la présente consultation est passée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en application des dispositions de l'article R2124-2 du Ccp.Le marché n'est pas alloti, pour des raisons de difficultés à établir en cas de litige, la responsabilité entre les opérateurs et l'application des garanties sur les travaux spécifiques de raccordement électriques et d'assemblages mécaniques des divers sous-ensembles, tels que la liaison du massif et du poteau acier, l'installation des herses mobiles sur le poteau acier, ou le montage et les réglages des projecteurs sur les herses?).Le marché prend effet à la date de notification jusqu'à la Garantie Parfaite Achèvement.Le délai d'exécution du marché est de Quatorze mois (y compris préparation de chantier et congés légaux) à compter de l'ordre de service de démarrage
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-08-29.
L'appel d'offres a été publié le 2022-07-29.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2022-07-29) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: commune de Saint-Denis de la Réunion
Numéro d'enregistrement national: 21974011500015
Adresse postale: direction de la Commande Publique, 18 rue Vallon Hoarau Sainte Clotilde
Commune postale: Saint-Denis
Code postal: 97490
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 262921670📞
Courrier électronique: achats-publics@saintdenis.re📧
Fax: +33 262923470 📠
Région: La Réunion 🏙️
URL: http://www.saintdenis.re🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.saintdenis.re🌏 Communication
URL des documents: http://www.saintdenis.re🌏
URL de participation: http://www.saintdenis.re🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“travaux de réhabilitation de l'éclairage sportif du stade Jean Ivoula
2206010165_pb”
Produits/services: Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation📦
Brève description:
“la présente consultation est passée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en application des dispositions de l'article R2124-2 du Ccp.Le marché n'est pas...”
Brève description
la présente consultation est passée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en application des dispositions de l'article R2124-2 du Ccp.Le marché n'est pas alloti, pour des raisons de difficultés à établir en cas de litige, la responsabilité entre les opérateurs et l'application des garanties sur les travaux spécifiques de raccordement électriques et d'assemblages mécaniques des divers sous-ensembles, tels que la liaison du massif et du poteau acier, l'installation des herses mobiles sur le poteau acier, ou le montage et les réglages des projecteurs sur les herses?).Le marché prend effet à la date de notification jusqu'à la Garantie Parfaite Achèvement.Le délai d'exécution du marché est de Quatorze mois (y compris préparation de chantier et congés légaux) à compter de l'ordre de service de démarrage
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation📦
Lieu d'exécution: La Réunion🏙️
Description du marché:
“la présente consultation est passée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en application des dispositions de l'article R2124-2 du Ccp.Le marché n'est pas...”
Description du marché
la présente consultation est passée sous la forme d'un appel d'offres ouvert en application des dispositions de l'article R2124-2 du Ccp.Le marché n'est pas alloti, pour des raisons de difficultés à établir en cas de litige, la responsabilité entre les opérateurs et l'application des garanties sur les travaux spécifiques de raccordement électriques et d'assemblages mécaniques des divers sous-ensembles, tels que la liaison du massif et du poteau acier, l'installation des herses mobiles sur le poteau acier, ou le montage et les réglages des projecteurs sur les herses?).Le marché prend effet à la date de notification jusqu'à la Garantie Parfaite Achèvement.Le délai d'exécution du marché est de Quatorze mois (y compris préparation de chantier et congés légaux) à compter de l'ordre de service de démarrage
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 653 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 26
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“le présent marché ne comporte pas de tranches optionnelles.Des marchés publics ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont...”
Description des options
le présent marché ne comporte pas de tranches optionnelles.Des marchés publics ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché public pourront être passés, selon les dispositions de l'article R2122-7 du Ccp
Afficher plus Champ d'application du marché
Informations sur les fonds de l'Union européenne: fond Feder
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“a.la situation propre des opérateurs économiques1.une lettre de candidature contenant à minima les informations suivantes :Pour le Candidat individuel :-...”
