuvre d'une grue de chantier à l'aval du barrage en rive droite dont la flèche devra être au moins égale à 75 m. Cette grue sera mise à profit pour d'autres opérations hors du périmètre du présent marché notamment pour les marchés des lots 2, 3 et 4 mais le marché de pèche de sauvegarde et autres marchés ...
Le présent avis est un appel à candidatures : seul un dossier de candidature est à remettre à ce stade de la procédure. Seuls les candidats sélectionnés par la Collectivité Eau du Bassin Rennais seront invités à remettre une offre dans une seconde phase. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de sélection des candidats et de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation.
La signature électronique n'est pas exigée pour la remise des candidatures et des offres.
Toutefois les pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat et l'habilitation du mandataire du groupement, lorsqu'elle est requise, doivent être signés de manière manuscrite et scannés pour la remise de leur candidature.
Les candidats sont informés que le seul dépôt de l'offre vaut engagement de leur part à signer ultérieurement le marché qui sera attribué. Tout défaut de signature, retard ou réticence expose l'auteur de l'offre à une action en responsabilité.
Préalablement à la remise des offres, des visites sont programmées, permettant aux candidats de reconnaître les lieux et leurs contraintes. Les dates des visites (1ere groupée et 2eme en individuelle) seront communiquées lors de l'envoi des invitations à soumissionner aux candidats sélectionnés.
La participation à une des deux visites est obligatoire pour déposer une offre.
afin de favoriser la concurrence et favoriser l'accès du plus grand nombre et en particulier des PME, un opérateur économique sous-traitant peut être présent au titre de plusieurs offres de candidats distincts et les sociétés pourront se présenter en groupement. Toutefois, afin de sécuriser le marché, la forme que devra revêtir le groupement d'entreprise est le groupement conjoint avec mandataire solidaire.
Les candidats ne sont pas autorisés à présenter pour le marché, plusieurs candidatures en agissant à la fois en qualité de :
-Candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ;
-Membre de plusieurs groupements.

Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: hôtel de Bizien - 3, Contour de la Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-rennes@juradm.fr 📧
URL: http://rennes.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“il est précisé que le candidat pourra engager des recours dans les conditions suivantes : Un recours en référé pré contractuel, en cas de manquement aux...”
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: hôtel de Bizien - 3, Contour de la Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-rennes@juradm.fr 📧
URL: http://rennes.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2023/S 035-101559 (2023-02-14)

Avis d'attribution de marché (2023-10-10)
Objet
Champ d'application du marché
Titre:
“génie Civil et Hydromécanique -Rehabilitation des barrages de Rophémel et du Néal CEBR23-008”
Brève description:
“les prestations du lot 1 consistent à réhabiliter les barrages de Rophémel (barrage de type voûtes multiples en béton à contreforts) et du Néal (barrage en...”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 7 439 207 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Description
Description du marché:
“l opération pour la réhabilitation des barrages de Rophémel et du Néal est alloti en 4 lots listés au RC. La présente consultation ne concerne que le lot 1...”
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): critère technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Procédure
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2023/S 035-101559

Attribution du marché

1️⃣
Numéro de contrat: M2023-056
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“génie civil et equipements hydromecaniques -Rehabilitation du barrage de Rophemel et du Neal”
Date de conclusion du contrat: 2023-10-09 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅
Nom et adresse du contractant
Nom: demathieu et Bard
Numéro d'enregistrement national: 79084341100287
Adresse postale: 37 rue Bobby Sands
Commune postale: Saint-Herblain
Code postal: 44800
Pays: France 🇫🇷
Région: Loire-Atlantique 🏙️
Le contractant est une PME
Nom: baudin Chateauneuf
Numéro d'enregistrement national: 08575053400385
Adresse postale: 5 rue du Chène Lassé
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 7 439 207 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
Valeur hors TVA susceptible d'être sous-traitée à des tiers: EUR 2935468.95 💰
Source: OJS 2023/S 198-620486 (2023-10-10)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques

Recherches connexes 🔍

Région: France Bretagne Bretagne Côtes-d’Armor Ille-et-Vilaine

Fournisseurs: Baudin Chateauneuf Demathieu et Bard

Produits/services: Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Ouvrages d'art et de génie civil Travaux de construction d'ouvrages Structures en béton armé Travaux de construction d'ouvrages... Travaux de construction d'ouvrages...