la Communauté d'agglomération d'epinal (Cae) regroupe 78 communes, elle (pouvoir adjudicateur) dispose de la compétence " Constitution en centrale d'achats ". Ainsi, la CAE passe un accord-cadre, objet de la présente procédure, au titre de cette compétence jusqu'à sa notification.Le territoire de la CAE est partagé en quatre zones géographiques indiquées comme ci-après : - zone ou secteur Nord correspondant au lot no1;- zone ou secteur Centre correspondant au lot no2;- zone ou secteur Epinal correspondant au lot no3;- zone ou secteur Sud correspondant au lot no4.les travaux à réaliser comprennent et se décomposent de la façon suivante:d'une manière générale : -Le P.A.Q.;-Le Soged;-L'Installation du chantier de l'entreprise;-les panneaux de chantier;-la signalisation temporaire des travaux ;-Les travaux de récolement;-le constat d'huissier en double exemplaire;-l'implantation et le piquetage;-les inves
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-06-03.
L'appel d'offres a été publié le 2022-05-03.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre: travaux d'entretien de voirie (Centrale d'achat Cae)-
Produits/services: Travaux routiers📦
Brève description:
“la Communauté d'agglomération d'epinal (Cae) regroupe 78 communes, elle (pouvoir adjudicateur) dispose de la compétence " Constitution en centrale d'achats...”
Brève description
la Communauté d'agglomération d'epinal (Cae) regroupe 78 communes, elle (pouvoir adjudicateur) dispose de la compétence " Constitution en centrale d'achats ". Ainsi, la CAE passe un accord-cadre, objet de la présente procédure, au titre de cette compétence jusqu'à sa notification.Le territoire de la CAE est partagé en quatre zones géographiques indiquées comme ci-après : - zone ou secteur Nord correspondant au lot no1;- zone ou secteur Centre correspondant au lot no2;- zone ou secteur Epinal correspondant au lot no3;- zone ou secteur Sud correspondant au lot no4.les travaux à réaliser comprennent et se décomposent de la façon suivante:d'une manière générale : -Le P.A.Q.;-Le Soged;-L'Installation du chantier de l'entreprise;-les panneaux de chantier;-la signalisation temporaire des travaux ;-Les travaux de récolement;-le constat d'huissier en double exemplaire;-l'implantation et le piquetage;-les inves
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux routiers📦
Lieu d'exécution: Vosges🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 4, rue Louis Meyer, 88190 GOLBEY
Description du marché: secteur Nord
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 48
2️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Description du marché: secteur Centre
3️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Description du marché: secteur Epinal
4️⃣ Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Description du marché: secteur Sud
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec un seul opérateur
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-06-03
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 3
Conditions d'ouverture des offres: 2022-06-03
14:00 📅
“Conditions de remises des offres ou des candidatures :www.xmarches.frL'acheteur invite les soumissionnaires à formuler toute demande via la plateforme de...”
Conditions de remises des offres ou des candidatures :www.xmarches.frL'acheteur invite les soumissionnaires à formuler toute demande via la plateforme de dématérialisation des marchés publics : www.xmarches.frUne réponse parviendra dans les meilleurs délais.objet du marché :Travaux d'entretien de voirie (Centrale d'achat Cae)La Communauté d'agglomération d'epinal (Cae) regroupe 78 communes, elle (pouvoir adjudicateur) dispose de la compétence " Constitution en centrale d'achats ". Ainsi, la CAE passe un accord-cadre, objet de la présente procédure, au titre de cette compétence jusqu'à sa notification.Le territoire de la CAE est partagé en quatre zones géographiques indiquées comme ci-après : - zone ou secteur Nord correspondant au lot no1;- zone ou secteur Centre correspondant au lot no2;- zone ou secteur Epinal correspondant au lot no3;- zone ou secteur Sud correspondant au lot no4.les travaux à réaliser comprennent et se décomposent de la façon suivante:d'une manière générale : -Le P.A.Q.;-Le Soged;-L'Installation du chantier de l'entreprise;-les panneaux de chantier;-la signalisation temporaire des travaux ;-Les travaux de récolement;-le constat d'huissier en double exemplaire;-l'implantation et le piquetage;-les investigations complémentaires.- les travaux préparatoires (les sondages, les sciages de chaussées, les démolitions, les déposes avec soin, les déposes/reposes, les terrassements généraux en déblais en terrain de toutes natures y c. Contrôle, scarification, balayage mécanique, curage, " reprofilage " et nettoyage de fossé avec ou sans évacuation des déblais...). -Les travaux de voirie (travaux de maintenance et de renforcement, les enduits superficiels d'usure et intermédiaires, les bétons bitumineux à chaud, les enrobés coulés à froid...). - les travaux sur les accotements et rives (réfection de rives de chaussée en matériaux d'apports, dérasement et délignage des accotements, avec ou sans évacuation des excédents, les épreuves de réception sur les réseaux exécutés...).- les travaux sur les aqueducs (fourniture en tranchée de canalisations d'aqueducs, y compris matériaux de lit de pose et d'enrobage, mise en ½Uvre des remblais de fouille, fourniture et pose de regard, regard à grille d'engouffrement ou à bouche avaloir, fourniture et pose de tête d'aqueduc ou tête de pont...).-pour le drainage: fourniture et pose en tranchée de canalisations y compris matériaux de lit de pose et d'enrobage, géotextile et remblais drainant, fourniture et pose de regards...-pour les bordures et caniveaux: fourniture et pose de bordures et caniveaux béton ou granit, pose de bordures, caniveaux en granit ou en béton de tout type de réemploi issu de la dépose soignée ou des stocks de la collectivité, pose de pavés, dalles de tous types et de toutes natures de réemploi, fourniture et posede dalles podotactiles en béton ou en granit...- Pour les pavés et dalles: pose de pavés, dalles de tous types et de toutes natures de réemploi, fourniture et pose de dalles, dalles podotactiles en béton ou en granit, fourniture et pose de pavés en béton ou en granit, jointoiements, produit de protection anti tache...- Pour l'assainissement et le drainage de voirie: fourniture en tranchée de canalisations d'aqueducs, y compris matériaux de lit de pose et d'enrobage, mise en ½Uvre des remblais de fouille, fourniture et pose de regard, regard à grille d'engouffrement ou à bouche avaloir, fourniture et pose de tête d'aqueduc ou tête de pont...-pour les travaux de signalisation horizontale: les marquages en résine thermoplastique, les marquages en peinture... -Pour les travaux de signalisation verticale: travaux de piquetages et d'implantation des ouvrages à exécuter.- Pour les travaux d