Liste et brève description des conditions
a.la situation propre des opérateurs économiques1.une lettre de candidature contenant à minima les informations suivantes :Pour le Candidat individuel :- l'identification du candidat (forme Sarl, Siret, ?)- les coordonnées (téléphone, mail)- l'identité de la personne habilitée à engager le candidatpour le groupement conjoint ou solidaire :- l'identification des cotraitants (forme Sarl, Siret, ?)- les coordonnées de chaque cotraitant (téléphone, mail)- la forme du groupement (conjoint ou solidaire)- la désignation du mandataire- une déclaration sur l'honneur justifiant respecter les exigences de participation aux marchés publics, à savoir ne pas tomber sous le coup d'un des cas d'interdiction de soumissionner, tels qu'énoncés aux articles L2141-1 à L2141-11 du Ccp.2.La copie du jugement en cas de redressement judiciaire.B.aptitude à exercer l'activité professionnelleil est demandé un certificat Qualifelec en Eclairage Public (Niveau Me4 - tn4) ou équivalent - le référentiel Eclairage Public indiquant les prérequis du niveau Me4-Tn4 est téléchargeable sur https://pros.qualifelec.fr/page/documentation ;
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“3.déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché...”
Liste et brève description des critères de sélection
3.déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles ;
“les candidats sont informés que le présent marché requiert un chiffre d'affaires annuel global minimum de 2.000.000 euro(s) Ht dont 500.000 euro(s) Ht au...”
les candidats sont informés que le présent marché requiert un chiffre d'affaires annuel global minimum de 2.000.000 euro(s) Ht dont 500.000 euro(s) Ht au minimum de travaux dans le domaine de l'éclairage public et sportif
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“4.une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Les...”
Liste et brève description des critères de sélection
4.une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus de trois ans seront pris en compte. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;Les Pv d'opérations Préalables de Réception et de réceptions, Exe 6 et Pv de levées de réserves ne sont pas considérées comme des attestations de bonne exécution.5.une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années ;6.la description de l'équipement technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise ;
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“capacité minimum demandée : sous peine de rejet de la candidature, le candidat individuel ou le groupement devra présenter Au Minimum 1 (une) référence dans...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
capacité minimum demandée : sous peine de rejet de la candidature, le candidat individuel ou le groupement devra présenter Au Minimum 1 (une) référence dans chacun des domaines suivants :-Confection de massifs d'ancrage pour mâts d'éclairage supérieurs à 20 m-assemblage et levage de mâts d'éclairage de hauteur supérieure à 20 m-eclairage de terrain de football par projecteurs à LedsCompétences obligatoires : sous peine de rejet de la candidature, le candidat devra présenter obligatoirement les compétences suivantes :-Habilitations / Aipr ;-Travaux sous tensions ;-Travaux en hauteur ;-Caces R486 (camion nacelle) ;-Certificat médical d'aptitude délivré par la médecine du travail à jour (moins d'un an)
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“en application de l'article L2112-2 du Ccp, les lots énumérés au Ccap font l'objet d'une action d'insertion au profit de demandeurs d'emploi en...”
Conditions d'exécution du contrat
en application de l'article L2112-2 du Ccp, les lots énumérés au Ccap font l'objet d'une action d'insertion au profit de demandeurs d'emploi en difficulté.Cette action est considérée comme une modalité d'exécution du contrat
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-08-29
15:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2022-08-30
09:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): saint-Denis
“les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.saintdenis.re -Visites :Une visite sur place est obligatoire de manière à prendre connaissance de toutes les conditions d'exécution des prestations. En cas de soumission sous la forme d'un groupement d'entreprises, la visite devra être effectuée à minima par le mandataire du groupement.La visite des sites est organisée en présence d'un représentant du pouvoir adjudicateur (Moe) :-Une première visite sera organisée le 08 août 2022 à 09h00.