Residence Maisons & Jardins A Orleans(45100) - Réhabilitation de 124 logements coll. et 68 logements ind.-Insertion sociale obligatoire sur chacun des 8 lots (condition d'exécution du marché)

Les résidences de l'Orléanais

Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.
les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2022-05-06. L'appel d'offres a été publié le 2022-04-06.

Qui ?

• Les résidences de l'Orléanais

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Centre — Val de Loire › Loiret

Historique des marchés publics

Date	Document
2022-04-06	Avis de marché

Avis de marché (2022-04-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réfection
Brève description:

Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de réfection 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'isolation thermique 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Serrurerie 📦
Travaux d'isolation 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux d'installation de ventilation 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux de plomberie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Loiret 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Les résidences de l'Orléanais
Adresse postale: 16, avenue de la Mouillère
Code postal: 45081
Commune postale: Orléans
Contact
Adresse Internet: http://www.residences-orleanais.fr 🌏
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
URL des documents: http://residences-orleanais.marches-publics.info 🌏
URL pour la participation: http://residences-orleanais.marches-publics.info 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-04-06 📅
Date limite de soumission: 2022-05-06 📅
Date de publication: 2022-04-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 071-190557
Numéro JO-S: 71
Informations complémentaires

Variantes exigées à chiffrer obligatoirement sur ce lot. le délai d'exécution pour chacun des lots est fixé dans le planning prévisionnel et s'entend hors congés payés et hors intempéries

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.

les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.

Intitulé du lot: Isolation Thermique Par L'Exterieur
Numéro du lot: 01
Brève description: Isolation Thermique Par L'Exterieur
Durée de l'accord: 27 mois
Description des options:

Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

Informations complémentaires:

Variantes exigées à chiffrer obligatoirement sur ce lot.

le délai d'exécution pour chacun des lots est fixé dans le planning prévisionnel et s'entend hors congés payés et hors intempéries

Intitulé du lot: Etancheite
Numéro du lot: 02
Brève description: Etancheite
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution pour chacun des lots est fixé dans le planning prévisionnel et s'entend hors congés payés et hors intempéries

Intitulé du lot: Serrurerie
Numéro du lot: 03
Brève description: Serrurerie
Intitulé du lot: Isolation Interieure
Numéro du lot: 04
Brève description: Isolation Interieure
Intitulé du lot: Electricite
Numéro du lot: 05
Brève description: Electricite
Informations complémentaires: Variante exigée à chiffrer obligatoirement sur ce lot.
Intitulé du lot: Ventilation Mecanique Controlee
Numéro du lot: 06
Brève description: Ventilation Mécanique Contrôlée
Intitulé du lot: Peinture Interieure Sols
Numéro du lot: 07
Brève description: Peinture Interieure Sols
Intitulé du lot: Plomberie
Numéro du lot: 08
Brève description: Plomberie
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 1 à 87 rue de la Bécasse 45100 - Orleans

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner

renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail

attestation Urssaf de moins de 6 mois

attestation de la Caisse de Congés Payés au 31/12 de l'année précédant la Dlro

justificatif(s) du pouvoir de la personne habilitée à engager la société et à signer les marchés

attestation de régularité fiscale

le numéro Siren

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles

déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels

Capacité technique et professionnelle:

Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat

indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et auquel le candidat pourra faire appel pour l'exécution de l'ouvrage

les éléments de preuve relatifs à des prestations exécutées il y a plus de cinq ans seront pris en compte.

liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)

déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années

déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat

lot 1 : Qualibat 3421 : Imperméabilité des façades ; 7131 : Isolation thermique par l'extérieur (technicité courante) ; 7132 Isolation thermique par l'extérieur (technicité confirmée) ; Label Rge

lot 2 : Qualibat 3212 : Etanchéité en matériaux bitumineux en feuille (technicité confirmée) ; Label Rge

lot 3 : Qualibat 4411 : Serrurerie-Métallerie ou équivalent

lot 4 : Qualibat 7122 : Isolation thermique par l'extérieur ; Label Rge

lot 5 : Qualifelec classe 2, E2

lot 6 : Qualibat 5431 : Ventilation Mécanique Contrôlée (technicité courante) ou équivalent

lot 7 : Qualibat 6111 : Peinture et ravalement (technicité courante) ; 6221 : Revêtements résilients Pvc (technicité courante)

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.

financement par emprunts ou fonds propres.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Il est interdit de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements.

en cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par l'acheteur est un groupement solidaire.

Conditions d'exécution du contrat:

L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service.

une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.

aucune avance prévue.

les prix sont révisables.

le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.

la consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social détaillées au cahier des charges.

Procédure
Base juridique: 32014L0025
Heure limite de réception des offres: 18:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-05-09 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 89245273100029
Contact
URL des documents: http://residences-orleanais.marches-publics.info 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://residences-orleanais.marches-publics.info

La candidature est présentée sous la forme des formulaires DC1 et DC2 ou sous la forme d'un Document Unique Européen (D.U.M.E.). Les modalités de transmission des plis par voie électronique ainsi que les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le réglement de la consultation.

Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les modalités d'organisation de la viste sont disponibles dans le règlement de la consultation.

Instance chargée des procédures de recours :

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire d'Orléans
Adresse postale: 44, rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans
Code postal: 45044
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 238745834 📞
Fax: +33 238536574 📠
Adresse Internet: http://www.justice.gouv.fr 🌏
Source: OJS 2022/S 071-190557 (2022-04-06)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Autres travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de restructuration (>20)

Travaux de réfection (13)