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Nancy
Adresse postale: 5, place de la carrière
Commune postale: Nancy Cedex
Code postal: 54036
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 383174343📞
Courrier électronique: greffe.ta-nancy@juradm.fr📧
URL: http://nancy.tribunal-administratif.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“délais de recours précontractuel : possibilité de l'introduire entre le début de la procédure de passation et la signature du marché et dans les quelques...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
délais de recours précontractuel : possibilité de l'introduire entre le début de la procédure de passation et la signature du marché et dans les quelques jours suivant la date de notification de la décision de rejet de la candidature ou de l'offre ;Délai applicable en cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat : 2 mois à compter de la publication, de l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué (articles L 521-1 et R 421-1 du Code de justice administrative) ;Délai applicable pour un candidat non retenu en cas de demande d'annulation du marché lui-même : 2 mois à compter de la publication ou de l'affichage de l'avis de signature de ce marché
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal Administratif de Nancy
Adresse postale: 5, place de la carrière
Commune postale: Nancy Cedex
Code postal: 54036
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 383174343📞
Courrier électronique: greffe.ta-nancy@juradm.fr📧
URL: http://nancy.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2022/S 089-238813 (2022-05-03)
Avis d'attribution de marché (2022-07-28) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: 1, avenue Antoine Dutac
Commune postale: Epinal
Code postal: 88000
Adresse du profil d'acheteur: https://www.xmarches.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'entretien de voirie (Centrale d'achat Cae)
Brève description:
“La Communauté d'agglomération d'epinal (Cae) regroupe 78 communes, elle (pouvoir adjudicateur) dispose de la compétence " Constitution en centrale d'achats...”
Brève description
La Communauté d'agglomération d'epinal (Cae) regroupe 78 communes, elle (pouvoir adjudicateur) dispose de la compétence " Constitution en centrale d'achats ". Ainsi, la CAE passe un accord-cadre, objet de la présente procédure, au titre de cette compétence jusqu'à sa notification.Le territoire de la CAE est partagé en quatre zones géographiques indiquées comme ci-après : - zone ou secteur Nord correspondant au lot no1;- zone ou secteur Centre correspondant au lot no2;- zone ou secteur Epinal correspondant au lot no3;- zone ou secteur Sud correspondant au lot no4.les travaux à réaliser comprennent et se décomposent de la façon suivante:d'une manière générale : -Le P.A.Q.;-Le Soged;-L'Installation du chantier de l'entreprise;-les panneaux de chantier;-la signalisation temporaire des travaux ;-Les travaux de récolement;-le constat d'huissier en double exemplaire;-l'implantation et le piquetage;-les inves
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 9999999.99 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Procédure Informations sur l'accord-cadre
La passation de marché implique l'établissement d'un accord-cadre
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 089-238813
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 22CA009
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: secteur Nord
Date de conclusion du contrat: 2022-07-28 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de PME: 0
Nombre d'offres reçues de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: colas france
Numéro d'enregistrement national: 32933888303421
Adresse postale: 3 rue de l avenir
Commune postale: Capavenir Vosges
Code postal: 88150
Pays: France 🇫🇷
Région: Vosges🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 6 000 000 💰
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: secteur Centre
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 6 000 000 💰
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: secteur Epinal
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: eurovia alsace lorraine - sur les vannes
Numéro d'enregistrement national: 32585735700223
Adresse postale: zi plaine de socourt
Commune postale: Charmes
Code postal: 88130
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 6 000 000 💰
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: secteur Sud
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 6 000 000 💰
Informations complémentaires Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Délais de recours précontractuel : possibilité de l'introduire entre le début de la procédure de passation et la signature du marché et dans les quelques...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Délais de recours précontractuel : possibilité de l'introduire entre le début de la procédure de passation et la signature du marché et dans les quelques jours suivant la date de notification de la décision de rejet de la candidature ou de l'offre ;Délai applicable en cas de demande d'annulation d'un acte détachable du contrat : 2 mois à compter de la publication, de l'affichage ou de la notification de l'acte attaqué (articles L 521-1 et R 421-1 du Code de justice administrative) ;Délai applicable pour un candidat non retenu en cas de demande d'annulation du marché lui-même : 2 mois à compter de la publication ou de l'affichage de l'avis de signature de ce marché
Afficher plus
Source: OJS 2022/S 147-419724 (2022-07-28)