la présente consultation a pour objet des travaux de réhabilitation pour l'implantation d'un établissement d'enseignement supérieur et donnera lieu à un marché ordinaire, alloti, non reconductible.La durée du marché court de sa notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage.A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu le 12/12/2022
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-10-06.
L'appel d'offres a été publié le 2022-09-05.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“travaux de réhabilitation pour l'implantation d'un établissement d'enseignement supérieur-projet Bailly
M22f0084”
Produits/services: Travaux d'installation d'échafaudages📦
Brève description:
“la présente consultation a pour objet des travaux de réhabilitation pour l'implantation d'un établissement d'enseignement supérieur et donnera lieu à un...”
Brève description
la présente consultation a pour objet des travaux de réhabilitation pour l'implantation d'un établissement d'enseignement supérieur et donnera lieu à un marché ordinaire, alloti, non reconductible.La durée du marché court de sa notification à la réception des travaux par le maître d'ouvrage.A titre indicatif, le démarrage des travaux est prévu le 12/12/2022
Afficher plus Informations sur les lots
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 5
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: echafaudage
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'échafaudages📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de façade📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés📦
Lieu d'exécution: Loiret🏙️
Description du marché:
“découpé en 4 phases comme suit :Phase 1 : Bâtiment Sud / Partie Ouest (Façade côté Rue Jeanne d'arc et côté Cour).Phase 2 : Bâtiment Sud / Partie Est...”
Description du marché
découpé en 4 phases comme suit :Phase 1 : Bâtiment Sud / Partie Ouest (Façade côté Rue Jeanne d'arc et côté Cour).Phase 2 : Bâtiment Sud / Partie Est (Façade côté Rue Jeanne d'arc et côté Cour (Comprenant partie sous et sur préau et décrochés de façade).Phase 3 : Bâtiment Nord / Partie Ouest (Façade côté Nord et côté Cour).Phase 4 : Bâtiment Nord / Partie Est (Façade côté Nord et côté Cour, compris sous préau et décroché de façade).Les délais de chaque phase seront rendus définitifs par ordre de service
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“Valeur technique appréciée au regard du Cadre de Mémoire Technique: Sous-critères dans la partie renseignements complémentaires de l'Aapc”
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de coût (nom): Prix apprécié au regard du total de la Dpgf
Critère de coût (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 12
Informations sur les options
Options ✅
Description des options: pour le lot 1 uniquement
Description
Informations complémentaires:
“il est fixé une période de préparation de 1 mois à compter de la notification du marché valant ordre de service de démarrage de la période de...”
Informations complémentaires
il est fixé une période de préparation de 1 mois à compter de la notification du marché valant ordre de service de démarrage de la période de préparation.cette période est comprise dans le délai d'exécution global du marché.Le délai d'exécution des travaux est de :10 moisphase 1 : 2.5 moisphase 2 : 2.5 moisphase 3 : 2.5 moisphase 4 : 2.5 mois
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: charpente (Révision + platelage Cta)
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Description du marché:
“il est fixé une période de préparation de 1 mois à compter de la notification du marché valant ordre de service de démarrage de la période de...”
Description du marché
il est fixé une période de préparation de 1 mois à compter de la notification du marché valant ordre de service de démarrage de la période de préparation.cette période est comprise dans le délai d'exécution global du marché.Le délai d'exécution des travaux est fixé de la manière suivante pour chaque lot :Lot 2 : 3 mois
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: révision de couverture - etanchéité
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Description du marché:
“il est fixé une période de préparation de 1 mois à compter de la notification du marché valant ordre de service de démarrage de la période de...”
Description du marché
il est fixé une période de préparation de 1 mois à compter de la notification du marché valant ordre de service de démarrage de la période de préparation.cette période est comprise dans le délai d'exécution global du marché.Le délai d'exécution des travaux est fixé de la manière suivante pour chaque lot :Lot 3 : 4 mois
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: ravalement de façades
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Description du marché:
“il est fixé une période de préparation de 1 mois à compter de la notification du marché valant ordre de service de démarrage de la période de...”
Description du marché
il est fixé une période de préparation de 1 mois à compter de la notification du marché valant ordre de service de démarrage de la période de préparation.cette période est comprise dans le délai d'exécution global du marché.Le délai d'exécution des travaux est fixé de la manière suivante pour chaque lot :Lot 4 : 5 mois
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: serrurerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques📦
Description du marché:
“il est fixé une période de préparation de 1 mois à compter de la notification du marché valant ordre de service de démarrage de la période de...”
Description du marché
il est fixé une période de préparation de 1 mois à compter de la notification du marché valant ordre de service de démarrage de la période de préparation.cette période est comprise dans le délai d'exécution global du marché.Le délai d'exécution des travaux est fixé de la manière suivante pour chaque lot :Lot 5 : 6 mois
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“Valeur technique appréciée au regard du cadre du mémoire technique décomposée comme suit : Sous-critères dans la partie renseignements complémentaires de l'Aapc”
Critère de qualité (nom)
Valeur technique appréciée au regard du cadre du mémoire technique décomposée comme suit : Sous-critères dans la partie renseignements complémentaires de l'Aapc
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Un formulaire Dc1 ou une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 du Ccp et...”
