Objet Champ d'application du marché
Titre:
“fourniture de véhicules et d'équipements pour les services du Département de la Lozère_Programme 2022
22mmp076mn”
Produits/services: Véhicules à moteur📦
Brève description:
“les prestations sont réparties en 8 lots en tranche ferme dont 3 lots ont également des tranches optionnelles”
Valeur estimée hors TVA: EUR 1 854 000 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“tf : 1 camion gamme chantier / hors route - 19 tonnes - pour pose de glissières pour l'entité exploitation du Parc Technique Départemental (Cg01)...”
Titre
tf : 1 camion gamme chantier / hors route - 19 tonnes - pour pose de glissières pour l'entité exploitation du Parc Technique Départemental (Cg01) Signalisations passive et lumineuse incluses
Afficher plus Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Véhicules à moteur📦
Lieu d'exécution: Lozère🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
“departement De La Lozere Parc Technique Departemental 5, Rue de la Garenne 48000 - mende”
Description du marché:
“tranche ferme : 1 camion gamme chantier / hors route - 19 tonnes - pour pose de glissières pour l'entité exploitation du Parc Technique Départemental...”
Description du marché
tranche ferme : 1 camion gamme chantier / hors route - 19 tonnes - pour pose de glissières pour l'entité exploitation du Parc Technique Départemental (Cg01)Signalisations passive et lumineuse incluses
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): La valeur technique et formation La valeur technique et formation
Critère de qualité (pondération): 45
Critère de qualité (nom): Délai de livraison
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de coût (nom): Le coût du cycle de vie du véhicule
Critère de coût (pondération): 50
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Description
Durée de l'accord: 450
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Description
Informations complémentaires: durée maxi du marché : 450 jours calendaires
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“tf : 1 camion 4x4 gamme porte - outils et prise de force avant et 4 roues directrices - 15 à 16 T - benne déposable avec : étrave, balai hydraulique sur...”
Titre
tf : 1 camion 4x4 gamme porte - outils et prise de force avant et 4 roues directrices - 15 à 16 T - benne déposable avec : étrave, balai hydraulique sur plaque avant et d'une turbo-fraise
Afficher plus Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Description du marché:
“tranche ferme : 1 camion 4x4 gamme porte - outils et prise de force avant et 4 roues directrices - 15 à 16 tonnes - équipé benne déposable avec équipements...”
Description du marché
tranche ferme : 1 camion 4x4 gamme porte - outils et prise de force avant et 4 roues directrices - 15 à 16 tonnes - équipé benne déposable avec équipements Vh : fourniture d'une étrave transformable, d'un balai hydraulique sur plaque avant et d'une turbo-fraise (Fr115)Signalisations passive et lumineuse incluses
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): La valeur technique
Critère de qualité (pondération): 35
Critère de coût (pondération): 60
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“tf : 1 camion 4x4 gamme porte - outils et prise de force avant - 16 à 17 T - benne avec : saleuse mixte ou non 3 m3, lame bi-raclage convertible en étrave,...”
Titre
tf : 1 camion 4x4 gamme porte - outils et prise de force avant - 16 à 17 T - benne avec : saleuse mixte ou non 3 m3, lame bi-raclage convertible en étrave, faucheuse d'accotements sous glissières
Afficher plus Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Description du marché:
“tranche ferme : 1 camion 4x4 gamme porte - outils et prise de force avant - 16 à 17 tonnes - équipé benne déposable avec équipements Vh : saleuse mixte ou...”
