travaux de réhabilitation pour l'implantation d'un établissement d'enseignement supérieur-projet Bailly

Orléans Métropole

la présente consultation a pour objet des travaux de réhabilitation pour l'implantation d'un établissement d'enseignement supérieur et donnera lieu à un marché ordinaire, alloti, non reconductible.La durée du marché court de sa notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage.A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu le 12/12/2022

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2022-10-06. L'appel d'offres a été publié le 2022-09-05.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Orléans Métropole

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Centre — Val de Loire › Loiret

Historique des marchés publics

Date	Document
2022-09-05	Avis de marché
2022-12-27	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2022-09-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installation d'échafaudages
Numéro de référence: M22f0084
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation d'échafaudages 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'installation d'échafaudages 📦
Travaux de charpente 📦
Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés 📦
Travaux de façade 📦
Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Loiret 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: orléans Métropole
Adresse postale: espace Saint Marc, 5 place du 6 juin 1944, Cs 95801
Code postal: 45058
Commune postale: Orléans
Contact
Adresse Internet: http://www.orleans-metropole.fr 🌏
Courrier électronique: marches.publics@orleans-metropole.fr 📧
Téléphone: +33 238784030 📞
URL des documents: http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm 🌏
URL pour la participation: http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-09-05 📅
Date limite de soumission: 2022-10-06 📅
Date de publication: 2022-09-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 174-488977
Numéro JO-S: 174
Informations complémentaires

il est fixé une période de préparation de 1 mois à compter de la notification du marché valant ordre de service de démarrage de la période de préparation.cette période est comprise dans le délai d'exécution global du marché.Le délai d'exécution des travaux est de :10 moisphase 1 : 2.5 moisphase 2 : 2.5 moisphase 3 : 2.5 moisphase 4 : 2.5 mois

Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 5
Intitulé du lot: echafaudage
Numéro du lot: 1
Brève description:

découpé en 4 phases comme suit :Phase 1 : Bâtiment Sud / Partie Ouest (Façade côté Rue Jeanne d'arc et côté Cour).Phase 2 : Bâtiment Sud / Partie Est (Façade côté Rue Jeanne d'arc et côté Cour (Comprenant partie sous et sur préau et décrochés de façade).Phase 3 : Bâtiment Nord / Partie Ouest (Façade côté Nord et côté Cour).Phase 4 : Bâtiment Nord / Partie Est (Façade côté Nord et côté Cour, compris sous préau et décroché de façade).Les délais de chaque phase seront rendus définitifs par ordre de service

Durée de l'accord: 12 mois
Description des options: pour le lot 1 uniquement
Informations complémentaires:

Intitulé du lot: charpente (Révision + platelage Cta)
Numéro du lot: 2
Brève description:

il est fixé une période de préparation de 1 mois à compter de la notification du marché valant ordre de service de démarrage de la période de préparation.cette période est comprise dans le délai d'exécution global du marché.Le délai d'exécution des travaux est fixé de la manière suivante pour chaque lot :Lot 2 : 3 mois

Intitulé du lot: révision de couverture - etanchéité
Numéro du lot: 3
Brève description:

il est fixé une période de préparation de 1 mois à compter de la notification du marché valant ordre de service de démarrage de la période de préparation.cette période est comprise dans le délai d'exécution global du marché.Le délai d'exécution des travaux est fixé de la manière suivante pour chaque lot :Lot 3 : 4 mois

Intitulé du lot: ravalement de façades
Numéro du lot: 4
Brève description:

il est fixé une période de préparation de 1 mois à compter de la notification du marché valant ordre de service de démarrage de la période de préparation.cette période est comprise dans le délai d'exécution global du marché.Le délai d'exécution des travaux est fixé de la manière suivante pour chaque lot :Lot 4 : 5 mois

Intitulé du lot: serrurerie
Numéro du lot: 5
Brève description:

il est fixé une période de préparation de 1 mois à compter de la notification du marché valant ordre de service de démarrage de la période de préparation.cette période est comprise dans le délai d'exécution global du marché.Le délai d'exécution des travaux est fixé de la manière suivante pour chaque lot :Lot 5 : 6 mois

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

- Un formulaire Dc1 ou une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 du Ccp et notamment qu'il est en règles au regard des articles L. 5212-1 à L5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;Un formulaire synthétique de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site Orléans et sa métropole(http://www.orleans-metropole.fr/135/marches-publics.htm) mais le candidat peut produire ses propres documents.- Formulaire Dc1 ou lettre de candidature en cas de candidature groupée

Situation économique et financière:

