Construction de 30 logements en accession sociale, répartis en 2 bâtiments R+5 et R+2, sur un socle de commerces et un sous-sol, situés rue d’Osnabrück à ANGERS
Construction de 30 logements en accession sociale, répartis en 2 bâtiments R+5 et R+2, sur un socle de commerces et un sous-sol, situés rue d’Osnabrück à ANGERS.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-04-24.
L'appel d'offres a été publié le 2023-03-21.
Avis de marché (2023-03-21) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Podeliha accession
Numéro d'enregistrement national: 05820059300026
Adresse postale: 16 RUE DE BRETAGNE
Commune postale: Angers
Code postal: 49100
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Edmée SAUTJEAU
Courrier électronique: esautjeau@podeliha.com📧
Région: Maine-et-Loire🏙️
URL: https://axeliha.fr/🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/🌏
Pouvoir adjudicateur (supplémentaire)
Nom: Sccv commerces de monplaisir
Numéro d'enregistrement national: 519 293 724 00026
Adresse postale: 15 rue Rouget de l’Isle
Commune postale: Courbevoie
Pouvoir adjudicateur
Code postal: 92400
Région: Hauts-de-Seine 🏙️
Pouvoir adjudicateur Informations sur la passation conjointe de marchés
Le contrat prévoit la passation d'un marché conjoint
Communication
URL des documents: https://www.achatpublic.com/🌏
URL de participation: https://www.achatpublic.com/🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Esh
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Construction de 30 logements en accession sociale, répartis en 2 bâtiments R+5 et R+2, sur un socle de commerces et un sous-sol, situés rue d’Osnabrück à ANGERS.”
Titre
Construction de 30 logements en accession sociale, répartis en 2 bâtiments R+5 et R+2, sur un socle de commerces et un sous-sol, situés rue d’Osnabrück à ANGERS.
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“Construction de 30 logements en accession sociale, répartis en 2 bâtiments R+5 et R+2, sur un socle de commerces et un sous-sol, situés rue d’Osnabrück à ANGERS.”
Brève description
Construction de 30 logements en accession sociale, répartis en 2 bâtiments R+5 et R+2, sur un socle de commerces et un sous-sol, situés rue d’Osnabrück à ANGERS.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Terrassement - vrd
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction📦
Lieu d'exécution: Maine-et-Loire🏙️
Description du marché: Terrassement - vrd
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 24
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre maximum: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Nombre maximum de candidats sélectionnés : 5 par lots (si le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre de cinq, le...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Nombre maximum de candidats sélectionnés : 5 par lots (si le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre de cinq, le pouvoir adjudicateur poursuivra la procédure avec les candidats ayant les capacités requises)
Critères de limitation du nombre de candidats :
Les candidatures seront appréciées sur la base des critères suivants, par ordre décroissant d’importance :
Qualité des 5 références présentées par les candidats de nature et d’importance équivalente à l’objet, au regard des éléments demandés dans le présent avis.
Capacités techniques et professionnelles des candidats dans les différentes compétences exigées pour l'exécution des prestations de nature et d’importance équivalente à l’opération décrite en objet, au regard des éléments demandés dans le présent avis.
Capacités financières, au regard des éléments demandés dans le présent avis.
Afficher plus Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Gros-oeuvre
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Description du marché: Gros-oeuvre
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ravalement – isolation par l’exterieur
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Description du marché: Ravalement – isolation par l’exterieur
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Charpente bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Description du marché: Charpente bois
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Étanchéité multicouche
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Description du marché: Étanchéité multicouche
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Nombre maximum de candidats sélectionnés : 5 par lots (si le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre de cinq, le...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Nombre maximum de candidats sélectionnés : 5 par lots (si le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre de cinq, le pouvoir adjudicateur poursuivra la procédure avec les candidats ayant les capacités requises)
Critères de limitation du nombre de candidats :
Les candidatures seront appréciées sur la base des critères suivants, par ordre décroissant d’importance :
Qualité des 5 références présentées par les candidats de nature et d’importance équivalente à l’objet, au regard des éléments demandés dans le présent avis.
Capacités techniques et professionnelles des candidats dans les différentes compétences exigées pour l'exécution des prestations de nature et d’importance équivalente à l’opération décrite en objet, au regard des éléments demandés dans le présent avis.