Description du marché
tranche ferme : 1 camion 4x4 gamme porte - outils et prise de force avant - 16 à 17 tonnes - équipé benne déposable avec équipements Vh : saleuse mixte ou non 3 m3, fourniture d'une lame bi-raclage convertible en étrave, d'une faucheuse d'accotements sous glissières, d'une balayeuse hydraulique et turbo-fraise (Cg22)Signalisations passive et lumineuse incluses
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“tf : 2 camions 4x2 tri-benne - 7 tonnes - 3 places (A affecter - co81 et Co82) Signalisations passive et lumineuse incluses” Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Description du marché:
“tranche ferme : 2 camions 4x2 tri-benne - 7 tonnes - 3 places (A affecter - co81 et Co82)Signalisations passive et lumineuse incluses” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Les valeurs techniques, de sécurité
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): La valeur environnementale, émissions de Co2
Critère de qualité (pondération): 10
Description
Informations complémentaires: durée maxi du marché : 360 jours calendaires
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“tf : 2 fourgonnettes diesel 5 places - 5 portes (A affecter - vl295, Vl249) Signalisations passive et lumineuse incluses” Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Description du marché:
“tranche ferme : 2 fourgonnettes diesel 5 places - 5 portes (A affecter - vl295, Vl249)Signalisations passive et lumineuse incluses”
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“tf : 1 fourgonnette essence 5 places - 5 portes (A affecter - ctcd Florac - rendre Vl303) Signalisations passive et lumineuse incluses To 1 : 1 fourgonnette...”
Titre
tf : 1 fourgonnette essence 5 places - 5 portes (A affecter - ctcd Florac - rendre Vl303) Signalisations passive et lumineuse incluses To 1 : 1 fourgonnette essence 5 places - 5 portes (A affecter)
Afficher plus Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Description du marché:
“tranche ferme : 1 fourgonnette essence 5 places - 5 portes (A affecter - ctcd Florac - rendre Vl303)Signalisations passive et lumineuse inclusesto001 : 1...”
Afficher plus
Informations complémentaires: durée maxi du marché : 300 jours calendaires
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas...”
Liste et brève description des conditions
renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :- déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner- la lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-contractants (Dc1 ou équivalent)- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires...”
Liste et brève description des critères de sélection
renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Liste des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé (en...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Liste des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé (en pièce complémentaire à la Dc2). Les livraisons sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“les candidats proposent un délai d'exécution sans dépasser le délai maximum fixé par l'acheteurprestations réglées par un prix global forfaitaireprix...”
Conditions d'exécution du contrat
les candidats proposent un délai d'exécution sans dépasser le délai maximum fixé par l'acheteurprestations réglées par un prix global forfaitaireprix fermesfinancés dans le cadre du budget Départemental.Délai global de paiement de 30 jours
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-03-07
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2023-03-07
13:00 📅
“les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral,...”
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info -Les retraits, dépôts et tout renseignement complémentaire se font impérativement par voie dématérialisée par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur (https://www.marches-publics.info).Les délais partent, pour les tranches fermes, à compter de la date de notification du marché et, pour les tranches optionnelles, à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des prestations de la tranche considérée.La structure du formulaire impose d'indiquer une durée unique pour tous les lots. Toutefois, la durée du marché diffère suivant les lots. Elle est de 450 jours maxi pour les lots no 1, 2 et 3 . Pour les autres lots, la durée du marché àprendre en compte est de 360 jours maxi pour les lots 4,5,6 et 7 et de 300 jours maxi pour le lot no 8
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue Feuchères, Cs 88010
Commune postale: Nîmes
Code postal: 30941
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 466273700📞
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr📧
Fax: +33 466362786 📠
URL: http://www.telerecours.fr🌏
Source: OJS 2023/S 025-071523 (2023-01-30)
Avis d'attribution de marché (2023-06-01) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 1 603 382 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Site principal ou lieu d'exécution:
“departement De La Lozere Parc Technique Departemental 5, Rue de la Garenne 48000 Mende”
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2023/S 025-071523
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 20230000000429
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“tf : 1 camion gamme chantier / hors route - 19 tonnes - pour pose de glissières pour l'entité exploitation du Parc Technique Départemental (Cg01)...”
