Travaux d'amélioration des installations de production et de distribution des réseaux de chauffage et d'eau chaude sanitaire sur divers groupes du patrimoine de Logial-Coop
La présente consultation vise à confier à une entreprise spécialisée l'exécution de travaux d'amélioration des installations de production et de distribution des réseaux de chauffage et d'eau chaude sanitaire sur divers groupes du patrimoine De Logial-Coop. Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas allotir le présent marché de travaux, car la dévolution en lots séparés risque de rendre techniquement difficile l'exécution des prestations. le marché n'est pas décomposé en tranche.Les variantes sont interdites. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire.Le marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles. La visite des installations est au libre choix des soumissionnaires. Les entreprises désirant se rendre sur sites s'adresseront à la personne dont les coordonnées sont indiquées dans le Rc. La visite des lieux devra avoir lieu au plus tard 7 jours avant la date de remise des offres.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-02-14.
L'appel d'offres a été publié le 2022-01-21.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux d'amélioration des installations de production et de distribution des réseaux de chauffage et d'eau chaude sanitaire sur divers groupes du...”
Titre
Travaux d'amélioration des installations de production et de distribution des réseaux de chauffage et d'eau chaude sanitaire sur divers groupes du patrimoine de Logial-Coop
T/2021/03/Dev
La présente consultation vise à confier à une entreprise spécialisée l'exécution de travaux d'amélioration des installations de production et de distribution des réseaux de chauffage et d'eau chaude sanitaire sur divers groupes du patrimoine De Logial-Coop. Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas allotir le présent marché de travaux, car la dévolution en lots séparés risque de rendre techniquement difficile l'exécution des prestations. le marché n'est pas décomposé en tranche.Les variantes sont interdites. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire.Le marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles. La visite des installations est au libre choix des soumissionnaires. Les entreprises désirant se rendre sur sites s'adresseront à la personne dont les coordonnées sont indiquées dans le Rc. La visite des lieux devra avoir lieu au plus tard 7 jours avant la date de remise des offres.
Afficher plus Informations sur les lots
Les offres ne peuvent porter que sur un seul lot
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de d'amélioration des installations de production et de distribution des réseaux de chauffage et d'eau chaude sanitaire” Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de chauffage électrique et d'autres équipements électriques de bâtiment📦
Lieu d'exécution: Val-de-Marne🏙️
Description du marché:
“La présente consultation vise à confier à une entreprise spécialisée l'exécution de travaux d'amélioration des installations de production et de...”
Description du marché
La présente consultation vise à confier à une entreprise spécialisée l'exécution de travaux d'amélioration des installations de production et de distribution des réseaux de chauffage et d'eau chaude sanitaire sur divers groupes du patrimoine De Logial-Coop. Les conditions d'exécution sont détaillées dans le Cctp et son annexe
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 19
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée...”
Liste et brève description des conditions
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail ;
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner ;
- Délégation de pouvoir.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Preuve d'une assurance pour les risques professionnels (décennale et responsabilité civile professionnelle) ;
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles (à ne pas transmettre si le chiffre d'affaire est renseigné dans le Dc2),
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
-...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;
- La présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat.
- La présentation de certificats de qualification professionnels. Il est précisé que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-02-14
12:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 5
Conditions d'ouverture des offres: 2022-02-14
14:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur URL : http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-COOP/
Les candidats n'ont pas l'obligation de signer les documents remis. Seul l'attributaire sera sollicité afin de signer et parapher les documents.
Dans le cadre de la remise des plis électronique des offres, il est demandé de joindre la DPGF, au format Excel ainsi qu'au format pdf. Il est également demandé de joindre le reste des documents, notamment AE, au format word et pdf.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire de Creteil
Adresse postale: Place du Palais
Commune postale: Creteil
Code postal: 94011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149811600📞
Courrier électronique: tgi-creteil@justice.fr📧
Fax: +33 149811903 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal Judiciaire de Creteil
Adresse postale: Place du Palais
Commune postale: Creteil
Code postal: 94011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149811600📞
Courrier électronique: tgi-creteil@justice.fr📧
Fax: +33 149811903 📠
Source: OJS 2022/S 018-042549 (2022-01-21)
Informations complémentaires (2022-02-09)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2022/S 018-042549
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Ancienne valeur
Date: 2022-02-14 📅
L'heure: 12:30
Nouvelle valeur
Date: 2022-02-28 📅
L'heure: 12:30
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7
Ancienne valeur
Texte: Date: 14.02.2022 à 14:00
Nouvelle valeur
Texte: Date: 28.02.2022 à 14:00
Source: OJS 2022/S 031-078659 (2022-02-09)
Informations complémentaires (2022-02-25)
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Ancienne valeur
Date: 2022-02-28 📅
L'heure: 12:30
Nouvelle valeur
Date: 2022-03-21 📅
L'heure: 12:30
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7
Ancienne valeur
Texte: Date: 14.02.2022 à 14:00
Nouvelle valeur
Texte: Date: 21.03.2022 à 14:00
Source: OJS 2022/S 043-110661 (2022-02-25)
Informations complémentaires (2022-03-18)
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Ancienne valeur
Date: 2022-03-21 📅
L'heure: 12:30
Nouvelle valeur
Date: 2022-04-04 📅
L'heure: 12:30
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7
Ancienne valeur
Texte: Date: 14.02.2022 14:00
Nouvelle valeur
Texte: Date: 04.04.2022 à 14:00
Source: OJS 2022/S 058-151112 (2022-03-18)
Avis d'attribution de marché (2022-03-29) Objet Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 018-042549
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“Travaux de d'amélioration des installations de production et de distribution des réseaux de chauffage et d'eau chaude sanitaire” Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
“Le pouvoir adjudicateur décide de déclarer sans suite pour motif d'intérêt général lié à la nécessité de réaliser une étude préalable complète de...”
Le pouvoir adjudicateur décide de déclarer sans suite pour motif d'intérêt général lié à la nécessité de réaliser une étude préalable complète de diagnostics amiante avant travaux sur certains groupes concernés par les travaux d'amélioration des installations de production et de distribution des réseaux de chauffage et d'eau chaude sanitaire.
le marché n° T/2021/03/Dcp de travaux d'amélioration des installations de production et de distribution des réseaux de chauffage et d'eau chaude sanitaire sur divers groupes du patrimoine de Logial-Coop est déclaré sans suite pour motif d'intérêt général et fera l'objet d'une prochaine consultation.
Afficher plus
Source: OJS 2022/S 065-168126 (2022-03-29)