Capacités financières, au regard des éléments demandés dans le présent avis
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries et fermetures exteieures pvc
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Description du marché: Menuiseries et fermetures exteieures pvc
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries aluminium
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Description du marché: Menuiseries aluminium
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Metallerie – serrurerue - portail
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Description du marché: Metallerie – serrurerue - portail
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries interieures bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Description du marché: Menuiseries interieures bois
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Platrerie – isolation – plafonds
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Description du marché: Platrerie – isolation – plafonds
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Plomberie – chauffage - ventilation
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Description du marché: Plomberie – chauffage - ventilation
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Électricité
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Description du marché: Électricité
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ascenseur
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Description du marché: Ascenseur
1️⃣4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Revetements de sols cerrelage - faïences
Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Description du marché: Revetements de sols cerrelage - faïences
1️⃣5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Revetements de sols collés
Titre
Numéro d'identification du lot: 15
Description
Description du marché: Revetements de sols collés
1️⃣6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Peinture et revetements muraux
Titre
Numéro d'identification du lot: 16
Description
Description du marché: Peinture et revetements muraux
1️⃣7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Amenagements paysagers
Titre
Numéro d'identification du lot: 17
Description
Description du marché: Amenagements paysagers
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Les candidats auront à produire les documents mentionnés ci-après. Chaque membre du groupement aura à produire lesdits documents, sous peine de rejet de...”
Liste et brève description des critères de sélection
Les candidats auront à produire les documents mentionnés ci-après. Chaque membre du groupement aura à produire lesdits documents, sous peine de rejet de l'ensemble du groupement.
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, chaque membre du groupement peut demander que soient prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou plusieurs sous-traitants. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces sous-traitants et du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché. Il produira pour ce faire, pour ces sous-traitants, les mêmes renseignements que ceux exigés des candidats.
Dossier administratif :
1. Le formulaire DC1 (lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants) ou une lettre de candidature signée par une personne habilitée à engager le candidat.
2. Le formulaire DC2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) et tous les justificatifs demandés dans ce document ou tout autre document équivalent contenant l’ensemble des informations demandées dans le formulaire ainsi que les justificatifs précédemment mentionnés.
3. En cas de groupement d’entreprises, une lettre d’habilitation du mandataire par ses co-traitants et la convention de groupement dûment signée.
4. A titre informatif, un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou KBIS) ou équivalents, datant de moins de 3 mois.
5. La copie du ou des jugements prononcés s’il est en redressement judiciaire.
6. Les liasses CERFA (ou équivalent) de bilan et compte de résultat des trois dernières années, ainsi que le chiffre d’affaires réalisé.
7. Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun cas des interdictions de soumissionner.
8. Attestations d’assurances civiles et décennales en cours de validité.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Dossier technique :
1. Les certificats ou qualifications en adéquation avec l’objet du présent avis en cours de validité délivrés par un organisme agréé.
2....”
Liste et brève description des critères de sélection
Dossier technique :
1. Les certificats ou qualifications en adéquation avec l’objet du présent avis en cours de validité délivrés par un organisme agréé.
2. Une plaquette de présentation de l’entreprise.
3. Une note sur l’organisation de l’entreprise.
4. Un dossier présentant les capacités de l’entreprise (et plus particulièrement de l’établissement susceptible d’intervenir) à réaliser des prestations similaires notamment en milieu urbain. Ce dossier devra détailler :
. Les moyens techniques de l’entreprise,
. Les moyens humains (effectifs par qualification professionnelle et par fonction),
. Les références pour les prestations similaires exécutées dans les trois dernières années. Les références présentées devront mentionner le nom du projet, la date, le lieu d’exécution, les coordonnées du client, la nature et le montant des opérations effectuées.
5. Les noms des sous-traitants susceptibles d’intervenir dans le cadre de l’exécution du marché, ainsi que la nature et le volume des prestations sous-traitées.
6. Les moyens envisagés par le candidat pour anticiper et repérer les potentielles sources de nuisances en milieu urbain.
Références professionnelles :
Qualité des références portant sur des travaux d’importance et de nature similaires.