-une seconde sera organisée le 19 août 2022 à 09h00.Il est demandé aux candidats de se rendre à cette heure au niveau du parking du stade Jean IVOULA (contact : M. Yann thomas (moe) au 0693 03 12 57).Afin d'organiser cette visite dans les meilleures conditions, les candidats sont invités à transmettre leur demande de participation au plus tard la veille de la visite via la plateforme acheteur (" Correspondre avec l'acheteur - poser une question ").Les questions pourront être posée par écrit APRES la visite via la plateforme acheteur (" Correspondre avec l'acheteur - poser une question "). Les réponses seront diffusées à tous les candidats en temps utile.La visite étant obligatoire, il s'agit d'un préalable pour candidater au marché. En l'absence de visite, la candidature sera rejetée.Seul le PV de présence établi par le pouvoir adjudicateur (Moe) et signé par les parties (acheteur (Moe) et entreprise) le jour de la visite fait foi. La présence au moins à une des visites est obligatoire.Rappel : Les candidats devront impérativement respecter les dates indiquées. Aucune autre date ne sera programmée.Les candidats qui remettent une offre électronique en utilisant le portail indiqué ci-dessus peuvent faire parvenir une copie de sauvegarde sur support papier ou sur support physique électronique (clé Usb).Ce support doit être transmis dans une enveloppe scellée portant la mention "Ne pas ouvrir - copie de sauvegarde - " Nom du candidat - objet du marché - lot ".L'Ensemble étant contenu dans une enveloppe cachetée remise par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date de leur réception et de garantir sa confidentialité, à l'adresse suivante :direction de la commande publiquecentre technique Communal18 rue Vallon Hoarau97490 SAINTE ClotildeTél : 02 62 92 16 70 - fax : 02 62 92 34 70ouverture des bureaux : du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 et le vendredi de 8h00 à 11h00conformément à l'article 2-ii de l'annexe 6 du CCP, celle-ci est ouverte dans les cas suivants :1° Lorsqu'Un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée ;2° Lorsqu'Une candidature ou une offre électronique estreçue de façon incomplète OU hors délais OU n'a pu être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre électronique ait commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.Lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans la copie de sauvegarde, celle-ci est écartée par l'acheteur.La sélection des candidatures s'effectuera sur la base des critères suivants :1. Aptitude à exercer l'activité professionnelle concernée par le contrat, le cas échéant ;2. Capacité économique et financière du soumissionnaire;3. Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Saint-Denis
Adresse postale: 27, rue Félix Guyon
Commune postale: Saint-Denis-de-la-Réunion
Code postal: 97488
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 262924360📞
Courrier électronique: greffe.ta-saint-denis@juradm.fr📧
Fax: +33 262924362 📠 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité consultatif Interrégional de Paris, règlement amiable des litiges
Adresse postale: 27 rue Myollis
Commune postale: Paris
Code postal: 75015
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144426243📞
Fax: +33 144436337 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Saint-Denis
Adresse postale: 27, rue Félix Guyon
Commune postale: Saint-Denis-de-la-Réunion
Code postal: 97488
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 262924360📞
Courrier électronique: greffe.ta-saint-denis@juradm.fr📧
Fax: +33 262924362 📠
Source: OJS 2022/S 148-422385 (2022-07-29)
Informations complémentaires (2022-08-16)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2022/S 148-422385
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Ancienne valeur
Date: 2022-08-29 📅
L'heure: 15:00
Nouvelle valeur
Date: 2022-09-19 📅
L'heure: 15:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7
Ancienne valeur
Texte: date: 30/08/2022 09h00lieu: Saint-Denis
Nouvelle valeur
Texte: date: 20/09/2022 à 09h00lieu: Saint-Denis
Source: OJS 2022/S 159-452097 (2022-08-16)
Informations complémentaires (2022-09-08)
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Ancienne valeur
Date: 2022-09-19 📅
L'heure: 15:00
Nouvelle valeur
Date: 2022-09-26 📅
L'heure: 15:00
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7
Ancienne valeur
Texte: date: 30/08/2022 09h00lieu: Saint-Denis
Nouvelle valeur
Texte: date: 27/09/2022 à 12h00lieu: Saint-Denis
Source: OJS 2022/S 176-497274 (2022-09-08)
Avis d'attribution de marché (2022-11-24) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 1329741.80 💰
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 148-422385
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: M220305
Date de conclusion du contrat: 2022-11-24 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: entreprise Testoni Reunion
Adresse postale: 11 Rue Lafayette
Commune postale: Saint-Benoit
Code postal: 97470
Pays: France 🇫🇷
Région: La Réunion 🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1329741.80 💰
“le contrat no M220305 a été signé le 23/11/2022.Référé contractuel : dans un délai de 1 mois à compter de la publication du présent avis, selon les...”
le contrat no M220305 a été signé le 23/11/2022.Référé contractuel : dans un délai de 1 mois à compter de la publication du présent avis, selon les modalités prévues aux articles L. 551-13 et suivants du Code de la Justice Administrative.Recours de plein contentieux :Un recours de pleine juridiction, selon les modalités fixées par la jurisprudence " Département de Tarn et Garonne " (Arrêt du Ce, ass, 04/04/2014) est recevable dans un délai de 2 mois suivant la publication du présent avis. Le dossier marché peut être consulté gratuitement, dans le respect des secrets protégés par la loi, sur demande à l'adresse suivante : achats-publics@saintdenis.re
Afficher plus
Source: OJS 2022/S 230-662265 (2022-11-24)