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles

Capacité technique et professionnelle:

- Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-10-06 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:30
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique appréciée au regard du Cadre de Mémoire Technique: Sous-critères dans la partie renseignements complémentaires de l'Aapc
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de coût (nom): Prix apprécié au regard du total de la Dpgf
Critère de coût (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Valeur technique appréciée au regard du cadre du mémoire technique décomposée comme suit : Sous-critères dans la partie renseignements complémentaires de l'Aapc

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 24450046800040
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm 🌏
URL des documents: http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm 🌏

Référence
Informations complémentaires

les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm -==> Accès au dossier de la consultation, renseignements complémentaires et modalités de remise des offres par voie électronique :http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm=> La transmission des offres et questions, par mail, n'est pas autorisée.Http://orleans.tribunal-administratif.fr/=> Aucune négociation n'est autorisée.=> Visite obligatoire du site : contact et détails dans le Rc.=>Le maître d'ouvrage vérifie l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financières et les capacités techniques et professionnelles des candidats sur la base des éléments demandés à l'article 5-1 du présent règlement.=>sous pondérationsdu critère 1 "Valeur technique appréciée au regard du Cadre de Mémoire Technique" pour les lots 1 à 4:sous-critère 1:méthodologie d'exécution en site occupé ainsi que la pertinence des délais au vu du planning proposé par l'entreprise, apprécié au regard de la partie A du Cmt(25%)Sous-Critère 2:qualité du dispositif de sécurisation des travaux et de protection du personnel en site occupé, apprécié au regard de la partie B du Cmt(20%)Sous-Critère 3:pertinence des moyens humains et matériels (qualifications, expérience, effectif selon tâches effectuées sur le chantier, etc?), moyens matériels (engins et outils) dédiés à l'exécution du marché, apprécié au regard de la partie C du Cmt(15%)=>Sous pondérations du critère 1 "Valeur technique appréciée au regard du Cadre de Mémoire Technique" pour le lot 5:sous-critère 1 -Méthodologie d'exécution des travaux, organisation du chantier et cohérence du planning détaillé du chantier tenant comptedes contraintes et impératifs liés aux chantiers au vu du point A du Cmt(25 %)Sous-Critère 2 -Pertinence des moyens humains dédiés aux différentes phases de travaux : études, travaux, encadrement sur le chantier (qualifications, expérience, effectif selon tâches effectuées sur le chantier, etc?), moyens matériels (engins et outils) affectés aux travaux liés uniquement à ce marché au vu du point B du Cmt(20%)Sous critère 3 - qualité de la prise en compte de l'impact environnemental, qualité de la gestion des déchets et des moyens et actions proposés afin de réduire les nuisances au vu du point C du Cmt(15%)

Informations complémentaires

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif d'orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans
Code postal: 45057
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 238775900 📞
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr 📧
Fax: +33 238538516 📠
Adresse Internet: http://orleans.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2022/S 174-488977 (2022-09-05)

Avis d'attribution de marché (2022-12-27)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 410780.59 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-12-27 📅
Date de publication: 2022-12-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 252-734413
Se réfère à l'avis: 2022/S 174-488977
Numéro JO-S: 252

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-12-07 📅
Nom: pires Facades Sas
Adresse postale: 74 Goupil
Commune postale: Le Bardon
Code postal: 45130
Pays: France 🇫🇷
Loiret 🏙️
Valeur totale du marché: 88896.15 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-12-05 📅
Nom: besnard Charpente Sarl
Adresse postale: 213 Rue Marcel Paul
Commune postale: Saran
Code postal: 45770
Valeur totale du marché: 71303.44 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-11-28 📅
Nom: a2c batiment
Adresse postale: 8 Rue Du Bas De Grange
Commune postale: Vierzon
Code postal: 18100
Pays: Cher 🏙️
Valeur totale du marché: 156 078 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-12-12 📅
Nom: entreprise Bernardi
Adresse postale: 39 Rue Bernard Million
Commune postale: Saint-Jean-de-la-Ruelle
Code postal: 45140
Valeur totale du marché: 94 503 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
1

Référence
Informations complémentaires

marché ordinaire à prix global et forfaitaire dont le début des travaux est prévu le 12 décembre 2022.Le contrat est consultable à l'adresse de l'organisme acheteur.Boamp :publié le 08/09/22 no2022_251joue : publié le 09/09/22 no2022/s174-488977

Source: OJS 2022/S 252-734413 (2022-12-27)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés (>20)

Travaux de corps de métier spécialisés autres que travaux de couverture (>20)

Travaux d'installation d'échafaudages (3)