Chaque entreprise se doit de remettre un dossier, et in fine un cahier de références. Il est obligatoire pour chaque candidat de préciser que le cahier de références ne doit comporter que 5 références maximum. Toute référence supplémentaire ne sera pas prise en compte pour la sélection.
Les candidats devront présenter uniquement 5 références par membre de groupement, sur un cahier de références, avec les mentions suivantes (à adapter en fonction du type de travaux) : le nom du maître d’ouvrage, l’année de réalisation, le délai de(s) chantier(s), les prestations réalisées, la description du ou de(s) ouvrage(s) avec le montant, l’adresse précise, le nombre de logement, le label obtenu le cas échéant et les caractéristiques relevant de la complexité de l’opération. Chaque référence doit comporter l’ensemble de ces mentions. Dans le cas contraire, il y aura non prise en compte de la référence.
Il est demandé aux candidats de compléter la fiche de présentation du groupement ainsi que le cahier de références joint au dossier d’appel à candidatures. Le non-respect de ce formalisme entrainera le rejet de la candidature.
L’acheteur considèrera comme irrecevable une candidature ne respectant pas les exigences, formes ou cadres de réponse définis par le présent règlement de consultation.
La candidature peut être présentée sous la forme d’un document unique de marché européen (DUME) sous forme papier ou sous forme électronique en cas de réponse par voie dématérialisée. Le DUME peut être téléchargé ou rempli en ligne sous ce lien : https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fr
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“PROCEDURE DE PASSATION :
Procédure concurrentielle avec négociation soumis aux dispositions de l’article L. 2124-3 du code de la commande publique et des...”
Conditions d'exécution du contrat
PROCEDURE DE PASSATION :
Procédure concurrentielle avec négociation soumis aux dispositions de l’article L. 2124-3 du code de la commande publique et des articles R. 2124-3 et suivants du code précité
ARGUMENTAIRE RECOURS PROCEDURE : Exiguïté du site. Une parfaite coordination des différents corps d'état pour l'approvisionnement et l'évacuation de gros volumes est nécessaire pour minimiser l'impact du chantier vis à vis de la population avoisinante, du chantier voisin et de l’aménagement de l’espace public en cours. De plus, l'emprise chantier couvre la totalité du foncier. En outre la complexité juridico financière du montage associe 2 maîtres d’ouvrage au sein d’un même ensemble immobilier.
INTERVENANTS :
Maître d’œuvre : SARL LIONEL VIÉ – 23, rue Guillier de la Touche – 49 100 ANGERS - 02.41.21.15.52
Bureau d’études Structures : EVEN STRUCTURE – 5, rue des Petites Maulévries – 49 000 ANGERS – 02.41.87.58.05
Bureau d’études Thermiques : BE GELINEAU – 126, Bd André Bahonneau – 49
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-04-24
11:00 📅
Date estimée d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés: 2023-05-22 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
“DELAI D’EXECUTION : 24 mois (4 semaines de préparation + 23 mois de travaux compris congés et hors intempéries)
ORDRE DE SERVICE PREVISIONNEL : Octobre...”
DELAI D’EXECUTION : 24 mois (4 semaines de préparation + 23 mois de travaux compris congés et hors intempéries)
ORDRE DE SERVICE PREVISIONNEL : Octobre 2023
CLAUSE SOCIALE : Le présent marché comportera une clause d’insertion professionnelle détaillée dans le CCAP spécifique insertion professionnelle qui déroge aux dispositions de l’article 20.1 du CCAG Travaux. » du dossier de consultation.
INVITATION A SOUMISSIONER : Les candidats retenus recevront une lettre d’invitation par courrier électronique envoyé par la plateforme achatpublic.com.
Les candidats sélectionnés seront invités à retirer le dossier de consultation et à remettre leur offre initiale dans un délai au minimum de 30 jours à compter de l’envoi de la lettre d’invitation, selon le calendrier prévisionnel suivant :
Envoi du DCE : Mai 2023
La date de remise des offres figurera sur la lettre d’invitation.
CRITERES D’ATTRIBUTION PHASE OFFRES : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l'invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de ne pas négocier en phase offre.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire rennes
Adresse postale: 7 Rue Pierre Abélard
Commune postale: Rennes
Code postal: 35000
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2023/S 060-177804 (2023-03-21)