travaux de reamenagement des espaces publics sur dalle de la place des terrasses de L'Agora a evry-courcouronnes (2 Lots)
Cagrand Paris Sud Seine Essonne Sénart
la présente consultation est relative aux travaux de réaménagement des espaces publics sur dalle de la Place des Terrasses de l'agora à EVRY-COURCOURONNES (91 000). Les marchés publics comprennent toutes les études, travaux et fournitures nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement de la Place des Terrasses de l'agora à Evry (91)
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2023-01-03. L'appel d'offres a été publié le 2022-11-24.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Ascenseurs, skips, monte-charges, escaliers mécaniques et trottoirs roulants › Ascenseurs
- • Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines › Équipements pour terrain de jeux
- • Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques › Travaux d'installation d'ascenseurs
- • Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité
- • Ile-de-France › Essonne
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2022-11-24 | Avis de marché |
| 2022-12-14 | Informations complémentaires |
| 2023-05-02 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2022-11-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité
Numéro de référence: CP21-078
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Essonne 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: cagrand Paris Sud Seine Essonne Sénart
Adresse postale: 500 Place des Champs-Elysées BP 62 Courcouronnes
Code postal: 91054
Commune postale: Evry Courcouronnes Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.grandparissud.fr 🌏
Courrier électronique: commande.publique@grandparissud.fr 📧
Téléphone: +33 169915858 📞
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_a4O6LxIkSb 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_a4O6LxIkSb 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-11-24 📅
Date limite de soumission: 2023-01-03 📅
Date de publication: 2022-11-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 230-662281
Numéro JO-S: 230
Informations complémentaires
le délai d'exécution est estimé à 18 mois dont 2 mois de période de préparation
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 610 000 EUR 💰
Intitulé du lot: lot 4: Habillage/ Métallerie/Serrurerie/ mobilier - jeux
Numéro du lot: 4
Brève description:
Durée de l'accord: 18 mois
Informations complémentaires: le délai d'exécution est estimé à 18 mois dont 2 mois de période de préparation
Intitulé du lot: lot 5: Ascenseur
Numéro du lot: 5
Valeur estimée hors TVA: 200 000 EUR 💰
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: evry courcouronnes
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-01-03 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: evry-courcouronnes
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 50
Prix (pondération): 50
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_a4O6LxIkSb 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 139205400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Fax: +33 139205487 📠
Adresse Internet: http://versailles.tribunal-administratif.fr/Demarches-procedures 🌏
Source: OJS 2022/S 230-662281 (2022-11-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité
Numéro de référence: CP21-078
Brève description:
la présente consultation est relative aux travaux de réaménagement des espaces publics sur dalle de la Place des Terrasses de l'agora à EVRY-COURCOURONNES (91 000). Les marchés publics comprennent toutes les études, travaux et fournitures nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement de la Place des Terrasses de l'agora à Evry (91)
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Essonne 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: cagrand Paris Sud Seine Essonne Sénart
Adresse postale: 500 Place des Champs-Elysées BP 62 Courcouronnes
Code postal: 91054
Commune postale: Evry Courcouronnes Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.grandparissud.fr 🌏
Courrier électronique: commande.publique@grandparissud.fr 📧
Téléphone: +33 169915858 📞
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_a4O6LxIkSb 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_a4O6LxIkSb 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-11-24 📅
Date limite de soumission: 2023-01-03 📅
Date de publication: 2022-11-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 230-662281
Numéro JO-S: 230
Informations complémentaires
le délai d'exécution est estimé à 18 mois dont 2 mois de période de préparation
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 610 000 EUR 💰
Intitulé du lot: lot 4: Habillage/ Métallerie/Serrurerie/ mobilier - jeux
Numéro du lot: 4
Brève description:
l'Ensemble des prestations ainsi que les sujétions techniques en lien avec les travaux sont détaillés dans le Cahier des Clauses Techniques particulières (Cctp) commun et celui propre à chaque lot
Valeur estimée hors TVA: 410 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 18 mois
Informations complémentaires: le délai d'exécution est estimé à 18 mois dont 2 mois de période de préparation
Intitulé du lot: lot 5: Ascenseur
Numéro du lot: 5
Valeur estimée hors TVA: 200 000 EUR 💰
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: evry courcouronnes
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
chaque marché prend effet à compter de sa notification et dure jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement. Chaque marché prévoit la possibilité de conclure des marchés négociés pour la réalisation de prestations similaires (article R2122-7 du code de la commande publique). Conformément à l'article R. 2194-1 du code de la commande publique et en complément à l'article 54 du Ccag-Travaux, les accords-cadres disposent d'une clause de réexamen dont les modalités sont prévues à l'article 6.5 du CCAG
Afficher plus
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-01-03 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: evry-courcouronnes
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 50
Prix (pondération): 50
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_a4O6LxIkSb 🌏
Référence
Informations complémentaires
la consultation donnera lieu à des marchés ordinaires traités à prix global et forfaitaire.Aucune visite sur site n'est organisée
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 139205400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Fax: +33 139205487 📠
Adresse Internet: http://versailles.tribunal-administratif.fr/Demarches-procedures 🌏
Source: OJS 2022/S 230-662281 (2022-11-24)
Informations complémentaires (2022-12-14)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-12-14 📅
Date limite de soumission: 2023-01-09 📅
Date de publication: 2022-12-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 244-704648
Se réfère à l'avis: 2022/S 230-662281
Numéro JO-S: 244
Source: OJS 2022/S 244-704648 (2022-12-14)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-12-14 📅
Date limite de soumission: 2023-01-09 📅
Date de publication: 2022-12-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 244-704648
Se réfère à l'avis: 2022/S 230-662281
Numéro JO-S: 244
Source: OJS 2022/S 244-704648 (2022-12-14)
Avis d'attribution de marché (2023-05-02)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 437 717 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-05-02 📅
Date de publication: 2023-05-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 088-266963
Numéro JO-S: 88
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2023-04-17 📅
Nom: metal concept
Adresse postale: 210, Avenue de l'industrie - zA de Leygat
Commune postale: Tence
Code postal: 43190
Pays: France 🇫🇷
Haute-Loire 🏙️
Adresse Internet: https://www.urbencea.com/ 🌏
Valeur totale du marché: 437 717 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2023-04-04 📅
Nom: mp ascenseurs
Adresse postale: 37 Rue Voltaire
Commune postale: Drancy
Code postal: 93700
Pays: Seine-Saint-Denis 🏙️
Adresse Internet: https://www.mpascenseurs.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 385 000 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
1
Source: OJS 2023/S 088-266963 (2023-05-02)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 437 717 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-05-02 📅
Date de publication: 2023-05-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 088-266963
Numéro JO-S: 88
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2023-04-17 📅
Nom: metal concept
Adresse postale: 210, Avenue de l'industrie - zA de Leygat
Commune postale: Tence
Code postal: 43190
Pays: France 🇫🇷
Haute-Loire 🏙️
Adresse Internet: https://www.urbencea.com/ 🌏
Valeur totale du marché: 437 717 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2023-04-04 📅
Nom: mp ascenseurs
Adresse postale: 37 Rue Voltaire
Commune postale: Drancy
Code postal: 93700
Pays: Seine-Saint-Denis 🏙️
Adresse Internet: https://www.mpascenseurs.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 385 000 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
1
Source: OJS 2023/S 088-266963 (2023-05-02)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