Titre
tf : 1 camion gamme chantier / hors route - 19 tonnes - pour pose de glissières pour l'entité exploitation du Parc Technique Départemental (Cg01) Signalisations passive et lumineuse incluses
Afficher plus
Date de conclusion du contrat: 2023-05-16 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de PME: 1
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: cornut(Ets)
Adresse postale: rte D Annonay
Commune postale: Montfaucon-en-Velay
Code postal: 43290
Pays: France 🇫🇷
Région: Haute-Loire🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 475 800 💰
2️⃣
Numéro de contrat: 20230000000430
Numéro d'identification du lot: 2
Titre:
“tf : 1 camion 4x4 gamme porte - outils et prise de force avant et 4 roues directrices - 15 à 16 T - benne déposable avec : étrave, balai hydraulique sur...”
Titre
tf : 1 camion 4x4 gamme porte - outils et prise de force avant et 4 roues directrices - 15 à 16 T - benne déposable avec : étrave, balai hydraulique sur plaque avant et d'une turbo-fraise
Afficher plus Nom et adresse du contractant
Nom: europe Service
Adresse postale: av Du Garric
Commune postale: Aurillac
Code postal: 15000
Région: Cantal🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 376 967 💰
3️⃣
Numéro de contrat: 20230000000431
Numéro d'identification du lot: 3
Titre:
“tf : 1 camion 4x4 gamme porte - outils et prise de force avant - 16 à 17 T - benne avec : saleuse mixte ou non 3 m3, lame bi-raclage convertible en étrave,...”
Titre
tf : 1 camion 4x4 gamme porte - outils et prise de force avant - 16 à 17 T - benne avec : saleuse mixte ou non 3 m3, lame bi-raclage convertible en étrave, faucheuse d'accotements sous glissières
Afficher plus Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 422166.67 💰
4️⃣
Numéro de contrat: 20230000000434
Numéro d'identification du lot: 4
Titre:
“tf : 2 camions 4x2 tri-benne - 7 tonnes - 3 places (A affecter - co81 et Co82) Signalisations passive et lumineuse incluses”
Date de conclusion du contrat: 2023-05-23 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de PME: 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: sarl Garage Solignac
Adresse postale: 67 Av Du 11 Novembre
Commune postale: Mende
Code postal: 48000
Région: Lozère🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 134 780 💰
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 5
Titre:
“tf : 2 fourgonnettes diesel 5 places - 5 portes (A affecter - vl295, Vl249) Signalisations passive et lumineuse incluses” Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
6️⃣
Numéro d'identification du lot: 6
Titre:
“tf : 1 fourgonnette essence 5 places - 5 portes (A affecter - ctcd Florac - rendre Vl303) Signalisations passive et lumineuse incluses To 1 : 1 fourgonnette...”
Titre
tf : 1 fourgonnette essence 5 places - 5 portes (A affecter - ctcd Florac - rendre Vl303) Signalisations passive et lumineuse incluses To 1 : 1 fourgonnette essence 5 places - 5 portes (A affecter)
7️⃣
Numéro de contrat: 20230000000435
Numéro d'identification du lot: 7
Titre:
“tf : 5 fourgons tôlés 3 places Signalisations passive et lumineuse incluses To1 : 1 fourgon tôlé 3 places (A affecter) Signalisations passive et lumineuse incluses”
Titre
tf : 5 fourgons tôlés 3 places Signalisations passive et lumineuse incluses To1 : 1 fourgon tôlé 3 places (A affecter) Signalisations passive et lumineuse incluses
Afficher plus
Date de conclusion du contrat: 2023-05-22 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de PME: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: sa Giraud Automobiles
Adresse postale: rue De La Tendelle
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 176129.80 💰
8️⃣
Numéro de contrat: 20230000000436
Numéro d'identification du lot: 8
Titre:
“tf : 1 voiture particulière essence "Segment B" - 5 places - 5 portes To 01 et To 02 : 1 voiture particulière essence "Segment B" - 5 places - 5 portes” Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 17538.96 💰
“pour chacun des lots, le montant Ht par lots du marché correspond au coût d'acquisition des véhicules.Les lots no 5 et 6 ont été relancés”
Source: OJS 2023/S 107-337143 (2023-06-01)