Liste et brève description des conditions
- Un formulaire Dc1 ou une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun cas mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 du Ccp et notamment qu'il est en règles au regard des articles L. 5212-1 à L5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;Un formulaire synthétique de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site Orléans et sa métropole(http://www.orleans-metropole.fr/135/marches-publics.htm) mais le candidat peut produire ses propres documents.- Formulaire Dc1 ou lettre de candidature en cas de candidature groupée
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-10-06
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2022-10-06
14:30 📅
“les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral,...”
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://marches-publics.orleans.fr/accueil.htm -==> Accès au dossier de la consultation, renseignements complémentaires et modalités de remise des offres par voie électronique :http://marchespublics.orleans.fr/accueil.htm=> La transmission des offres et questions, par mail, n'est pas autorisée.Http://orleans.tribunal-administratif.fr/=> Aucune négociation n'est autorisée.=> Visite obligatoire du site : contact et détails dans le Rc.=>Le maître d'ouvrage vérifie l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, la capacité économique et financières et les capacités techniques et professionnelles des candidats sur la base des éléments demandés à l'article 5-1 du présent règlement.=>sous pondérationsdu critère 1 "Valeur technique appréciée au regard du Cadre de Mémoire Technique" pour les lots 1 à 4:sous-critère 1:méthodologie d'exécution en site occupé ainsi que la pertinence des délais au vu du planning proposé par l'entreprise, apprécié au regard de la partie A du Cmt(25%)Sous-Critère 2:qualité du dispositif de sécurisation des travaux et de protection du personnel en site occupé, apprécié au regard de la partie B du Cmt(20%)Sous-Critère 3:pertinence des moyens humains et matériels (qualifications, expérience, effectif selon tâches effectuées sur le chantier, etc?), moyens matériels (engins et outils) dédiés à l'exécution du marché, apprécié au regard de la partie C du Cmt(15%)=>Sous pondérations du critère 1 "Valeur technique appréciée au regard du Cadre de Mémoire Technique" pour le lot 5:sous-critère 1 -Méthodologie d'exécution des travaux, organisation du chantier et cohérence du planning détaillé du chantier tenant comptedes contraintes et impératifs liés aux chantiers au vu du point A du Cmt(25 %)Sous-Critère 2 -Pertinence des moyens humains dédiés aux différentes phases de travaux : études, travaux, encadrement sur le chantier (qualifications, expérience, effectif selon tâches effectuées sur le chantier, etc?), moyens matériels (engins et outils) affectés aux travaux liés uniquement à ce marché au vu du point B du Cmt(20%)Sous critère 3 - qualité de la prise en compte de l'impact environnemental, qualité de la gestion des déchets et des moyens et actions proposés afin de réduire les nuisances au vu du point C du Cmt(15%)
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif d'orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans
Code postal: 45057
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 238775900📞
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr📧
Fax: +33 238538516 📠
URL: http://orleans.tribunal-administratif.fr/🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif d'orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans
Code postal: 45057
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 238775900📞
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr📧
Fax: +33 238538516 📠
URL: http://orleans.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2022/S 174-488977 (2022-09-05)
Avis d'attribution de marché (2022-12-27) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 410780.59 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 174-488977
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: M22366
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: echafaudage
Date de conclusion du contrat: 2022-12-07 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: pires Facades Sas
Adresse postale: 74 Goupil
Commune postale: Le Bardon
Code postal: 45130
Pays: France 🇫🇷
Région: Loiret🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 88896.15 💰
2️⃣
Numéro de contrat: M22367
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: charpente (Révision + platelage Cta)
Date de conclusion du contrat: 2022-12-05 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: besnard Charpente Sarl
Adresse postale: 213 Rue Marcel Paul
Commune postale: Saran
Code postal: 45770
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 71303.44 💰
3️⃣
Numéro de contrat: M22368
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: révision de couverture - etanchéité
Date de conclusion du contrat: 2022-11-28 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: a2c batiment
Adresse postale: 8 Rue Du Bas De Grange
Commune postale: Vierzon
Code postal: 18100
Région: Cher🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 156 078 💰
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: ravalement de façades
Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
5️⃣
Numéro de contrat: M22369
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: serrurerie
Date de conclusion du contrat: 2022-12-12 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: entreprise Bernardi
Adresse postale: 39 Rue Bernard Million
Commune postale: Saint-Jean-de-la-Ruelle
Code postal: 45140
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 94 503 💰
“marché ordinaire à prix global et forfaitaire dont le début des travaux est prévu le 12 décembre 2022.Le contrat est consultable à l'adresse de l'organisme...”
marché ordinaire à prix global et forfaitaire dont le début des travaux est prévu le 12 décembre 2022.Le contrat est consultable à l'adresse de l'organisme acheteur.Boamp :publié le 08/09/22 no2022_251joue : publié le 09/09/22 no2022/s174-488977
Afficher plus
Source: OJS 2022/S 252-734413 (2022-12-27)