ao (lots 1,2,3,4) - travaux De Rehabilitation Du Pavillon De Hanovre, D'Un Kiosque Et D'Une Entree Du Parc (Parc Departemental De Sceaux)
Cons. départ. des Hauts-de-Seine
le programme de l'opération consiste à réhabiliter le Pavillon de Hanovre afin de permettre d'accueillir différentes activités en son sein. Il a été arbitré que cette première activité serait l'installation d'un restaurant. Le projet intègre d'une part, la rénovation d'une entrée depuis l'avenue Sully-Prud'Homme afin de permettre au restaurant d'ouvrir en soirée sans perturber le fonctionnement du domaine et d'autre part l'amélioration de la visibilité du pavillon au sein du domaine par le traitement paysager des abords, et une signalétique adaptée.L'opération du département porte également sur la reconstruction de sanitaires publics dans le kiosque existant à proximité.L'installation des équipements de restauration fera l'objet d'une consultation séparée.Le bâtiment est classé Monument Historique et le parc se situe sur un site classé. Le candidat devra donc prendre toutes les mesures permettant de préserver le site et le bâtiment de dégradations durant le chantier
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2023-03-20. L'appel d'offres a été publié le 2023-02-01.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Ossatures › Travaux de gros œuvre
- • Travaux de couverture et de peinture de toiture › Travaux de couverture
- • Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier › Travaux de démolition
- • Travaux de menuiserie et de charpenterie › Travaux de menuiserie
- • Travaux de préparation et de dégagement de chantier › Travaux préparatoires de viabilité
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2023-02-01 | Avis de marché |
| 2023-02-23 | Informations complémentaires |
| 2023-08-31 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2023-02-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Numéro de référence: 20220739
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux préparatoires de viabilité 📦
Travaux de démolition 📦
Travaux de couverture 📦
Travaux de menuiserie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hauts-de-Seine 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: cons. Départ. Des Hauts-De-Seine
Adresse postale: hôtel du Département, des Hauts-De-Seine, 57 rue des longues raies
Code postal: 92000
Commune postale: Nanterre
Contact
Adresse Internet: https://achats.hauts-de-seine.fr/ 🌏
Courrier électronique: commande-publique-78-92@hauts-de-seine.fr 📧
URL des documents: https://achats.hauts-de-seine.fr/ 🌏
URL pour la participation: https://achats.hauts-de-seine.fr/ 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-02-01 📅
Date limite de soumission: 2023-03-20 📅
Date de publication: 2023-02-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 026-075660
Numéro JO-S: 26
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: 0
Intitulé du lot: lot no1 Vrd Espaces Verts
Numéro du lot: 1
Brève description: vrd - espaces verts
Durée de l'accord: 1388 jours
Informations complémentaires:
Intitulé du lot: lot no2 Deconstruction, Maconnerie, Carrelage, Faience
Numéro du lot: 2
Brève description: déconstruction, maçonnerie, carrelage, faïence
Informations complémentaires:
Intitulé du lot: lot no3 Etancheite
Numéro du lot: 3
Brève description: etanchéité
Informations complémentaires:
Numéro du lot: 4
Brève description: menuiseries, plâtrerie, serrurerie, peinture
Informations complémentaires:
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: domaine départemental de Sceaux avenue Sully Prud'Homme 92300 - scaux
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Capacité technique et professionnelle:
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Conditions d'exécution du contrat:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-03-21 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Lieu: nanterre
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique : le contenu attendu est précisé dans le cadre de réponse du mémoire technique avec le détail de la pondération par sous-critère
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Critère de qualité (pondération): 50
Prix (pondération): 50
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22920050600611
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://achats.hauts-de-seine.fr/ 🌏
URL des documents: https://achats.hauts-de-seine.fr/ 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 bd de l'hautil
Commune postale: Cergy Pontoise
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 130173400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Fax: +33 130173459 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Adresse postale: 5, rue Leblanc
Commune postale: Paris
Code postal: 75911
Téléphone: +33 182524267 📞
Courrier électronique: pref-ccira-versailles@paris-idf.gouv.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 026-075660 (2023-02-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Numéro de référence: 20220739
Brève description:
le programme de l'opération consiste à réhabiliter le Pavillon de Hanovre afin de permettre d'accueillir différentes activités en son sein. Il a été arbitré que cette première activité serait l'installation d'un restaurant. Le projet intègre d'une part, la rénovation d'une entrée depuis l'avenue Sully-Prud'Homme afin de permettre au restaurant d'ouvrir en soirée sans perturber le fonctionnement du domaine et d'autre part l'amélioration de la visibilité du pavillon au sein du domaine par le traitement paysager des abords, et une signalétique adaptée.L'opération du département porte également sur la reconstruction de sanitaires publics dans le kiosque existant à proximité.L'installation des équipements de restauration fera l'objet d'une consultation séparée.Le bâtiment est classé Monument Historique et le parc se situe sur un site classé. Le candidat devra donc prendre toutes les mesures permettant de préserver le site et le bâtiment de dégradations durant le chantier
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux préparatoires de viabilité 📦
Travaux de démolition 📦
Travaux de couverture 📦
Travaux de menuiserie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hauts-de-Seine 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: cons. Départ. Des Hauts-De-Seine
Adresse postale: hôtel du Département, des Hauts-De-Seine, 57 rue des longues raies
Code postal: 92000
Commune postale: Nanterre
Contact
Adresse Internet: https://achats.hauts-de-seine.fr/ 🌏
Courrier électronique: commande-publique-78-92@hauts-de-seine.fr 📧
URL des documents: https://achats.hauts-de-seine.fr/ 🌏
URL pour la participation: https://achats.hauts-de-seine.fr/ 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-02-01 📅
Date limite de soumission: 2023-03-20 📅
Date de publication: 2023-02-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 026-075660
Numéro JO-S: 26
Informations complémentaires
le délai d'exécution des prestations (hors période de garantie et période d'entretien) est fixé à 27.5 mois à compter de l'ordre de service de démarragece lot comporte une partie forfaitaireet une partie à bons de commande avec un montant minimum de 95 000 euro(s) Ht et un montant maximum de 300 000 euro(s) Ht et qui concerne les ouvrages sur pelouse (broderies) et adduction d'eau
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: 0
Intitulé du lot: lot no1 Vrd Espaces Verts
Numéro du lot: 1
Brève description: vrd - espaces verts
Durée de l'accord: 1388 jours
Informations complémentaires:
le délai d'exécution des prestations (hors période de garantie et période d'entretien) est fixé à 27.5 mois à compter de l'ordre de service de démarragece lot comporte une partie forfaitaireet une partie à bons de commande avec un montant minimum de 95 000 euro(s) Ht et un montant maximum de 300 000 euro(s) Ht et qui concerne les ouvrages sur pelouse (broderies) et adduction d'eau
Afficher plus
Numéro du lot: 2
Brève description: déconstruction, maçonnerie, carrelage, faïence
Informations complémentaires:
le délai d'exécution des prestations (hors période de garantie et hors période d'entretien) est fixé à 27.5 Mois à compter de l'ordre de service de démarrage.Ce lot comporte une partie forfaitaireet une partie à bons de commande avec un montant maximum de 50 000 euro(s) Ht afin de prévoir les aléas sur la déconstruction, maçonnerie, carrelage, faïence : drainage périphérique du bâtiment
Afficher plus
Numéro du lot: 3
Brève description: etanchéité
Informations complémentaires:
le délai d'exécution des prestations (hors période de garantie et hors période d'entretien) est fixé à 27.5 Mois à compte de l'ordre de service de démarrage
Intitulé du lot: lot no4 Menuiserie Platrerie
Numéro du lot: 4
Brève description: menuiseries, plâtrerie, serrurerie, peinture
Informations complémentaires:
le délai d'exécution des prestations (hors période de garantie et hors période d'entretien) est fixé à 27.5 Mois à compte de l'ordre de service de démarrage.Ce lot comporte une partie forfaitaire etune partie à bons de commande avec un montant minimum de 100 000 euro(s) Ht et un montant maximum de 300 000 euro(s) Ht et concerne l'escalier et la résine
Afficher plus
Site principal ou lieu d'exécution: domaine départemental de Sceaux avenue Sully Prud'Homme 92300 - scaux
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
lettre de candidature Habilitation du mandataire par ses cotraitants (Dc1 disponible sur le site du Ministère de l'economie)une déclaration sur l'honneur (ou l'imprimé Dc1 fourni par le Département, en cochant la case correspondante dans la section f " Engagements du candidat individuel ou de chaque membre du groupement ") indiquant que le candidat individuel ou chaque membre du groupement n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévu aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-10 du code de la commande publique.Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (Dc2 disponible sur le site du Ministère de l'economie)pouvoir de signature
Afficher plus
déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.Les Ca minimum requis sont les suivants :Lot no 1: 2 200 000 euro(s) Lot no2: 2 800 000 euro(s) Lot no 3: 235 000 euro(s) Lot no4: 1 600 000 euro(s)
Afficher plus
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.Liste des travaux exécutés (5 dernières années) avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, montant, époque, lieu d'exécution et précision s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Afficher plus
les qualifications professionnelles ou références équivalentes sont détaillées dans le règlement de consultation
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
clause sociale :Le contrat comporte des obligations en matière d'insertion sociale pour les lots 1, 2 et 4.Le nombre d'heures d'insertion que le titulaire s'engage à honorer est de :Lot no 1 : 490 heureslot no 2 : 1 365 heureslot no 4 : 700 heuresles modalités sont précisées à l'article 6.3 du CcapClause environnementale : voir article 6.3 du Ccap
