routes départementales des Landes - programme 2023 : Enrobés et travaux annexes

Conseil départemental des Landes

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-01-24. L'appel d'offres a été publié le 2022-12-01.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Colas France Établissement des Landes
• SAS Lafitte TP

Qui ?

• Conseil départemental des Landes

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de revêtement divers › Travaux de revêtement de routes

Où ?

• Aquitaine › Landes

Historique des marchés publics

Date	Document
2022-12-01	Avis de marché
2023-04-14	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2022-12-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de revêtement de routes
Numéro de référence: 22S0340
Brève description: routes départementales des Landes - programme 2023 : Enrobés et travaux annexes
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de revêtement de routes 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de revêtement de routes 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Landes 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: conseil Départemental des Landes
Adresse postale: 23 Rue Victor Hugo
Code postal: 40025
Commune postale: Mont-de-Marsan
Contact
Adresse Internet: http://www.landes.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@landes.fr 📧
Téléphone: +33 5580544040 📞
URL des documents: http://www.landes.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-12-01 📅
Date limite de soumission: 2023-01-24 📅
Date de publication: 2022-12-06 📅
Date de fin: 2023-12-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 235-676696
Numéro JO-S: 235
Informations complémentaires

conformément à l'article R2132-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : http://www.landes.fr La durée de validité du marché est la période à l'intérieur de laquelle les bons de commande peuvent être notifiés. Elle est fixée à compter de la notification du marché jusqu'au 31/12/2023. le délai d'exécution des prestations est fixé par le pouvoir adjudicateur dans chaque bon de commande. la remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution de l'accord-cadre afin que l'entreprise réponde au mieux à la consultation en ayant pleinement connaissance des conditions de réalisation des travaux. Une attestation de visite sera remise par l'unité territoriale et devra être jointe à l'offre. (Liste des sections à traiter en annexe au Cctp) Coordonnées des Unités Territoriales Départementales : (cf Article 1.1 du Cctp) Morcenx 49 Avenue G. Nelson - 40110 MORCENX 05.58.07.80.35 tartas 505 Chemin de Jacques - 40400 TARTAS 05.58.73.40.70 villeneuve-de-marsan Chemin de Capot - 40190 VILLENEUVE 05.58.45.21.06 saint-sever Lot. De Péré - 40500 SAINT-SEVER 05.58.76.01.36 soustons 15 rue de Moscou - 40140 SOUSTONS 05.58.41.15.20 tartas 2x2 voies 505 rue de Chanzy - 40400 TARTAS 05.58.73.38.64 les variantes à l'initiative du candidat sont autorisées. Ils doivent également remettre une offre pour la solution de base. Les exigences minimales que les variantes doivent respecter et les modalités de leur présentation sont les suivantes : -Toutes les propositions, comportant un taux minimum de 20% d'agrégats d'enrobés seront étudiées y compris les propositions de retraitement en place des chaussées. -fournir toutes les épreuves de convenances (1 à 4) si la proposition n'est pas normée. -respecter les recommandations et règlementations existantes pour la réalisation des travaux. -le candidat veillera à présenter des propositions homogènes et réalisables pour l'ensemble des chantiers d'un lot, dans le cas contraire, à identifier clairement dans l'offre la faisabilité par chantier. les variantes porteront sur la technique de mise en oeuvre et/ou la formulation utilisée indépendamment du lieu de fabrication des produits. le prestataire qui proposera une solution de base et une ou des variantes devra renseigner un AE pour la solution de Base et un AE spécifique pour chaque variante proposée. toute variante ne respectant pas l'ensemble des conditions énumérées dans les paragraphes ci-avant entrainera l'irrégularité de l'offre variante correspondante et donc son élimination. conformément aux dispositions de l'article R2132-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur oblige la transmission des candidatures et des offres des entreprises par voie électronique à l'adresse suivante: http://www.landes.fr

Informations complémentaires

conformément à l'article R2132-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : http://www.landes.fr

La durée de validité du marché est la période à l'intérieur de laquelle les bons de commande peuvent être notifiés. Elle est fixée à compter de la notification du marché jusqu'au 31/12/2023.

le délai d'exécution des prestations est fixé par le pouvoir adjudicateur dans chaque bon de commande.

la remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution de l'accord-cadre afin que l'entreprise réponde au mieux à la consultation en ayant pleinement connaissance des conditions de réalisation des travaux. Une attestation de visite sera remise par l'unité territoriale et devra être jointe à l'offre. (Liste des sections à traiter en annexe au Cctp)

Coordonnées des Unités Territoriales Départementales : (cf Article 1.1 du Cctp)

Morcenx 49 Avenue G. Nelson - 40110 MORCENX 05.58.07.80.35

tartas 505 Chemin de Jacques - 40400 TARTAS 05.58.73.40.70

villeneuve-de-marsan Chemin de Capot - 40190 VILLENEUVE 05.58.45.21.06

saint-sever Lot. De Péré - 40500 SAINT-SEVER 05.58.76.01.36

soustons 15 rue de Moscou - 40140 SOUSTONS 05.58.41.15.20

tartas 2x2 voies 505 rue de Chanzy - 40400 TARTAS 05.58.73.38.64

les variantes à l'initiative du candidat sont autorisées.

Ils doivent également remettre une offre pour la solution de base. Les exigences minimales que les variantes doivent respecter et les modalités de leur présentation sont les suivantes :

-Toutes les propositions, comportant un taux minimum de 20% d'agrégats d'enrobés seront étudiées y compris les propositions de retraitement en place des chaussées.

-fournir toutes les épreuves de convenances (1 à 4) si la proposition n'est pas normée.

-respecter les recommandations et règlementations existantes pour la réalisation des travaux.

-le candidat veillera à présenter des propositions homogènes et réalisables pour l'ensemble des chantiers d'un lot, dans le cas contraire, à identifier clairement dans l'offre la faisabilité par chantier.

les variantes porteront sur la technique de mise en oeuvre et/ou la formulation utilisée indépendamment du lieu de fabrication des produits.

le prestataire qui proposera une solution de base et une ou des variantes devra renseigner un AE pour la solution de Base et un AE spécifique pour chaque variante proposée.

toute variante ne respectant pas l'ensemble des conditions énumérées dans les paragraphes ci-avant entrainera l'irrégularité de l'offre variante correspondante et donc son élimination.

conformément aux dispositions de l'article R2132-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur oblige la transmission des candidatures et des offres des entreprises par voie électronique à l'adresse suivante: http://www.landes.fr

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 15 000 000 EUR 💰
Intitulé du lot: unité Territoriale Départementale de Morcenx
Numéro du lot: 1
Brève description: unité Territoriale Départementale de Morcenx
Valeur estimée hors TVA: 2 500 000 EUR 💰
Intitulé du lot: unité Territoriale Départemental de Tartas
Numéro du lot: 2
Brève description: unité Territoriale Départemental de Tartas
Intitulé du lot: unité Territoriale Départementale de Villeneuve
Numéro du lot: 3
Brève description: unité Territoriale Départementale de Villeneuve
Intitulé du lot: unité Territoriale Départementale de Saint-Sever
Numéro du lot: 4
Brève description: unité Territoriale Départementale de Saint-Sever
Intitulé du lot: unité Territoriale Départementale de Soustons
Numéro du lot: 5
Brève description: unité Territoriale Départementale de Soustons
Intitulé du lot: unité Territoriale Spécialisée de Tartas 2x2 voies
Numéro du lot: 6
Brève description: unité Territoriale Spécialisée de Tartas 2x2 voies

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

- Lettre de candidature (Dc1 disponible sur http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC1.doc) ou équivalent

- déclaration du candidat (Dc2 disponible sur http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC2.doc) ou équivalent

Capacité technique et professionnelle:

- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen (références de travaux sur 3 ans attestant de la compétence de l'opérateur à réaliser la prestation)

- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature

- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années

complément facultatif au dossier de candidature, dont la transmission est laissée à l'appréciation du candidat :

- pour les entreprises de 50 salariés ou plus, l'index salarial avec les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes décrivant les éventuelles actions pour les supprimer.

- pour les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisation représentative, le plan pour l'égalité professionnelle, déposé auprès de l'autorité administrative.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

- Mise en oeuvre de l'article R2111-10 du Code de la Commande Publique

Pour promouvoir l'emploi et combattre l'exclusion, le Conseil départemental des Landes souhaite faire appel à ses partenaires privilégiés que sont les entreprises qui répondent à ses appels publics à la concurrence.