Afficher plus
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-03-21 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Lieu: nanterre
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique : le contenu attendu est précisé dans le cadre de réponse du mémoire technique avec le détail de la pondération par sous-critère
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Critère de qualité (pondération): 50
Prix (pondération): 50
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22920050600611
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://achats.hauts-de-seine.fr/ 🌏
URL des documents: https://achats.hauts-de-seine.fr/ 🌏
Référence
Informations complémentaires
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://achats.hauts-de-seine.fr/ -La sélection des candidatures sera réalisé selon les critères suivants :Garanties professionnelles et financièresgaranties techniques
Afficher plus
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 bd de l'hautil
Commune postale: Cergy Pontoise
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 130173400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Fax: +33 130173459 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité consultatif interdépartemental de Versailles de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Adresse postale: 5, rue Leblanc
Commune postale: Paris
Code postal: 75911
Téléphone: +33 182524267 📞
Courrier électronique: pref-ccira-versailles@paris-idf.gouv.fr 📧
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 026-075660 (2023-02-01)
Informations complémentaires (2023-02-23)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux préparatoires de viabilité 📦
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-02-23 📅
Date limite de soumission: 2023-04-04 📅
Date de publication: 2023-02-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 042-124308
Se réfère à l'avis: 2023/S 026-075660
Numéro JO-S: 42
Source: OJS 2023/S 042-124308 (2023-02-23)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux préparatoires de viabilité 📦
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-02-23 📅
Date limite de soumission: 2023-04-04 📅
Date de publication: 2023-02-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 042-124308
Se réfère à l'avis: 2023/S 026-075660
Numéro JO-S: 42
Source: OJS 2023/S 042-124308 (2023-02-23)
Avis d'attribution de marché (2023-08-31)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 4517047.22 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-08-31 📅
Date de publication: 2023-09-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 170-533330
Numéro JO-S: 170
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: domaine départemental de Sceaux avenue Sully Prud'Homme 92300 Scaux
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2023-07-12 📅
Nom: colas France
Adresse postale: 11 Quai Du Rancy
Commune postale: Bonneuil-sur-Marne
Code postal: 94380
Pays: France 🇫🇷
Val-de-Marne 🏙️
Valeur totale du marché: 1018079.18 EUR 💰
Nom: societe Nouvelle Pradeau Morin
Adresse postale: 23 Rue Delariviere Lefoullon
Commune postale: Puteaux
Code postal: 92800
Pays: Hauts-de-Seine 🏙️
Valeur totale du marché: 2243950.99 EUR 💰
Nom: ehrmann
Adresse postale: 59 Av Clement Perriere
Commune postale: Chatillon
Code postal: 92320
Valeur totale du marché: 1255017.05 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
3
Référence
Informations complémentaires
Source: OJS 2023/S 170-533330 (2023-08-31)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 4517047.22 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-08-31 📅
Date de publication: 2023-09-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 170-533330
Numéro JO-S: 170
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: domaine départemental de Sceaux avenue Sully Prud'Homme 92300 Scaux
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2023-07-12 📅
Nom: colas France
Adresse postale: 11 Quai Du Rancy
Commune postale: Bonneuil-sur-Marne
Code postal: 94380
Pays: France 🇫🇷
Val-de-Marne 🏙️
Valeur totale du marché: 1018079.18 EUR 💰
Nom: societe Nouvelle Pradeau Morin
Adresse postale: 23 Rue Delariviere Lefoullon
Commune postale: Puteaux
Code postal: 92800
Pays: Hauts-de-Seine 🏙️
Valeur totale du marché: 2243950.99 EUR 💰
Nom: ehrmann
Adresse postale: 59 Av Clement Perriere
Commune postale: Chatillon
Code postal: 92320
Valeur totale du marché: 1255017.05 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
3
Référence
Informations complémentaires
le marché no 20220739001 (lot no 1) a été notifié le 10/08/2023 pour un montant de 718 079.18 euro(s) Ht sur la partie forfaitaire et pour un montant minimum de 95 000 euro(s) Ht et un montant maximum de 300 000 euro(s) Ht sur la partie à bons de commande.Le marché no 20220739002 (lot no 2) a été notifié le 17/08/2023 au groupement Société Nouvelle Pradeau Morin / Atelier Jean-Loup Bouvier pour un montant de 2 193 950.99 euro(s) Ht pour la partie forfaitaire et un montant maximum de 50 000 euro(s) Ht pour la partie à bon de commande.Le marché no 20220739004 (lot no 4) a été notifié le 10/08/2023 pour un montant de 1 035 017.05 euro(s) Ht y compris Pse sur la partie forfaitaire et un montant minimum de 100 000 euro(s) Ht et un montant maximum de 220 000 euro(s) (H.T.).
Afficher plus
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)