L'entreprise candidate, quelle qu'elle soit, s'engage dans l'article E de l'acte d'engagement, pour l'exécution du marché, à proposer une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 10:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-01-25 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
URL des documents: http://www.landes.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

La durée de validité du marché est la période à l'intérieur de laquelle les bons de commande peuvent être notifiés. Elle est fixée à compter de la notification du marché jusqu'au 31/12/2023.

le délai d'exécution des prestations est fixé par le pouvoir adjudicateur dans chaque bon de commande.

la remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution de l'accord-cadre afin que l'entreprise réponde au mieux à la consultation en ayant pleinement connaissance des conditions de réalisation des travaux. Une attestation de visite sera remise par l'unité territoriale et devra être jointe à l'offre. (Liste des sections à traiter en annexe au Cctp)

Coordonnées des Unités Territoriales Départementales : (cf Article 1.1 du Cctp)

Morcenx 49 Avenue G. Nelson - 40110 MORCENX 05.58.07.80.35

tartas 505 Chemin de Jacques - 40400 TARTAS 05.58.73.40.70

villeneuve-de-marsan Chemin de Capot - 40190 VILLENEUVE 05.58.45.21.06

saint-sever Lot. De Péré - 40500 SAINT-SEVER 05.58.76.01.36

soustons 15 rue de Moscou - 40140 SOUSTONS 05.58.41.15.20

tartas 2x2 voies 505 rue de Chanzy - 40400 TARTAS 05.58.73.38.64

les variantes à l'initiative du candidat sont autorisées.

Ils doivent également remettre une offre pour la solution de base. Les exigences minimales que les variantes doivent respecter et les modalités de leur présentation sont les suivantes :

-Toutes les propositions, comportant un taux minimum de 20% d'agrégats d'enrobés seront étudiées y compris les propositions de retraitement en place des chaussées.

-fournir toutes les épreuves de convenances (1 à 4) si la proposition n'est pas normée.

-respecter les recommandations et règlementations existantes pour la réalisation des travaux.

-le candidat veillera à présenter des propositions homogènes et réalisables pour l'ensemble des chantiers d'un lot, dans le cas contraire, à identifier clairement dans l'offre la faisabilité par chantier.

les variantes porteront sur la technique de mise en oeuvre et/ou la formulation utilisée indépendamment du lieu de fabrication des produits.

le prestataire qui proposera une solution de base et une ou des variantes devra renseigner un AE pour la solution de Base et un AE spécifique pour chaque variante proposée.

toute variante ne respectant pas l'ensemble des conditions énumérées dans les paragraphes ci-avant entrainera l'irrégularité de l'offre variante correspondante et donc son élimination.

conformément aux dispositions de l'article R2132-7 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur oblige la transmission des candidatures et des offres des entreprises par voie électronique à l'adresse suivante: http://www.landes.fr

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Pau
Adresse postale: villa Noulibos - 50, Cours Lyautey
Commune postale: Pau Cedex
Code postal: 64010
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 559849440 📞
Courrier électronique: greffe.ta-pau@juradm.fr 📧
Fax: +33 559024993 📠
Adresse Internet: http://www.telerecours.fr/ 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

possibilité d'introduire : - un référé pré-contractuel (CJA art.l.551-1 et S.) - un référé

contractuel (CJA art.l551-13 et S.) - un recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence "Tarn et Garonne", qui peut être

exercé par les tiers au contrat, sans considération de leur qualité, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées

Source: OJS 2022/S 235-676696 (2022-12-01)

Avis d'attribution de marché (2023-04-14)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 15 000 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-04-14 📅
Date de publication: 2023-04-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 077-231098
Se réfère à l'avis: 2022/S 235-676696
Numéro JO-S: 77

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur Technique
Critère de qualité (pondération): 30 %
Prix (pondération): 70 %

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2023-04-13 📅
Nom: sas lafitte tp
Commune postale: Saint-Geours-de-Maremne
Pays: France 🇫🇷
Valeur totale du marché: 2 500 000 EUR 💰
Nom: colas france Etablissement des landes
Commune postale: Saint-Avit
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
7
8
9
Source: OJS 2023/S 077-231098 (2023-04-14)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de revêtement divers (>20)

Travaux de revêtement de routes (16)